分包工程款合同范本

分包工程款合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟将[具体工程名称]中的部分工程分包给乙方进行施工，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方分包工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.分包工程内容及范围：[详细描述分包工程所涵盖的具体工作内容，例如：主体结构中的混凝土浇筑工程，包括基础承台、柱、梁、板的混凝土浇筑，具体部位为[具体楼号]的[具体楼层]等][如有其他相关工作，如配套设施安装等，依次详细列举]4.工程质量标准：达到国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级。具体要求如下：[明确各分项工程的质量验收指标，如混凝土的强度等级、外观质量要求等][对于隐蔽工程，规定隐蔽前的验收程序和标准]二、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总日历天数：[工期总天数]4.工期延误：若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此造成的窝工、机械停滞等损失。具体损失计算方式为：[详细说明窝工费、机械停滞费等的计算依据，如窝工费按照[具体人数]×[每人每天窝工费用标准]计算，机械停滞费按照[具体机械型号]×[每台班停滞费用标准]计算等]若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担逾期竣工违约金，违约金标准为每天[具体金额]，并采取有效措施赶工，确保工程按时完成。逾期超过[约定天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本分包工程合同价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本分包工程范围内的全部工作所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同价款不作调整。具体价格组成明细如下：直接工程费：[详细列出人工、材料、机械等各项直接费用的金额及计算依据]间接费：[包括管理费、规费等的金额及计算依据]利润：[利润的计算方式及金额]税金：[税金的税率及计算金额]2.支付方式：预付款：合同签订后[约定天数]天内，甲方向乙方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付上月已完工程量价款的[进度款支付比例]。当工程进度达到[具体进度节点]时，甲方向乙方支付至合同价款的[该进度节点累计支付比例]。竣工结算款：工程竣工验收合格后[约定天数]天内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[约定天数]天内完成审核并支付至结算价款的[结算款支付比例]，留结算价款的[质保金比例]作为质量保证金。质量保证金：质保期为自工程竣工验收合格之日起[质保期时长]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[约定天数]天内无息返还质量保证金。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：对分包工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见。按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。有权根据工程实际情况调整工程内容或要求乙方增加、减少工作量，但应提前通知乙方，并签订书面补充协议。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括施工图纸、技术交底等，并确保资料的准确性和完整性。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝并要求甲方改正。2.义务：按照国家现行的施工规范、质量标准及本合同约定组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定施工进度计划，报甲方审核后严格执行，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的损失。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理。按照甲方要求及时提交已完工程量报告、竣工结算报告及相关资料。妥善保管甲方提供的施工资料，工程竣工后如数返还。五、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方供应的材料设备应符合设计要求和质量标准，并按时供应至施工现场。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管，如发现质量问题或数量短缺，应及时通知甲方处理。因乙方保管不善造成的损失，由乙方承担。2.乙方供应材料设备：乙方供应的材料设备应符合设计要求和质量标准，并提供产品合格证明等相关资料。乙方供应的材料设备经甲方检验合格后方可使用，如因乙方供应的材料设备质量问题导致工程质量问题或造成损失，由乙方承担全部责任。六、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程进行变更，但应提前[约定天数]天书面通知乙方。变更内容涉及合同价款调整的，双方应签订补充协议。2.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致工程质量问题或增加费用，由乙方承担全部责任。七、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[约定天数]天向甲方提交竣工验收报告，并提交完整的竣工资料。甲方应在收到报告后[约定天数]天内组织相关单位进行验收。2.如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改期间乙方应承担相应的费用和工期延误责任。八、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的窝工、机械停滞等损失，并顺延工期。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同价款的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[约定天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章