机械车库安装合同范本

机械车库安装合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方为合法注册的房地产开发企业，具备完整的民事行为能力和履行合同的能力。甲方拟在XX市XX区XX地块建造一栋多层建筑，并计划配套建设一栋机械式停车库，以满足项目周边日益增长的停车需求。根据项目规划，甲方需委托具备专业资质的乙方负责机械车库的设计、生产、安装及调试，确保项目按时交付使用。为明确双方权利义务，经友好协商，甲方与乙方达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX机械停车设备股份有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家专业从事机械式停车设备研发、生产和销售的高新技术企业，拥有国家认证的生产资质和丰富的项目实施经验。乙方在机械车库领域拥有多项专利技术，产品性能稳定、安全可靠，已成功为多个知名地产项目和商业综合体提供停车解决方案。基于乙方的专业能力和市场口碑，甲方选择乙方作为本次机械车库项目的合作方。乙方承诺按照甲方的要求和行业标准，提供高质量的产品和服务，确保项目顺利实施。

在本次合作中，甲方为项目需求方，乙方为服务提供方。双方基于平等互利、诚实信用的原则，就机械车库的安装事宜达成一致。甲方提供安装场地及相关技术支持，乙方负责设备的运输、安装、调试及验收，最终形成一套功能完善、运行稳定的机械式停车系统。双方将通过签订本合同，明确各自的权利与义务，共同推进项目的顺利实施。本合同的签订，标志着双方合作的正式开始，为后续的设备安装、质量保障和售后服务奠定法律基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在机械车库安装项目中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求完成机械车库的设计、生产、运输、安装、调试及验收工作，最终交付一套符合国家相关标准及双方约定功能的机械式停车系统。合同范围包括但不限于：机械车库的土建基础确认、设备清单及技术参数确认、设备的生产制造、设备的运输至安装现场、按照设计纸进行设备安装、设备调试及运行测试、提供必要的安装技术指导、完成安装后的验收手续，以及根据合同约定提供的售后服务内容。具体涉及机械车库的机械部件、电气控制系统、安全防护装置等的安装，并确保安装后的车库能够安全、高效地运行，满足甲方项目规划及未来使用需求。

第二条定义

1.**机械车库**：指采用机械化设备实现车辆垂直或水平停放的多层停车系统，包括但不限于升降横移式、垂直循环式、平面移动式等类型。

2.**设备清单**：指本合同附件一中所列明的机械车库全套设备及零部件的详细清单，包括规格型号、数量、技术参数等信息。

3.**安装现场**：指甲方提供的用于机械车库安装的场地，包括设备基础位置、设备运行空间、供电及排水条件等。

4.**技术参数**：指机械车库在设计阶段确定的具体性能指标，如载重能力、运行速度、噪音水平、安全防护等级等。

5.**验收标准**：指本合同约定的机械车库验收依据，包括国家及行业相关标准、设计纸、技术规范以及双方约定的特殊要求。

6.**售后服务**：指乙方在设备安装调试完成后，根据合同约定提供的保修期内及保修期外的技术支持、维修服务等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的技术参数和设计纸进行机械车库的安装，并有权对乙方的安装过程进行监督和检查，确保安装质量符合合同要求。

1.2甲方应按时提供安装现场，并确保安装现场具备必要的施工条件，包括设备基础的土建工程完成、安装所需的临时设施（如电源、水源、道路等）准备就绪，以及必要的施工许可文件。

1.3甲方有权对乙方提供的设备清单、技术文件和安装方案进行审核，并提出合理化建议。甲方应在收到乙方提交的设备清单和安装方案后XX日内予以确认或提出修改意见。

1.4甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项，并有权要求乙方提供符合合同约定的发票及其他财务文件。

1.5甲方应指定专门的项目联系人，负责与乙方就安装进度、技术问题等进行沟通协调，并配合乙方完成安装过程中的必要工作，如现场确认、隐蔽工程验收等。

1.6甲方应保证安装现场的安全环境，采取必要的安全措施，并为乙方的施工人员提供必要的安全防护用品。如因甲方原因导致乙方人员受伤或设备损坏，甲方应承担相应责任。

1.7甲方应按照合同约定机械车库的竣工验收，并在验收合格后签署验收文件。如甲方无正当理由拖延验收或拒绝验收，应承担相应的违约责任。

2.乙方的权力和义务：

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供安装现场及相关施工条件，并有权获得必要的施工许可和支持。如甲方未能按时提供安装条件，导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应责任。

2.2乙方应具备国家认可的机械式停车设备生产及安装资质，并确保所提供的设备符合国家及行业相关标准，具有完整的生产合格证明和技术文件。

2.3乙方应按照合同约定的设备清单和技术参数进行机械车库的生产制造，并确保设备质量稳定可靠。乙方应在设备生产过程中接受甲方的质量监督，并配合甲方进行必要的质量检验。

2.4乙方应负责机械车库设备的运输至安装现场，并承担运输过程中的所有费用和风险。乙方应制定详细的运输方案和安装方案，确保设备安全送达并按时完成安装工作。

2.5乙方应按照设计纸和安装规范进行机械车库的安装，并配备专业的安装团队和必要的安装设备。乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保安装过程安全有序。

