人行便桥施工合同范本

人行便桥施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX城市建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

甲方是一家经国家工商行政管理机关登记注册的综合性城市建设企业，具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质。为响应国家关于城市基础设施建设的相关政策，甲方拟对XX市XX区XX路段进行人行便桥施工改造项目，并委托具备相应施工能力的乙方承担该项目的施工任务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就XX市XX区XX路段人行便桥施工事宜达成如下协议，以资共同遵守。

甲方在本次合同中主要享有以下权利：

（1）对乙方施工方案、进度、质量及安全进行全面监督与管理；

（2）根据合同约定对乙方施工行为进行阶段性验收，并有权对不符合合同约定的部分提出整改要求；

（3）在乙方未按合同约定履行义务时，享有采取暂停支付工程款项、解除合同等权利；

（4）对乙方施工过程中产生的相关费用（如税费、保险费等）承担审核确认义务。

甲方在本次合同中主要承担以下义务：

（1）按照合同约定向乙方提供施工所需场地、纸及技术资料，并保证其真实性、完整性；

（2）按照合同约定的支付条件及时足额支付工程款项，不得无故拖延或克扣；

（3）协调解决施工过程中涉及的周边关系，确保乙方施工不受外部干扰；

（4）在工程竣工验收合格后，依法办理相关交付手续，并配合乙方申领工程款项。

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX市政工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

乙方是一家经国家工商行政管理机关登记注册的专业市政工程施工企业，具备市政公用工程施工总承包贰级资质，并在桥梁工程领域拥有丰富的施工经验。为满足甲方对XX市XX区XX路段人行便桥施工的需求，乙方自愿承接该项目的全部施工任务，并承诺按照合同约定的标准完成施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就XX市XX区XX路段人行便桥施工事宜达成如下协议，以资共同遵守。

乙方在本次合同中主要享有以下权利：

（1）按照合同约定的施工方案、进度和质量标准进行施工，并要求甲方提供必要的配合；

（2）对施工过程中遇到的技术问题享有自主解决权，但需及时向甲方报告重大问题；

（3）在甲方未按合同约定支付工程款项时，有权暂停施工或解除合同；

（4）对施工过程中产生的合理费用（如人工费、材料费、机械费等）享有结算确认权。

乙方在本次合同中主要承担以下义务：

（1）严格按照合同约定的施工方案、进度和质量标准进行施工，确保工程符合国家及行业相关标准；

（2）建立健全施工安全管理制度，确保施工过程中不发生重大安全事故；

（3）按照合同约定的期限完成施工任务，并承担因自身原因导致的延期责任；

（4）在工程竣工验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方办理相关交付手续。

合同简介

XX市XX区XX路段原有人行便桥因年久失修，已无法满足日常通行需求，且存在安全隐患。为改善当地居民出行条件，提升城市基础设施水平，甲方决定对该便桥进行重建。经市场调研，甲方选定具备相应资质和施工经验的乙方作为本次施工任务的承包方。乙方在充分了解项目情况后，同意按照甲方的需求及国家相关标准进行施工。双方基于长期合作的基础，本着互利共赢的原则，通过友好协商，制定了本合同，明确了双方在施工过程中的权利与义务，以确保项目顺利实施并达到预期目标。

本合同范本旨在规范甲乙双方在人行便桥施工过程中的合作行为，通过明确约定各方责任，保障工程质量和进度，降低合作风险。合同内容涵盖当事人信息、合同简介、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则及签署等部分，各条款均基于实际施工需求和法律框架制定，具有高度实用性。甲乙双方应严格按照合同约定履行各自义务，共同推进项目顺利进行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX路段人行便桥施工项目中的权利与义务，确保该项目按照国家相关标准、合同约定及工程实际需求顺利实施。具体范围包括但不限于：

1.对原有人行便桥进行拆除，清理施工场地；

2.根据设计纸及甲方要求，完成便桥基础、主体结构、附属设施（包括步道、栏杆、排水系统等）的施工；

3.进行工程收尾工作，包括场地清理、垃圾运输、竣工资料整理等；

4.对施工全过程的质量、安全及进度进行管理，确保工程达到设计及国家验收标准。甲方委托乙方承担上述全部施工任务，乙方需全面负责施工、资源调配、技术管理及风险控制等工作。

