维修塘坝协议书报告

维修塘坝协议书报告1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX水利建设有限公司，地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三，联系电话甲方是一家专注于水利工程建设的综合性企业，拥有丰富的水利工程项目管理经验和专业技术团队。近年来，甲方在国内外承接了多项大型水利工程建设项目，积累了较高的行业声誉。为进一步提升XX地区水利设施的安全性和稳定性，甲方决定对位于XX省XX市XX县XX乡的XX塘坝进行维修加固，以确保其能够满足防汛抗旱及农业灌溉的需求。鉴于乙方在水利工程维修领域拥有卓越的技术实力和丰富的实践经验，甲方经多方考察后选择乙方作为本次塘坝维修工程的服务提供方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX水利工程技术服务有限公司，地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为王五，联系电话乙方是一家专业从事水利工程勘测、设计、施工及维护服务的科技型企业，成立于XXXX年，具备国家水利工程施工总承包叁级资质，并在水工建筑物维修加固领域取得了多项技术突破。乙方拥有一支由资深工程师、技术专家和熟练技工组成的专业团队，致力于为客户提供高质量、高效率的工程解决方案。在过去的十年中，乙方已完成超过XX项水利工程维修项目，其中包括XX省XX市XX水库大坝加固工程、XX河堤防修复工程等，积累了丰富的项目经验和良好的市场口碑。基于乙方的专业能力和服务品质，甲方委托乙方承担XX塘坝的维修加固工作，双方通过本次协议明确合作内容、权利义务及违约责任，确保工程顺利实施并达到预期目标。

**协议简介：**

本次合作背景源于XX地区XX塘坝的实际运行状况。该塘坝作为当地重要的农业灌溉水源地和防汛调蓄工程，近年来因自然侵蚀、结构老化及超负荷运行等因素，部分坝体出现裂缝、渗漏等问题，影响了其正常功能发挥。为保障周边XX乡XX村约XX亩农田的灌溉需求及下游区域的安全，甲方决定对塘坝进行全面维修加固。经前期技术评估和方案比选，甲方认为乙方在水利工程维修领域的技术实力、项目经验及服务质量均能满足本次工程要求，且双方在合作过程中能够建立高效沟通机制，确保项目进度和质量。因此，甲方选择乙方作为本次维修工程的服务提供方，双方通过本协议明确合作范围、技术标准、工期安排及费用结算等内容，旨在通过专业化的维修服务，恢复塘坝的正常运行功能，并延长其使用寿命。协议的签订不仅体现了双方对水利工程安全的高度重视，也为后续工程实施提供了法律保障，符合甲方提升基础设施安全性和乙方拓展业务范围的双边需求。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在XX塘坝维修加固工程中的权利与义务，确保工程按照既定技术标准、进度和质量要求顺利实施，恢复并提升XX塘坝的防洪、灌溉及供水功能。协议范围包括但不限于对XX塘坝坝体、坝基、溢洪道、放水涵闸等关键部位进行结构检测、裂缝处理、渗漏封堵、材料加固、防渗帷幕施工以及附属设施修复等工作。具体内容涵盖工程勘察、方案设计、材料采购、施工、质量控制、安全监督、竣工验收及后期维护指导等全过程服务，旨在通过乙方的专业技术支持，使XX塘坝达到设计规范要求的运行标准，满足XX地区经济社会发展对水利基础设施的需求。

第二条定义

为本协议之目的，下列术语具有以下含义：

1.“XX塘坝”指位于XX省XX市XX县XX乡的现有水利工程，其功能为农业灌溉与防汛调蓄，现有结构存在不同程度的损坏或老化。

2.“维修加固”指通过勘测、设计、施工等技术手段，对塘坝受损部位进行修复、增强或改造，以改善其结构稳定性、抗渗性能及运行安全性的活动。

3.“技术标准”指本协议项下工程实施应遵循的国家及地方相关水利工程设计与施工规范，如《水工混凝土结构设计规范》（GB50100）、《土工合成材料应用技术规范》（GB50698）等。

