2025建筑给排水及采暖工程施工合同范本

2025建筑给排水及采暖工程施工合同范本正文第一条工程概况本工程名称为，位于，由（发包人）发包，由（承包人）承包施工。工程内容包括建筑给排水系统、采暖系统及相关附属设施的施工，具体施工范围详见附件《施工图纸》和《工程量清单》。工程规模为平方米，结构形式为，质量标准为。第二条发包人发包人名称：地址：法定代表人：联系电话：第三条承包人承包人名称：地址：法定代表人：联系电话：第四条工程内容与范围4.1给排水工程：包括室内给水管道安装、排水管道安装、雨水排放系统安装、卫生洁具安装及相关阀门、配件的安装和调试。4.2采暖工程：包括室内采暖管道安装、散热器安装、锅炉系统安装及相关阀门、配件的安装和调试。4.3其他相关工作：包括但不限于材料采购、设备调试、系统检测、质量保修等。第五条工期5.1合同工期为天，自年月日开工，至年月日竣工。5.2承包人应按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期。如因承包人原因导致工期延误，发包人有权要求承包人承担违约责任。第六条工程质量标准6.1工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准，具体包括但不限于《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《采暖工程施工质量验收规范》（GB500242-2002）等。6.2承包人应确保施工过程中的材料、设备、工艺符合设计要求和合同约定，施工完毕后应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、隐蔽工程验收记录等。6.3工程竣工后，发包人有权组织验收，承包人应予以配合。如验收不合格，承包人应按照发包人要求进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由承包人承担。第七条合同价款与支付7.1合同总价为人民币元（大写：），其中包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及相关税费等。7.2合同价款支付方式：第一期付款：合同签订后日内，发包人支付合同总价的%作为预付款；第二期付款：工程进度达到%时，发包人支付合同总价的%；第三期付款：工程竣工验收合格后日内，发包人支付合同总价的%；质量保证金：合同总价的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题，发包人一次性无息退还。7.3所有款项支付均以转账或支票形式进行，承包人应提供合法的税务发票。第八条双方权利与义务8.1发包人权利与义务8.1.1发包人有权监督承包人的施工进度、质量及安全管理工作，并提出合理建议。8.1.2发包人应按合同约定支付工程款，并为承包人提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。8.1.3发包人应在开工前向承包人提供完整的施工图纸和相关技术资料，并组织图纸会审和设计交底。8.2承包人权利与义务8.2.1承包人有权要求发包人按合同约定支付工程款，并按时提供施工所需的图纸和技术资料。8.2.2承包人应严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工过程的安全、文明和环保，防止任何安全事故发生。8.2.3承包人应按照合同约定的质量标准和工期要求完成施工任务，并保证工程竣工后能够正常使用。8.2.4承包人应自行采购施工所需材料和设备，材料和设备的品牌、规格、型号应符合设计要求和合同约定，并经发包人验收确认。第九条验收标准与程序9.1工程验收分为中间验收和竣工验收两个阶段。9.2中间验收：施工过程中，承包人应按发包人要求进行阶段性验收，验收内容包括但不限于隐蔽工程、分部分项工程等。验收合格后，方可进入下一阶段施工。9.3竣工验收：工程全部完成后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并书面通知发包人组织竣工验收。发包人应在收到通知后日内组织验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第十条结算与付款10.1工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提交完整的结算资料，包括但不限于竣工图、施工记录、材料清单、检测报告等。10.2发包人应在收到结算资料后日内完成审核，并将审核结果书面通知承包人。若有异议，双方应协商解决。10.3结算完成后，发包人应按合同约定支付剩余工程款。第十一条违约责任11.1承包人违约责任11.1.1承包人未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一日，应向发包人支付合同总价‰的违约金。11.1.2承包人施工质量不符合合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工，返工费用由承包人承担，工期不顺延。11.1.3承包人未经发包人同意擅自使用不符合设计要求和合同约定的材料或设备的，发包人有权要求更换，并由承包人承担相应费用。11.2发包人违约责任11.2.1发包人未按合同约定支付工程款的，每延误一日，应向承包人支付未付工程款‰的违约金。11.2.2发包人未按合同约定提供施工条件或技术资料的，承包人有权顺延工期，并要求发包人赔偿造成的损失。第十二条质量保修12.1工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。12.2质量保修范围包括但不限于给排水系统、采暖系统的正常使用及维修。12.3在保修期内，如出现质量问题，承包人应接到发包人通知后小时内到达现场，并及时修复。修复费用由承包人承担。第十三条合同的变更与终止13.1在施工过程中，双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除。13.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商终止合同，发包人应按已完成工程量支付相应工程款。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十五条合同生效与终止15.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.2本合同在工程竣工验收合格、结算完成、质量保修期满且无争议后自动终止。第十六条其他条款16.1本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。16.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3本合同附件包括：《施工