第二条定义

在本合同中，下列词语具有以下含义：

1.“合同”是指本合同范本及其附件；

2.“便桥”是指本合同约定建造的人行便桥，包括其基础、主体结构、附属设施及所有与施工相关的部分；

3.“设计纸”是指甲方提供的具有法律效力的施工设计纸及技术文件；

4.“竣工资料”是指便桥竣工验收所需的全部文件，包括但不限于施工日志、材料试验报告、隐蔽工程记录、质量检验报告等；

5.“验收标准”是指国家及地方现行的桥梁工程验收规范及相关标准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方的权力：

（1）甲方有权对乙方的施工方案、进度、质量及安全进行全面监督与管理，并要求乙方按照合同约定及国家标准进行施工；

（2）甲方有权根据合同约定对乙方施工行为进行阶段性验收，并有权对不符合合同约定的部分提出整改要求，乙方应无条件配合；

（3）在乙方未按合同约定履行义务时，甲方有权采取暂停支付工程款项、解除合同等措施，并要求乙方承担违约责任；

（4）甲方有权对乙方施工过程中产生的相关费用（如税费、保险费等）进行审核确认，乙方应提供真实有效的凭证。

甲方的义务：

（1）甲方应按照合同约定向乙方提供施工所需场地、设计纸及技术资料，并保证其真实性、完整性，为乙方顺利施工提供必要条件；

（2）甲方应按照合同约定的支付条件及时足额支付工程款项，不得无故拖延或克扣，否则应承担违约责任；

（3）甲方应协调解决施工过程中涉及的周边关系，包括但不限于与居民、其他施工单位等的协调，确保乙方施工不受外部干扰；

（4）甲方应在工程竣工验收合格后，依法办理相关交付手续，并配合乙方申领工程款项，不得设置不合理障碍。

2.乙方的权力和义务：

乙方的权力：

（1）乙方有权按照合同约定的施工方案、进度和质量标准进行施工，并要求甲方提供必要的配合，包括提供施工所需场地、纸及技术资料等；

（2）乙方对施工过程中遇到的技术问题享有自主解决权，但需及时向甲方报告重大问题，经甲方确认后方可实施；

（3）在甲方未按合同约定支付工程款项时，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方承担违约责任；

（4）乙方对施工过程中产生的合理费用（如人工费、材料费、机械费等）享有结算确认权，甲方应配合进行审核确认。

乙方的义务：

（1）乙方应严格按照合同约定的施工方案、进度和质量标准进行施工，确保工程符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督与管理；

（2）乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工过程中不发生重大安全事故，并承担因自身原因导致的安全责任；

（3）乙方应按照合同约定的期限完成施工任务，并承担因自身原因导致的延期责任，如需延期应提前书面通知甲方并说明理由；

（4）在工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方办理相关交付手续，不得隐瞒或遗漏重要信息；

（5）乙方应确保所使用的材料、设备符合合同约定及国家标准，并承担材料、设备的检验及质保责任；

（6）乙方应积极配合甲方及相关部门的检查、验收工作，并承担因自身原因导致的验收不合格责任；

（7）乙方应对施工过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，未经甲方许可不得向第三方泄露；

（8）乙方应妥善保管施工过程中产生的废弃物，并按照环保要求进行处置，不得对环境造成污染。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX市XX区XX路段人行便桥施工项目的总价款为人民币（大写）壹佰陆拾万元整（¥1,600,000.00），该价格为含税价格，已包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切费用。

支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币（大写）叁拾贰万元整（¥320,000.00），作为预付款；

（2）基础工程验收合格后7日内，甲方向乙方支付至合同总价款的40%，即人民币（大写）伍拾式万元整（¥640,000.00）；

（3）主体结构工程验收合格后7日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50%，即人民币（大写）捌拾万元整（¥800,000.00）；