4.“工程量清单”指乙方根据设计方案编制的详细施工项目及计量单位清单，作为费用结算的依据。

5.“竣工验收”指工程完工后，由甲方相关单位依据技术标准对工程质量、进度及资料完整性进行的最终验收程序。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务：**

(1)甲方有权要求乙方按照协议约定及国家相关技术标准完成XX塘坝的维修加固工作，并有权对乙方的施工方案、进度计划及质量控制措施进行监督和审核。

(2)甲方应向乙方提供XX塘坝现有的工程图纸、地质勘察报告及其他相关技术资料，并保证资料的真实性与完整性，以便乙方开展设计及施工准备工作。

(3)甲方负责协调工程实施所需的外部关系，包括但不限于与当地政府部门、村集体及其他可能受影响的第三方沟通，为乙方施工提供必要的便利条件，如施工场地临时占用、交通通行等。

(4)甲方应按照协议约定及时审核乙方提交的工程进度款支付申请及相关发票，并在审核通过后按期支付款项，保障乙方的合理资金需求。

(5)甲方有权参与工程关键节点及隐蔽工程的验收工作，并最终竣工验收，验收合格后签署竣工验收文件。如乙方施工存在质量问题，甲方有权要求乙方限期整改，直至符合标准。

(6)甲方应指定专门的项目联系人，负责与乙方对接日常事务，确保信息传达的及时性与准确性，并配合乙方解决施工过程中遇到的非技术性障碍。

(7)甲方应承担因自身原因导致的工程延期或额外费用，如因政策变动、审批延误等不可归责于乙方的因素造成的损失。

**2.乙方的权力与义务：**

(1)乙方有权依据协议约定收取维修加固工程款项，并有权要求甲方提供必要的施工条件及配合事项。如甲方未履行相关义务导致工期延误，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。

(2)乙方应组建由注册工程师、技术负责人及熟练技工组成的项目团队，严格按照协议约定的技术标准和设计方案施工，确保工程质量和安全。

(3)乙方应自行承担施工设备、材料、辅材及劳动力等全部成本，并保证所使用材料符合国家及行业质量标准，提供产品合格证及检测报告供甲方核查。如因材料问题导致返工，乙方应承担全部责任及费用。

(4)乙方应建立健全施工现场安全管理体系，配备必要的安全防护设施，定期开展安全检查，严格遵守安全生产法规，并对施工人员的安全负责。如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施并承担全部责任。

(5)乙方应按月向甲方提交工程进度报告，包括已完成工程量、形象进度、下月计划及资金支付申请，并配合甲方进行中期及最终验收。所有施工记录、试验数据、会议纪要等资料均应完整归档，并提交甲方备案。

(6)乙方应享有工程缺陷责任期的权利，在缺陷责任期内，如发现维修部位存在质量问题，乙方应无条件返修，直至达到合格标准。缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，期限为壹年。

(7)乙方应自行承担因施工活动产生的环境保护责任，如噪音、粉尘、废水等污染治理，并遵守当地环保部门的相关规定。工程完工后，乙方负责清理现场，恢复原有地貌，并拆除临时设施。

(8)乙方应遵守甲方提出的合理化建议，如涉及设计变更或方案优化，双方应协商一致后调整协议相关内容，变更费用由责任方承担。因乙方原因导致的方案变更，增加的费用由乙方承担。

(9)乙方应保证维修后的塘坝满足设计流量、防洪标准及灌溉能力要求，并提供为期不少于十年的运行维护技术指导，包括定期检查要点、常见问题处理方法等书面文件。

(10)乙方应指定专人作为项目总协调人，全程负责与甲方的沟通对接，及时汇报工程进展并解决现场问题，确保工程顺利推进。如因乙方原因导致合作中断或纠纷，乙方应承担相应法律责任。

第四条价格与支付条件

本协议项下XX塘坝维修加固工程的总价款为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000.00），该价格为固定总价，包含乙方为完成本协议约定的全部维修加固工作所需的一切费用，包括但不限于设计、材料、设备、人工、机械、管理、利润及税金等。乙方应在投标阶段提供详细的报价清单作为本条款的附件，并保证报价的合理性及完整性。甲方应在以下节点按约定支付工程款：

