2025工程合同范文

2025工程合同范文合同编号：鉴于甲方（以下简称“发包人”）与乙方（以下简称“承包人”）就工程项目达成合作意向，为明确双方权利义务，保障工程顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程规模：第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天2.4工期顺延情况：如因不可抗力、设计变更、发包人原因或政府原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期，发包人应予以配合。第三条合同价款与支付3.1合同总价：人民币元（大写：元整）3.2付款方式：发包人分阶段向承包人支付工程款，具体如下：第一期：合同签订后日内支付合同总价的%；第二期：主体结构完成后日内支付合同总价的%；第三期：工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%；第四期：质保期满后日内支付剩余%。3.3付款方式：银行转账或支票3.4发票：承包人应向发包人提供合法有效的增值税专用发票。第四条质量要求4.1执行标准：本工程应符合国家及地方相关工程质量标准，具体包括但不限于《建筑法》《建设工程质量管理条例》等。4.2质量责任：承包人应确保施工质量达到设计要求，若出现质量问题，承包人应无偿修复或返工。若因质量问题导致的损失，承包人应承担相应责任。4.3材料设备：承包人应使用符合国家及行业标准的材料和设备，提供相关质量证明文件。第五条工程签证与变更5.1工程签证：任何工程变更、洽商均需双方签字确认，并形成书面签证文件，作为合同补充。5.2变更范围：若变更超出承包范围或影响工程造价，双方应协商确定新增费用，签证后作为合同价款调整依据。5.3索赔：因变更导致的费用增加，发包人应在签证后日内支付。第六条工程验收6.1中间验收：隐蔽工程、分部分项工程需经发包人确认后方可进入下一阶段施工。6.2竣工验收：工程完成后，承包人应向发包人提交竣工报告，发包人在日内组织验收并提出意见。若未在规定时间内验收，视为验收合格。6.3验收标准：以国家及地方相关标准为依据，确保工程符合设计要求及安全标准。第七条质量保修7.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起，质保期为年。7.2质保范围：承包人应对施工范围内的工程质量问题负责，提供必要的维修服务。7.3质保方式：质保期内，发包人发现质量问题，承包人应在接到通知后小时内到场修复。第八条双方权利与义务8.1发包人权利义务：按时支付工程款；提供施工场地及必要条件；及时审定图纸、签证文件；监督施工进度及质量。8.2承包人权利义务：按时完成工程，确保质量符合标准；合法用工，确保施工安全；保护施工现场及周边环境；配合发包人进行验收。第九条违约责任9.1发包人违约：逾期付款：自逾期之日起，每日按逾期金额的%支付违约金；未履行合同义务：导致工程延误或施工受阻的，承担相应责任。9.2承包人违约：工期延误：每延误一日，支付违约金人民币元；质量不达标：承担返工费用及相应损失；转包或违法分包：合同解除，没收履约保证金。第十条争议解决10.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。若协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条补充条款11.1未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第十二条其他约定12.1本合同一式份，双方各执份，具同等法律效力。甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：签字盖章：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：