（4）附属设施及收尾工程验收合格后7日内，甲方向乙方支付至合同总价款的60%，即人民币（大写）玖拾陆万元整（¥960,000.00）；

（5）工程竣工验收合格并完成结算审计后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的80%，即人民币（大写）壹佰贰拾捌万元整（¥1,280,000.00）；

（6）剩余合同总价款的20%，即人民币（大写）叁拾贰万元整（¥320,000.00），作为工程质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满24个月后，经甲方确认无质量问题后7日内支付。

支付时间：每期工程款支付节点对应的付款期限届满前5日，乙方应向甲方提交符合要求的付款申请及相关证明文件，甲方在收到文件并审核无误后7日内完成支付。甲方逾期支付任何一期工程款，应按日向乙方支付逾期支付金额的万分之五作为违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。

乙方应承担并支付与上述工程款相关的所有税费，包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加等，并在收款时向甲方开具合法有效的发票。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、工程款支付完毕且本合同项下双方权利义务履行完毕之日终止，有效期为自合同签订之日起不超过24个月。

2.乙方应按照经甲方审核确认的施工进度计划，于合同签订之日起90日内完成基础工程，并于基础工程验收合格后180日内完成主体结构工程及附属设施施工，于主体结构工程验收合格后120日内完成全部收尾工作，最终于合同签订之日起270日内完成全部施工任务并申请竣工验收。如遇不可抗力或甲方原因导致的延期，经甲方书面确认后，履行期限相应顺延。

3.关键时间节点：

（1）合同签订后7日内，甲方完成施工场地移交及基础施工纸移交；

（2）基础工程开工后15日内，乙方完成基础工程专项施工方案并报甲方审核；

（3）基础工程验收合格后10日内，乙方完成主体结构施工方案并报甲方审核；

（4）主体结构工程验收合格后15日内，乙方完成附属设施施工方案并报甲方审核；

（5）工程竣工验收申请应在主体结构工程验收合格并完成收尾工作后30日内提出；

（6）工程竣工验收应在乙方提交申请后60日内完成，由甲方，并邀请相关主管部门参与。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付任何一期工程款，每逾期一日，应按日向乙方支付逾期支付金额的万分之五作为违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方除支付全部应付工程款及违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。

（2）甲方未按合同约定提供施工场地、纸或技术资料，或提供的资料存在重大错误，导致乙方无法正常施工或工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金，延误期间乙方有权暂停施工，甲方应承担由此给乙方造成的损失。逾期超过60日，乙方有权解除合同。

（3）甲方未按合同约定履行协调义务，导致乙方施工受阻，经乙方书面催告后30日内仍未解决，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

（4）甲方无正当理由拒绝或拖延办理工程竣工验收及结算支付手续，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过180日，乙方有权单方办理结算并要求甲方支付全部工程款及违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款并支付违约金，甲方有权要求乙方赔偿损失。

（2）工程质量不符合合同约定或国家验收标准，经甲方或第三方检测机构检测发现不合格，乙方应在甲方或第三方要求的合理期限内无偿返工、修复直至合格，并承担由此产生的全部费用。逾期未完成或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款并支付合同总价款20%的违约金，甲方有权要求乙方赔偿损失。

（3）乙方施工过程中发生重大安全事故或重大质量事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的一切损失。同时，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款并支付合同总价款50%的违约金。

（4）乙方未按合同约定履行安全文明施工义务，导致发生环境污染、噪音扰民等问题，被相关部门处罚或投诉，乙方应承担全部责任及处罚费用，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。同时，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款并支付合同总价款10%的违约金。

（5）乙方未按合同约定提交竣工资料或提交的资料不完整、不准确，导致甲方无法办理竣工验收或结算支付，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的3%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款并支付合同总价款10%的违约金。

（6）乙方违反合同约定的保密义务，泄露甲方商业秘密，应向甲方支付合同总价款50%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款。

3.违约金的计算与支付：违约金自应付款日或应履行义务之日起计算，直至实际付款或履行义务之日止。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应赔偿差额部分。甲方有权从应付乙方的工程款中直接扣除违约金及损失赔偿。

