2025建筑工程合同协议书模板

2025建筑工程合同协议书模板本协议书（以下简称“本合同”）由以下双方于市签订：甲方：地址：法定代表人：联系方式：乙方：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟进行工程项目（以下简称“本工程”）的建设，乙方具备承接该工程的专业资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米1.4工程内容：包括但不限于（具体工程内容以附件《施工图纸》和《工程量清单》为准）。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延情形：因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，双方协商后可相应延长工期。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币元（大写：）3.2付款方式：a)开工前日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；b)工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%；c)工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；d)质量保修金为合同总价的%，在质保期满后无质量问题一次性付清。第四条双方权利与义务4.1甲方责任：a)按时提供施工场地、图纸及相关资料；b)按约定支付工程款；c)协调处理施工现场周边关系；d)监督乙方施工进度和质量，提出合理建议。4.2乙方责任：a)按照合同约定工期完成施工任务；b)确保工程质量符合国家规范及合同要求；c)负责施工期间的安全管理，遵守安全生产规定；d)做好施工现场的环境保护工作，控制扬尘、噪音等污染。第五条工程质量与验收5.1质量标准：执行国家现行《建筑工程施工质量验收规范》及相关标准，包括但不限于《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）等。5.2验收程序：a)分部工程完成后进行中间验收；b)整体工程完成后组织竣工验收，由甲乙双方及监理单位共同参与；c)验收合格后签署《竣工验收报告》。第六条安全文明施工6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，配备专职安全员，制定安全施工方案和应急预案。6.2施工期间发生的安全事故由乙方负责处理，并承担相应责任。6.3乙方应采取有效措施控制施工扬尘、噪音及废弃物排放，避免对周边环境造成污染。第七条变更与签证7.1工程变更：因设计优化或甲方要求导致的工程变更，双方需签署《工程变更单》，明确变更内容、增减费用及工期调整。7.2现场签证：施工期间发生的零星工程量或窝工情况，由甲乙双方现场确认并签署《签证单》作为结算依据。第八条工程款结算与支付8.1结算方式：以本合同约定的固定单价乘以实际完成工程量进行结算；如需调整，双方协商确定补充协议。8.2付款流程：乙方提交完整的结算资料后，甲方应在日内完成审核并支付相应款项。第九条违约责任9.1工期违约：乙方每逾期一日竣工，应向甲方支付合同总价的%作为违约金，最高不超过合同总价的%。9.2质量违约：若工程质量未达到约定标准，乙方需返工至合格，并承担相应费用；如延误工期，按第9.1条处理。9.3甲方违约：如因甲方原因导致停工或逾期付款，甲方应向乙方支付相应赔偿并顺延工期。第十条争议解决10.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或其他合法用途。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年