(1)合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的30%，即人民币壹佰05万元（¥1,050,000.00），作为预付款，用于乙方的项目前期准备工作；

(2)工程主体施工完成过半且经甲方现场验收确认后30个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的40%，即人民币14万元（¥1,400,000.00）；

(3)工程竣工验收合格后60个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的20%，即人民币70万元（¥700,000.00），作为质量保证金；

(4)质量保证金期满且乙方完成全部维修义务后12个月内，甲方应无条件支付剩余工程总价款10%，即人民币35万元（¥350,000.00），结清全部工程款项。所有支付均应以人民币形式通过银行转账完成，乙方应在收到款项后向甲方提供等额合法发票。任何一方变更支付方式均需书面协商一致。

第五条履行期限

(1)本协议自双方签字盖章之日起生效，协议有效期至XX塘坝维修加固工程竣工验收合格且质量保证金期满之日止，共计约XX年X月。

(2)乙方应于协议生效后30日内完成工程勘察与初步设计方案，方案经甲方审核通过后60日内提交施工设计及详细工程量清单。

(3)工程正式开工日期为设计方案甲方确认之日起第15日，总工期为180日历天，自开工之日起计算。如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后工期可相应顺延，但累计顺延时间不超过30日。

(4)关键时间节点包括：材料进场验收完成时间、基础处理工程完工时间、坝体主体加固完成时间、溢洪道及涵闸修复完成时间，乙方应制定详细的进度计划并提交甲方备案。

(5)乙方应于工程完工后15日内提交完整的竣工资料一套及电子版备份，甲方应在收到资料后30日内设计、监理及行业专家进行竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告，工程正式交付使用。

(6)缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算，为期壹年。在此期间，乙方需派驻技术人员负责后期跟踪服务及缺陷修复工作。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任：**

(1)甲方未按协议约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过工程总价款的10%。若逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除协议，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于利润损失、已发生费用及第三方索赔等。

(2)因甲方原因导致施工场地移交延迟、设计变更指令无效或审批延误，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并补偿乙方相应的窝工、设备租赁费等额外成本，补偿标准不超过实际损失金额的20%。

(3)甲方提供的工程资料虚假或存在重大遗漏，导致乙方返工或工程隐患，甲方应承担全部返工费用并赔偿乙方直接经济损失人民币50万元以上。若该行为构成欺诈，乙方有权解除协议并要求甲方支付合同总价款120%的违约金。

(4)甲方未按时竣工验收或无正当理由拒绝验收合格工程，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计违约金不超过工程总价款的5%。逾期超过60日，视为甲方认可工程合格，乙方视为已获完全支付。

**2.乙方违约责任：**

(1)乙方未按协议约定工期完工，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过工程总价款的8%。逾期超过60日，甲方有权解除协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付合同总价款5%的违约金，且甲方有权另行委托第三方完成工程并费用由乙方承担。

(2)工程质量不符合国家或行业相关标准，经整改后仍无法达到协议约定的验收标准，甲方有权要求乙方承担全部返工费用，并扣除已支付工程款的30%作为质量保证金罚金。若返工后仍不合格，甲方有权解除协议，乙方需退还全部款项并赔偿甲方直接损失人民币80万元以上。

(3)乙方使用不合格材料或偷工减料，甲方有权随时停止支付所有款项，并要求乙方立即拆除已完工部分并恢复原状，同时处以合同总价款10%的罚款。该违约行为同时构成乙方欺诈，甲方有权向乙方追偿全部损失并要求支付合同总价款150%的违约金。

(4)乙方在施工过程中发生重大安全事故或造成第三方人身财产损害，乙方应承担全部赔偿责任及行政处罚，并自动解除协议。甲方有权从应付乙方的全部款项中直接扣除赔偿款，不足部分有权继续追偿。

