舞台搭建施工合同模板范本

舞台搭建施工合同模板范本为明确舞台搭建工程中发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）的权利义务，确保工程顺利实施，依据《中华人民共和国民法典》《建筑法》等法律法规，结合本工程具体情况，双方经平等协商，订立本合同。一、合同当事人信息甲方：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________乙方：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________二、工程概况与内容1.工程地点：________________________（甲方指定的施工场地）。2.工程内容：乙方按甲方确认的设计方案完成舞台搭建及相关配套设施施工，具体包含但不限于：舞台主体结构搭建（尺寸、材质、层数等以设计图为准）；舞台装饰（背景板制作、地毯铺设、道具摆放等）；灯光、音响、桁架等设备的安装调试（设备品牌、型号按双方约定执行）；施工期间的材料运输、现场清理及完工后的场地恢复。3.工程用途：________________________（如演出、会议、活动等）。三、工期安排1.工期期限：开工日期为______年____月____日，竣工日期为______年____月____日，总工期______天（含节假日）。2.工期顺延：因不可抗力（如自然灾害、政府禁令等）、甲方未按时提供施工条件（如场地移交延误、方案确认滞后）或非乙方原因导致的停窝工，工期相应顺延，双方以书面形式确认顺延天数。四、工程价款及支付1.合同总价款：人民币________元（大写：____________________），该价款包含材料费、人工费、运输费、安装调试费、税费及完工后场地清理费等全部费用。2.付款方式：预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价款的____%（即____元），作为工程启动资金；进度款：工程完成____%（或某一节点，如舞台主体完工）后，乙方提交进度报告，经甲方确认后____日内支付总价款的____%（即____元）；尾款：工程竣工并经甲方验收合格后____日内，甲方向乙方支付剩余价款（即____元）。3.支付方式：双方协商采用银行转账、支票等方式，乙方需提供合法有效的发票。五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：对工程进度、质量进行监督，对不符合要求的施工有权要求乙方整改；在不违反合同约定的前提下，对设计方案提出合理变更建议。2.义务：按约定时间向乙方提供施工场地（场地需满足施工条件，如通电、通路、无障碍物）；及时确认乙方提交的设计方案、施工图纸及进度报告；按合同约定支付工程款，若因甲方原因逾期付款，应承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利：按合同约定收取工程款；在甲方逾期付款且经催告后仍不支付的情况下，有权暂停施工（但应提前书面通知甲方）。2.义务：严格按双方确认的设计方案、施工规范及安全标准施工，确保工程质量；施工期间遵守现场管理规定，做好安全防护（如设置警示标识、配备消防器材），承担施工过程中的安全责任；施工材料、设备需符合质量要求，进场前向甲方提供产品合格证明；工程竣工后，向甲方移交施工资料（如设备说明书、保修卡等），并负责工程保修期内的维修（保修期：____年，自验收合格之日起算）。六、工程质量与验收1.质量标准：工程质量符合国家相关行业标准及双方约定的技术要求，乙方需确保舞台结构安全、设备运行正常、装饰效果达标。2.验收流程：乙方自检合格后，向甲方提交验收申请及相关资料；甲方应在收到申请后____日内组织验收，验收合格的，双方签署《工程验收单》；若验收不合格，乙方应在____日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担；若因甲方原因逾期验收，视为工程合格。七、违约责任1.甲方违约责任：逾期付款：每逾期一日，按未付金额的____‰向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权解除合同，甲方还应赔偿乙方因此遭受的损失。擅自变更方案或拖延提供施工条件导致工期延误的，应赔偿乙方的停窝工损失（按乙方实际支出的人工费、设备闲置费计算）。2.乙方违约责任：逾期竣工：每逾期一日，按合同总价款的____‰向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并赔偿甲方损失。工程质量不符合约定的，乙方应无偿返修至合格，因返修导致工期延误的，按逾期竣工承担违约责任；若返修后仍不合格，甲方有权拒付尾款并要求乙方赔偿损失。施工过程中因乙方原因造成安全事故的，乙方承担全部责任（包括赔偿损失、支付罚款等）。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。3.合同附件（如设计方案、设备清单、报价单等）为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：__________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__