2.6乙方应负责机械车库的调试及运行测试，确保设备能够达到合同约定的性能指标和安全标准。乙方应向甲方提供必要的调试报告和运行测试数据，并配合甲方进行试运行。

2.7乙方应提供设备安装后的技术培训，包括操作人员培训、维护人员培训等，确保甲方人员能够熟练掌握机械车库的使用和维护技能。乙方应提供详细的操作手册和维护手册。

2.8乙方应按照合同约定的售后服务内容提供维修保养服务，并设立专门的售后服务团队，及时响应甲方的服务请求。乙方应保证在保修期内对设备出现的故障进行维修或更换。

2.9乙方应配合甲方完成机械车库的竣工验收，并提交所有必要的技术文件和验收资料。如因乙方原因导致设备不符合验收标准，乙方应负责整改并承担相应费用。

2.10乙方应保证安装过程中遵守国家及地方的相关法律法规，并承担因自身原因导致的任何行政处罚或法律纠纷的责任。乙方应购买必要的安装责任保险，并将甲方列为共同被保险人，以保障甲方的利益。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下机械车库的安装总价款为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整），该价格包含设备费、设计费、运输费、安装费、调试费、税费（如增值税）以及合同约定的售后服务费用，但不包括甲方提供的土建基础工程费用及安装现场的环境清理费用。

2.甲方应按照以下方式分期支付合同款项：

（1）合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整），作为预付款；

（2）乙方完成设备生产并运输至安装现场，经甲方验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）；

（3）机械车库安装调试完成，通过甲方竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）；

（4）剩余XX%的尾款，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整），在乙方提供完整发票且甲方收到设备后XX日内支付。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX机械停车设备股份有限公司

账号：XXXXXXXXXXXXXXXX

4.乙方应在收到每期款项后，向甲方开具等额的增值税专用发票。

5.任何一方变更银行账户信息，应提前XX日书面通知对方，否则由此产生的延误或误差由变更方承担。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同签订之日起至机械车库安装调试完成并通过甲方竣工验收之日止，共计XX天。

2.乙方的设备生产周期为XX天，自收到甲方确认的设备清单及预付款之日起计算。

3.乙方的设备运输及抵达安装现场的时间为XX天，自设备生产完成之日起计算。

4.乙方的机械车库安装工期为XX天，自设备抵达安装现场且甲方确认安装条件之日起计算，其中包含调试及试运行时间。

5.甲方应在合同约定的各支付节点按时足额支付款项，任何一期款项的逾期支付，均视为乙方违约，应按本合同第六条约定承担违约责任。

6.如遇不可抗力事件，根据不可抗力事件的具体情况，履行期限相应顺延，双方互不承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付合同款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日的，乙方有权暂停安装工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。违约金总额不超过合同总价款的XX%。

（2）甲方未按约定提供安装现场或相关施工条件，导致乙方安装工作无法正常进行的，每延误一日，应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。延误超过XX日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的XX%作为违约金。

（3）甲方无正当理由拒绝或拖延进行竣工验收的，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日的，乙方视为甲方验收合格，甲方应支付全部剩余款项并承担由此产生的设备保管费用。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未能按合同约定的设备清单和性能参数提供合格的设备，或设备存在严重质量问题，经甲方指出后仍未能及时整改的，甲方有权要求乙方更换设备或解除合同，并要求乙方退还已支付的相应款项及支付合同总价款XX%的违约金。

（2）乙方未能按合同约定的工期完成设备安装调试工作，非因甲方原因或不可抗力事件所致的，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的XX%作为违约金。但乙方逾期履行应提前向甲方提供书面解释，如经甲方书面同意延期，则违约金计算期限相应顺延。

（3）乙方在安装过程中违反安全操作规程，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于人身损害赔偿、财产损失赔偿、行政处罚费用等，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（4）乙方提供的设备或安装服务不符合国家强制性标准或行业规范，导致机械车库无法安全使用的，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的一切费用，甲方还有权要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于预期利益损失、已发生费用等。双方应在合同解除后XX日内完成结算，并结清所有款项。

4.本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

5.任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力事件造成的损失，双方各自承担。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、政策调整、征收征用等）、瘟疫疫情以及其他类似事件。

2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务的，不承担违约责任。但事件发生后，该方应立即通知对方，并在XX日内提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔证明等。

3.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件持续超过XX日，双方均有权单方面解除合同，并互不承担违约责任。

4.因不可抗力事件导致的合同解除或履行受阻，双方应相互谅解，并应在事件消除后尽快恢复履行合同。由此产生的额外费用（如设备保管费、运输费等），由双方根据实际情况协商分担。

5.不可抗力事件发生时，双方应尽力采取合理措施减少损失，不得因不可抗力事件而故意扩大损失或妨碍对方履行合同。

6.若因不可抗力事件导致合同目的无法实现的，双方可协商变更合同内容或解除合同，并按实际履行情况处理合同权利义务。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，双方应提交至合同签订地XX市XX区有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中其他未受争议影响的条款，任何一方不得单方面中止或终止合同。

3.诉讼过程中，双方应遵守法院的管辖规定，并积极配合法院的审理工作。胜诉方有权要求败诉方承担其因此产生的合理诉讼费用，包括但不限于案件受理费、保全费、律师费等。

4.如双方在诉讼前未能达成和解，法院将依法作出判决。判决生效后，双方应自觉履行判决内容。如一方拒不履行，守约方有权向人民法院申请强制执行。

5.在争议解决期间，双方均应避免采取任何可能加剧争议或损害对方利益的措施，包括但不限于泄露商业秘密、恶意传播负面信息、采取报复性法律行动等。双方均有义务通过合法途径解决争议，维护市场秩序和商业信誉。

第九条其他条款

1.通知与送达：双方在本合同中载明的联系地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更上述信息，应提前XX日书面通知对方。所有根据本合同发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至上述地址或联系方式。以专人送达的，签收之日视为送达；以挂号信发送的，寄出后XX日视为送达；以传真或电子邮件发送的，发送成功后视为送达。任何一方逾期未收到通知的，不影响该通知的效力。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.合同生效：本合同自双方授