4.解除合同的后果：任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并承担由此给对方造成的损失。已支付的工程款按合同约定比例抵扣，剩余部分在结算时处理。乙方应将已完成工程及所有设备、材料、资料返还给甲方，甲方应退还乙方已购材料货款及合理成本费用。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、雷击、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）以及其他类似事件。

2.通知义务：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在事件发生后7日内书面通知对方，说明事件情况、可能产生的影响以及预计持续的时间。通知应包含事件发生的时间、地点、性质、影响范围等详细情况，并附相关证明材料（如政府部门公告、新闻报道、损失清单等）。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或履行延迟的，遭遇不可抗力的一方应根据事件的影响程度，部分或全部免除违约责任。不可抗力影响持续超过30日的，双方应协商调整合同内容或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，互不赔偿。

4.不可抗力解除条件：不可抗力事件消除后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并采取措施恢复合同履行。双方应根据事件影响，协商确定新的履行期限或调整合同内容。如不可抗力事件导致合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。

5.不可抗力证明：双方在履行合同过程中，如发生争议涉及不可抗力事件，应提交相关证明材料。证明材料包括但不限于：政府部门发布的灾害公告、事故报告、损失评估报告等。任何一方不得伪造或篡改不可抗力证明材料，否则应承担相应责任。

6.不可抗力期间的费用：因不可抗力导致的费用增加（如临时设施费、人员安置费等），由遭遇不可抗力的一方承担。如不可抗力影响双方共同利益，双方应协商分担相关费用。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约等，由双方当事人首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、互谅互让的原则进行，争取在mutuallyacceptable的基础上达成和解协议。

2.协商不成：若双方在协商期限内（自一方提出协商请求之日起30日内）未能达成一致意见，或协商过程中出现僵局，任何一方均有权选择以下一种方式解决争议，但应书面通知对方并说明所选方式：

（1）调解：向XX市建设工程调解委员会申请调解。调解委员会应依据事实，遵循自愿、公平、合法的原则进行调解。调解达成协议的，制作调解书，经双方签字盖章后具有法律效力；调解不成的，调解委员会应当制作调解终结书，终止调解。达成调解协议后一方不履行协议的，另一方可以依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。

（2）仲裁：向XX省XX市仲裁委员会申请仲裁。仲裁应按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行。仲裁庭由三名仲裁员组成，其中一名为首席仲裁员。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，双方都有责任的，由双方按责任比例分担。

（3）诉讼：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法组成合议庭，对争议进行审理并作出判决。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理工作，如实提供证据材料。

3.争议解决顺序：双方同意，在争议解决过程中，应优先选择协商方式；协商不成的，优先选择调解方式；调解不成的，再选择仲裁或诉讼方式。除非双方另有书面约定，一旦选择某一种争议解决方式，即不得再选择其他方式。

4.证据规则：双方在争议解决过程中，应遵循诚实信用原则，提供真实、合法、完整的证据材料支持自己的主张。任何一方不得伪造、篡改或隐匿证据，否则应承担相应的法律责任。证据的收集、提供和交换应按照争议解决方式的相关规则进行。

5.争议解决地的确定：若选择仲裁或诉讼方式解决争议，双方同意以本合同签订地XX市XX区作为争议解决地。选择仲裁的，由XX省XX市仲裁委员会进行仲裁；选择诉讼的，向XX市XX区人民法院提起诉讼。

6.争议解决期间的临时措施：在争议解决过程中，不影响双方根据合同约定继续履行各自义务，除非发生一方严重违约或合同目的无法实现的情况。如一方认为需要采取临时措施（如停止施工、冻结账户等）以防止损失扩大，应及时通知对方，并依据相关法律规定或争议解决方式的相关规则申请采取临时措施。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下所有通知、文件、通讯等均应以书面形式进行，可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的其它书面方式送达。通知送达地址为本合同首页所载的地址。任何一方变更通知地址，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，发送成功时视为送达；专人递送或挂号信方式发送的，签收或送达时视为送达。邮寄以挂号信方式寄出后15日，或以快递方式寄出后3日，视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同内容。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为不影响原合同的有效性。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。保密期限为本合同有效期内及合同终止后两年内。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均应适用本合同签订地法律进行判断