2025四川省建设工程施工合同

2025四川省建设工程施工合同合同编号：签订地点：签订日期：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：统一社会信用代码：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就工程的施工相关事宜协商一致，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细说明工程范围、施工内容等）1.4工程质量标准：1.5安全文明施工要求：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期顺延：因甲方原因或不可抗力导致的工期延误，经双方确认后工期相应顺延，具体顺延天数由双方另行协商确定第三条合同价款3.1合同总价款：人民币元（大写：）3.2付款方式：a.本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元；b.工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价款的%，计人民币元；c.工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%，计人民币元；d.结算完成并提交完整资料后，甲方向乙方支付剩余合同价款的%，计人民币元。3.3甲乙双方确认，任何与本合同约定不符的付款要求均需双方另行协商确认第四条工程质量与施工要求4.1工程质量标准：4.2施工要求：a.乙方应严格按照设计文件、施工图纸及国家相关规范进行施工；b.乙方应确保施工材料符合国家及地方相关质量标准，并提供相应的质量证明文件；c.乙方应采取有效措施确保施工安全，避免对周边环境及人员造成损害4.3质量验收：a.工程隐蔽部分完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收，否则视为验收合格；b.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并申请进行竣工验收第五条双方责任与义务甲方责任：5.1负责提供施工场地及相关施工条件，包括但不限于施工图纸、地质资料等；5.2按本合同约定支付工程款，不得无故拖延支付；5.3负责协调施工期间的外部关系，为乙方施工提供便利；5.4负责组织工程的竣工验收，并及时签署验收意见乙方责任：5.5严格按照合同约定工期完成施工任务，确保工程质量和施工安全；5.6服从甲方的进度安排，及时调整施工计划；5.7负责施工现场的管理，确保施工秩序井然有序；5.8负责施工期间的安全防护工作，避免发生安全事故第六条工程变更6.1所有工程变更均需由甲方书面提出，并经双方协商一致后方可实施6.2因工程变更导致的工期延误或费用增加，双方应另行协商确定工期和价款调整方案6.3工程变更的确认与实施：a.乙方收到甲方的书面变更通知后，应立即组织施工；b.因工程变更产生的额外费用由双方协商确定，如无法达成一致，则按相关定额或市场价进行结算第七条工程验收7.1中间验收：a.乙方在施工过程中应定期向甲方提交工程进度报告，并按甲方要求进行中间验收；b.中间验收不合格的部分，乙方应按甲方要求立即整改，并承担相应费用7.2竣工验收：a.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并申请进行竣工验收；b.竣工验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》7.3验收标准：a.符合合同约定的质量标准；b.符合国家及地方相关规范要求；c.通过甲方组织的竣工验收第八条工程结算8.1结算资料提交：a.工程竣工验收合格后日内，乙方应向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于施工记录、材料清单、工程量签证等；b.甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并提出审核意见8.2结算款支付：a.结算审核通过后，甲方向乙方支付结算款；b.结算款支付前，甲方有权扣除乙方应承担的违约金或赔偿金8.3结算争议处理：a.如双方对结算结果存在争议，可协商解决或通过法律途径解决第九条保修条款9.1保修范围：9.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起年9.3保修内容：a.乙方应在保修期内对工程出现的质量问题进行免费维修；b.因甲方使用不当或不可抗力导致的损坏除外9.4保修响应时间：乙方应在接到甲方保修通知后小时内到达现场并开始维修第十条违约责任10.1工期延误：a.因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金；b.延误超过天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失10.2质量不达标：a.因乙方施工原因导致工程质量不达标的，乙方应立即整改，并承担相应费用；b.如整改后仍无法达标，甲方可解除合同，并要求乙方赔偿损失10.3工程款支付：a.因甲方原因导致工程款延迟支付的，每延迟一日，甲方应向乙方支付合同总价款‰的违约金10.4合同解除：a.任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的责任，并赔偿守约方的损失第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；11.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力12.2本合同自双方签字盖章之日起生效12.3本合同一式