2025标准建设工程合同

2025标准建设工程合同合同编号：合同协议书本协议书由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：�身份证号码/统一社会信用代码：联系方式：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：身份证号码/统一社会信用代码：联系方式：鉴于甲方需要进行（工程名称）的建设施工，乙方具有相应的资质和能力承接本工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及工程建设标准强制性条文，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（具体描述工程内容）1.4计划工期：（开工日期至竣工日期）1.5工程质量要求：（参照国家标准或行业标准）1.6合同价款：（大写：）第二条合同范围与内容2.1乙方承包范围：（详细描述乙方负责的具体工作内容）2.2甲乙双方的责任与义务：2.2.1甲方负责提供施工场地、办理相关审批手续及支付工程款；2.2.2乙方负责按照设计图纸、技术标准及施工规范进行施工，确保工程质量和安全；2.2.3乙方应配备具有相应资质的项目经理、技术负责人及相关管理人员；2.2.4甲方应按时提供材料及设备，如因甲方原因导致工期延误，责任由甲方承担。第三条工期与进度3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3工期顺延条件：（如不可抗力、设计变更、材料供应delay等）3.4进度款支付方式：（具体约定支付时间及比例）第四条工程质量与验收4.1质量标准：（如国家验收标准、行业标准）4.2隐蔽工程验收：乙方应在施工过程中通知甲方进行隐蔽工程验收，验收合格后方可继续施工；4.3竣工验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，验收合格后双方签署《工程质量验收单》；4.4质量保修：乙方承诺在工程竣工后提供年的质量保修服务，保修范围包括但不限于（具体范围）。第五条安全施工与责任5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全；5.2施工期间发生的安全事故，由乙方承担相应责任，甲方不承担任何赔偿责任；5.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担相关费用。第六条合同价款与支付6.1合同总价：（大写：）6.2付款方式：（如按进度支付、节点支付、一次性支付等）6.3逾期支付的责任：如甲方逾期支付工程款，应按日向乙方支付逾期金额的%作为违约金；6.4甲方向乙方支付工程款前，乙方应提供合法有效的发票。第七条材料与设备7.1甲方提供的材料：（具体名称、规格、数量）7.2乙方自购的材料：（具体名称、规格、数量）7.3所有材料应符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格后方可使用。第八条变更与签证8.1工程变更：如需变更设计或施工内容，甲方应提前书面通知乙方，双方协商确定变更后的工期、价款等事宜；8.2现场签证：施工过程中如发生工程量变更，双方应现场签证确认，作为结算依据。第九条合同解除与终止9.1双方协商一致，可解除本合同；9.2如甲方未按合同约定支付工程款达日，或乙方未能按期完成工程达日，任何一方均可解除合同；9.3合同解除后，双方应结算已完工程的工程款，乙方应在日内退场。第十条违约责任10.1甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款或提供材料，导致工程停工或延期，甲方应承担相应的责任；10.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定工期完成工程，或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的责任。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；11.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：