城市设计项目内部承包经营协议范本

城市设计项目内部承包经营协议范本为规范城市设计项目的内部承包经营活动，明确项目实施过程中发包方与承包方的权利义务关系，确保项目质量、进度及效益目标的实现，依据国家相关法律法规及行业规范，结合项目实际情况，双方经平等协商，达成如下协议：一、项目概况与承包内容1.项目名称：_________（填写具体项目名称）2.项目地点：_________（填写项目所在地）3.承包范围：规划研究：区域现状调研、上位规划解读、发展定位分析等基础研究工作；方案设计：概念方案创作、深化设计、成果优化，满足业主方及相关审批部门的技术要求；技术服务：配合项目报建、评审、修改，以及施工阶段的设计交底、现场配合等后续服务；其他服务：_________（根据项目需求补充，如模型制作、汇报材料编制等）。二、双方主体信息（一）发包方（甲方）名称：_________地址：_________联系人及联系方式：_________（二）承包方（乙方）名称/姓名：_________（若为团队，需明确负责人及成员构成）地址/住址：_________联系人及联系方式：_________三、权利与义务（一）发包方（甲方）1.权利：监督项目进度、质量、安全，提出合理修改意见；按协议约定的节点和标准验收项目成果；要求乙方遵守甲方的项目管理制度、技术规范及保密要求。2.义务：提供项目基础资料（地形图、规划条件、业主需求等），确保资料真实完整；协调外部关系（业主、政府部门、合作单位等），为乙方创造必要工作条件；按协议约定的时间和方式支付承包费用。（二）承包方（乙方）1.权利：按协议约定获取承包费用；自主组织项目团队，合理安排工作进度（需遵守甲方管理制度）；对技术问题提出专业建议，甲方无正当理由不得拒绝。2.义务：组建专业团队，确保成员具备相应设计资质（如注册城乡规划师、建筑师等）；严格遵守《城市设计管理办法》《城市规划编制办法》等规范，确保成果通过评审及审批；对项目成果的知识产权、质量安全承担责任，因设计失误导致的损失（返工、赔偿、行政处罚等）由乙方承担；遵守甲方财务、保密、考勤制度，未经书面同意不得向第三方披露核心资料或转让承包权。四、费用与结算1.承包费用：计价方式：采用[固定总价/单价包干/按进度比例]计价，总费用为人民币_________（大写：_________）。费用构成：包含设计人员薪酬、差旅费、成果制作费、税费（如适用）及其他项目成本。2.付款节点：预付款：协议生效后_____日内，支付总费用的_____%（人民币_________）作为启动资金；进度款：概念方案通过甲方初审后，支付总费用的_____%；深化设计通过业主评审后，支付总费用的_____%；最终成果通过审批后，支付总费用的_____%；尾款：项目竣工验收（或服务期满）后_____日内，支付剩余费用（总费用的_____%）。3.结算要求：乙方需在付款前提供符合财务要求的发票（或收据）；项目内容变更时，双方签订补充协议调整费用及节点。五、质量与工期1.质量标准：成果符合国家及地方设计规范（如《城市规划编制单位资质管理规定》），满足业主功能与审美需求；成果需通过甲方、业主及行政主管部门评审/审批，无重大设计缺陷。2.工期要求：总工期：自协议生效至_____年_____月_____日，共_____天；阶段工期：概念方案阶段：_____年_____月_____日前完成；深化设计阶段：_____年_____月_____日前完成；最终成果提交：_____年_____月_____日前完成；3.工期延误：甲方原因（资料延误、外部协调不力）导致延误，乙方提交书面申请后工期顺延，费用不变；乙方原因（管理失误、设计返工）导致延误，每逾期一日按总费用的_____%支付违约金，逾期超_____日的，甲方有权解除协议并索赔。六、违约责任1.甲方违约：未按约定支付费用，每逾期一日按未付金额的_____%支付违约金；逾期超_____日的，乙方可暂停工作，甲方承担合理损失（窝工费、成果损失等）。2.乙方违约：成果未通过评审且属设计原因，乙方无偿修改至通过，工期不顺延；修改后仍不通过的，甲方扣除总费用的_____%作为违约金并索赔；擅自转让承包权或泄露机密，甲方有权解除协议，乙方退还已收费用并按总费用的_____%支付违约金，承担全部损失。七、争议解决双方协商不成的，可选择以下方式之一解决：1.向甲方所在地人民法院提起诉讼；2.提交_________仲裁委员会仲裁（二选一，需明确约定）。八、其他条款1.协议生效：自双方签字（或盖章）之日起生效，一式_____份，双方各执_____份。2.变更与解除：协商一致可签订补充协议；因不可抗力或严重违约，守约方可书面解除协议，按已完成工作比例结算。3.保密条款：双方对项目技术资料、商业秘密等保密，期限至项目结束后_____年。4.不可抗力：因自然灾害、政策调整等导致项目无法实施，双方互不违约，应及时通知并协商后续事宜。（协议正文结束，以下为签字盖章页）发包方（甲方）签字/盖章：_________日期：_____年_____月_____日承包方（乙方）签字/盖章：_________日期：_____年_