预制墙板安装合同范本

预制墙板安装合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设工程，需要安装预制墙板，乙方具备预制墙板安装的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方安装预制墙板事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.预制墙板规格及数量乙方负责安装的预制墙板应符合国家现行标准及设计要求，具体规格如下：墙板长度：[X]米；墙板宽度：[X]米；墙板厚度：[X]厘米；数量共计：[X]块。2.安装位置预制墙板安装于[具体项目地点及建筑物部位]，详细位置以施工图纸及甲方现场指定为准。3.安装要求乙方应按照设计图纸及相关规范要求进行安装，确保墙板安装垂直、平整，拼接处严密、牢固，缝隙均匀一致。安装过程中应采取必要的安全防护措施，避免对墙板及周边环境造成损坏。完成安装后，应保证墙板表面清洁，无明显污渍、划痕等缺陷。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出意见和建议。对乙方安装的预制墙板质量及安装效果不符合要求时，有权要求乙方进行整改或返工。2.义务向乙方提供预制墙板安装所需的施工图纸、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场的其他施工单位，为乙方安装工作提供必要的施工条件，包括但不限于场地平整、临时水电接入等。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付安装费用。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定获取安装费用。在甲方提供必要施工条件且乙方安装工作符合合同要求的情况下，有权拒绝甲方提出的不合理要求。2.义务具备完成本项目预制墙板安装所需的资质证书、营业执照等相关证件，并向甲方提供复印件备案。组织具有相应经验和技能的施工人员进行安装工作，施工人员应遵守施工现场的各项规章制度。严格按照国家现行标准、设计图纸及本合同约定的安装要求进行施工，确保安装质量。在安装过程中发现问题应及时与甲方及设计单位沟通，不得擅自更改设计或施工方案。负责预制墙板的运输、装卸及现场保管，在运输和装卸过程中应采取有效措施防止墙板损坏。如因乙方原因导致墙板损坏，乙方应负责更换或修复。做好施工现场的安全管理工作，制定安全操作规程，确保施工人员的人身安全和财产安全。因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任。在安装工作完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照甲方要求提供安装过程中的相关资料，包括但不限于安装记录、质量检验报告等。三、安装费用及支付方式1.安装费用本合同预制墙板安装总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更设计或增加墙板数量等原因导致的费用增加除外。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付安装费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）。预制墙板全部运输至施工现场并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付安装费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写验收合格后支付金额]）。预制墙板安装工作全部完成且经甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付剩余安装费用，即人民币[X]元（大写：[大写剩余金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期本合同预制墙板安装工程计划开工日期为[具体开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期本合同预制墙板安装工程计划竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照安装费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照安装费用的[X]%向甲方支付违约金。3.工期调整在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力事件；设计变更或工程量增加；甲方未能按照合同约定提供施工条件；因甲方或其他非乙方原因造成的停工、窝工。五、质量标准及验收1.质量标准预制墙板安装质量应符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的要求，同时满足本合同约定的安装要求。2.验收程序乙方完成每一批次预制墙板安装后，应通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署中间验收记录；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。预制墙板安装工作全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在接到报告后[X]个工作日内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。经验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付安装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方无法按时施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准进行安装或安装工作不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合同约定标准。如因返工造成工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方原因导致预制墙板出现质量问题，给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成安装工作，每逾期一天，应按照安装费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照安装费用的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]