(5)乙方未按协议约定履行缺陷修复义务，或缺陷责任期内出现新的质量问题，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担，同时从质量保证金中直接扣除相应款项。若乙方拒不配合，甲方有权解除协议并追偿违约金。

(6)乙方擅自变更工程设计或施工方案，未征得甲方书面同意，由此产生的一切后果由乙方承担，甲方有权拒绝支付相应变更部分的款项，并追究乙方违约责任。若变更增加的造价高于原设计，乙方需退还多余部分给甲方。

(7)乙方违反保密义务，泄露涉及甲方或本协议项下工程的技术秘密，应向甲方支付违约金人民币100万元，并承担甲方因此遭受的全部损失。情节严重者，甲方有权追究其刑事责任。

**违约金与赔偿的适用：**若一方发生违约行为，守约方除要求违约方支付违约金外，还有权要求其赔偿实际损失，违约金不足以弥补损失的，仍有权要求补足差额。但若双方在协议中明确约定了具体的赔偿计算方式，则优先适用约定赔偿。任何一方违约导致协议解除的，违约方应承担协议履行后可获得的全部利益，并赔偿守约方因此遭受的直接及间接损失。

第七条不可抗力

1.“不可抗力”是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、暴雨、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变更、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应直接导致或严重影响协议的履行。

2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务时，不承担违约责任。但该方应在不可抗力事件发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、灾害评估报告等），以便对方核实。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.如不可抗力事件持续超过30日，双方应重新评估协议履行条件。若继续履行已不可能，守约方有权单方面书面通知违约方解除协议，双方应就已完成工作的费用、已发生成本的补偿及违约责任的免除进行协商，并在15日内达成书面协议。因不可抗力造成的损失，原则上由双方各自承担，但协议另有约定的除外。

4.不可抗力事件消除后，受影响方应立即恢复协议的履行。若因不可抗力导致协议目的无法实现，双方均可协商解除协议，并按照实际履行情况公平合理地处理后续事宜，包括费用结算和资料返还等。

第八条争议解决

1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应自争议发生之日起30日内进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成书面和解协议。若协商在上述期限内未能解决争议，双方应将争议提交至XX省XX市有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

2.在协商解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他各项义务，不得因此中断或妨碍协议的正常执行。

3.若选择诉讼方式解决争议，双方应共同向有管辖权的法院提交诉讼材料。诉讼期间，双方均有义务向法院提供真实、完整的证据材料。法院判决生效后，败诉方应按判决书要求履行义务。如一方未按判决履行，胜诉方有权向法院申请强制执行。

4.双方同意，在诉讼或仲裁期间，应尽可能采取措施保护争议标的物，避免因争议处理而给项目造成更大损失。对于因争议导致的额外费用（如律师费、诉讼费等），除非协议另有约定或法律规定，否则由败诉方承担。双方亦应承诺通过争议解决程序合理、高效地处理分歧，避免采取可能激化矛盾或损害对方利益的过激行为。

第九条其他条款

1.**通知方式：**本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的传真/电子邮件地址进行发送。通知应在营业日发送至本协议首页载明的地址或双方后续书面变更的地址。以专人递送方式发送的通知，投递当日视为送达；以挂号信方式发送的通知，寄出后第5日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的通知，发送成功当日视为送达。任何一方变更联系方式，应至少提前10日以书面形式通知对方。

2.**协议变更：**对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件后生效。该书面文件应作为本协议不可分割的一部分。任何一方无权单方面变更协议内容，口头约定或非正式协议均不产生法律效力。

3.**保密义务：**双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、工程数据等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等保密信息，但法律法规要求披露或为履行本协议所必需的除外。保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效。

4.**协议终止：**除本协议约定的解除条件外，任何一方不得单方面无故终止本协议。如需提前终止，应提前30日书面通知对方，并就已完成工作、未付款项、已发生费用及违约责任等事宜进行结算。因甲方原因导致协议无法继续履行的，乙方有权终止协议并要求赔偿。因乙方原因导致协议无法继续履行的，甲方有权终止协议，并要求乙方承担相应违约责任。

5.**独立合同：**本协议构成双方就XX塘坝维修加固工