建设工程调解协议书

建设工程调解协议书甲方：姓名：性别：身份证号：联系方式：地址：乙方：姓名：性别：身份证号：联系方式：地址：鉴于甲乙双方就[具体建设工程项目名称]产生了相关纠纷，为妥善解决争议，维护双方合法权益，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方达成如下调解协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目概况本建设工程位于[具体地点]，项目名称为[具体项目名称]，工程内容包括[详细列举工程涵盖的具体工作，如基础工程、主体建筑工程、装修工程等]。该工程项目由[建设单位名称]发包给[承包单位名称]进行施工，乙方作为[承包单位名称]参与了该项目的建设工作。2.已完成工作情况截至纠纷发生时，乙方已完成了[已完成工程部分的详细描述，包括已完成的工程量、工程进度节点等]。已完成部分的工程质量经[质量检测机构名称]检测，部分符合[相应质量标准]，但也存在[指出存在的质量问题或争议点]等情况。3.未完成工作情况双方确认，尚有[未完成工程部分的详细描述，如后续装修工程中的墙面装饰、水电安装等具体项目]未完成。未完成工作的原因主要是[说明未完成工作的原因，如资金问题、设计变更等]。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照合同约定及相关法律法规的规定完成建设工程，确保工程质量符合标准。对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的整改意见和要求。在乙方未履行合同义务时，有权依据本协议及相关法律规定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定及本协议的规定，及时向乙方支付工程款。协助乙方办理与建设工程相关的手续，提供必要的文件和资料。对乙方提出的合理请求和问题，应及时给予回应和解决，不得故意拖延或拒绝。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定及本协议的规定支付工程款。在甲方未履行合同义务时，有权依据本协议及相关法律规定追究甲方的违约责任。对甲方提出的不合理要求和指令，有权拒绝执行，并要求甲方给予合理的解释和说明。2.义务按照合同约定及相关法律法规的规定，组织施工队伍，精心施工，确保建设工程质量达到合同约定的标准和要求。定期向甲方汇报工程进度情况，提交工程进度报告和相关资料。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。对已完成的工程质量负责，在质保期内承担质量保修责任。三、工程款支付1.已支付工程款情况甲方已向乙方支付工程款共计人民币[X]元，支付方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]，支付时间分别为[详细列出每次支付的时间和金额]。2.剩余工程款支付经双方核算，甲方尚欠乙方工程款人民币[X]元。甲方应在本协议签订后的[具体支付期限]内，将剩余工程款一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：账号：户名：3.工程款支付的条件和依据甲方支付剩余工程款的条件为乙方按照本协议及合同约定完成全部建设工程，并经甲方验收合格。乙方应在工程竣工后[验收申请期限]内向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后的[验收期限]内组织相关人员进行验收。如验收合格，甲方应按照本协议的规定支付剩余工程款；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格，整改期间乙方应自行承担费用，且不影响甲方支付剩余工程款的期限。四、工程质量及验收1.工程质量标准本建设工程的质量标准为[具体质量标准，如国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范等]。乙方应严格按照该质量标准组织施工，确保工程质量符合要求。2.验收程序乙方在完成每个施工阶段或单项工程后，应提前[通知期限]通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织相关人员进行验收。工程竣工后，乙方应按照本协议的规定向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后的[验收期限]内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。验收过程中，如发现工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方限期整改。乙方应在规定的期限内完成整改，并重新提交验收申请，直至验收合格。3.质保期及质保责任本建设工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[质保期限]年。质保期内，乙方应按照相关法律法规的规定及合同约定承担质量保修责任。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[维修期限]内派人进行维修。如乙方未在规定的期限内进行维修，甲方有权自行委托他人进行维修，维修费用由乙方承担。质保期届满后，乙方应按照相关法律法规的规定及合同约定履行质保期后的相关义务。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议的规定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款及相应的逾期付款违约金。同时，甲方应承担乙方因暂停施工而造成的损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、机械设备租赁费等。2.若甲方无故拒绝或拖延乙方的验收申请，导致工程无法按时竣工验收，甲方应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于工期延误损失、增加的施工成本等。3.若甲方违反本协议的其他约定，应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照本协议约定的违约金标准向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议及合同约定的质量标准完成建设工程，乙方应负责无偿返工直至工程质量符合标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失（包括但不限于工程修复费用、甲方的经济损失、第三方索赔等），乙方应承担全部赔偿责任。同时，乙方应按照本协议约定的违约金标准向甲方支付违约金。2.若乙方未按照本协议的规定按时完成建设工程，每逾期一日，应按照合同总金额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付逾期竣工违约金。逾期超过[逾期竣工宽限期]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因解除合同而遭受的全部损失，包括但不限于重新发包的费用增加、工期延误给甲方造成的经济损失等。3.若乙方违反本协议的其他约定（如擅自转包、分包工程等），应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本协议约定的违约金标准向甲方支付违约金。同时，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[协议份数]份，甲乙双方各执[各自持有份数]份，具有同等法律效力。2.本协议未