2026年建设工程纠纷调解协议

2026年建设工程纠纷调解协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》以及《中华人民共和国人民调解法》等有关规定，就2026年建设工程施工合同纠纷一案，双方在调解委员会的主持下进行调解，经充分协商，达成如下调解协议，以兹共同遵守：

一、争议事由概述

本协议所涉争议为2026年建设工程施工合同纠纷，具体包括但不限于工程款支付、工期延误、质量问题、变更签证等争议事项。双方确认，本协议旨在通过调解方式解决上述争议，实现互惠互利的解决方案。

二、工程概况与合同依据

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、合同依据：《建设工程施工合同》（合同编号：__________________），签订日期：____年____月____日。

5、合同价款：人民币_______元（大写：__________________元整）。

6、合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

7、双方确认，本协议所涉工程已按照合同约定履行，但存在以下需要解决的问题：

三、争议解决方案

（一）工程款支付

1、甲方同意向乙方支付工程款人民币_______元（大写：__________________元整），该款项包含但不限于合同约定款项、变更签证费用、索赔款项等。

2、甲方支付方式：__________________。

3、乙方收款账户信息：

开户行：__________________。

户名：__________________。

账号：__________________。

4、甲方支付期限：自本协议签订之日起____日内支付_______元，剩余款项于____年____月____日前支付完毕。

5、甲方支付款项时，乙方应向甲方提供等额的收款凭证及发票。

（二）工期延误

1、鉴于工程实际工期较合同约定延长____天，双方一致同意，甲方无需承担工期延误的违约责任。

2、如因甲方原因导致工期延误，则应按照合同约定支付相应的工期延误违约金，但本协议另有约定的除外。

（三）质量问题

1、双方确认，工程存在以下质量问题：__________________。

2、乙方负责在本协议签订之日起____日内完成质量问题的整改工作，整改完成后，甲方应组织验收。

3、整改费用由____方承担，具体金额为人民币_______元（大写：__________________元整）。

4、如甲方对整改结果不满意，双方应共同委托第三方机构进行鉴定，鉴定费用由____方承担。

（四）变更签证

1、双方确认，工程变更签证情况如下：

变更签证事项：__________________。

变更签证费用：人民币_______元（大写：__________________元整）。

2、甲方同意在本协议签订之日起____日内支付变更签证费用。

3、乙方应向甲方提供变更签证的相关资料及发票。

（五）索赔事项

1、双方确认，存在以下索赔事项：

索赔事项：__________________。

索赔金额：人民币_______元（大写：__________________元整）。

2、甲方同意在本协议签订之日起____日内支付索赔金额。

3、乙方应向甲方提供索赔的相关资料及发票。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方的工程整改工作，并参与工程验收。

2、甲方应按照本协议约定及时支付工程款、变更签证费用及索赔金额。

3、甲方应为乙方的工程整改工作提供必要的协助和配合。

4、甲方应妥善保管本协议及相关工程资料。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权要求甲方按照本协议约定支付工程款及其他款项。

2、乙方应按照本协议约定完成工程整改工作，并承担相应的整改费用。

3、乙方应向甲方提供整改后的工程资料及发票。

4、乙方应妥善保管本协议及相关工程资料。

五、违约责任

1、若甲方未按照本协议约定支付工程款及其他款项，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过____日，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部款项及违约金。

2、若乙方未按照本协议约定完成工程整改工作，每逾期一日，应按照整改费用总额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过____日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的整改费用及违约金。

3、双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1、本协议履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，并提供相关证据材料。

七、其他事项

1、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效。

3、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

4、本协议的修改或补充，须经双方书面同意。

甲方：乙方：

甲