装修工期延误协议书

装修工期延误协议书甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对[房屋具体地址]进行装修，委托乙方提供装修服务，双方经友好协商，就装修工期延误相关事宜达成如下协议：一、装修工程基本情况1.装修工程地址：[房屋具体地址]2.装修工程内容及要求：室内装修，包括但不限于水电改造、墙面地面处理、天花板吊顶、门窗安装、厨房卫生间装修等，具体装修细节及材料要求以双方签订的《装修工程合同》及相关附件为准。乙方应按照国家相关装修标准、行业规范以及双方约定的质量要求进行施工，确保装修工程质量符合验收标准。3.装修工程预算总金额：人民币[X]元（大写：[大写金额]）二、工期延误的定义及情形1.工期延误定义：本协议所称工期延误是指乙方未能按照双方签订的《装修工程合同》约定的竣工日期完成装修工程，且延误超过[X]天（具体天数可根据实际情况协商确定）。2.工期延误情形：因乙方原因导致的工期延误，包括但不限于施工组织不当、人员不足、材料供应不及时、施工工艺不符合要求等。因不可抗力因素导致乙方无法正常施工，且乙方未能在不可抗力事件发生后的合理时间内采取有效措施减少延误，如因自然灾害、政府行政命令等原因造成的停工。因甲方原因导致的工期延误，例如甲方未按时提供施工所需的场地、资料、款项等，或甲方对装修方案提出重大变更且未给予乙方足够的调整时间。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权要求乙方按照合同约定的工期及质量标准完成装修工程。有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。在乙方出现工期延误情形时，有权要求乙方承担相应的违约责任。2.义务：按照合同约定按时向乙方支付装修款项，确保乙方施工资金的正常周转。协助乙方办理装修过程中所需的相关手续，提供必要的施工条件，如确保施工场地具备施工条件、提供施工所需的水电接口等。及时对乙方提交的装修方案、施工图纸、材料样品等进行审核确认，如因甲方审核不及时导致工期延误，甲方应承担相应责任。根据装修工程实际进展情况，合理配合乙方进行工程变更，因甲方提出不合理变更导致工期延误的，甲方应承担责任。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付装修款项。在甲方未履行合同义务导致乙方施工受阻或延误时，有权要求甲方采取措施消除障碍或给予合理的工期顺延。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误时，有权要求甲方给予一定的工期宽限期。2.义务：按照合同约定的工期及质量标准组织施工，制定详细的施工计划并报甲方备案，合理安排施工人员和施工进度，确保装修工程按时竣工。定期向甲方汇报装修工程进展情况，及时沟通解决施工过程中出现的问题，接受甲方的监督检查。因乙方自身原因导致工期延误的，应采取积极有效的措施加快施工进度，尽量减少延误对甲方造成的影响，并承担相应的违约责任。妥善保管装修工程所需的材料、设备等，因保管不善导致材料损坏、丢失等影响工期的，乙方应承担责任。严格按照国家相关装修标准、行业规范以及双方约定的质量要求进行施工，确保装修工程质量合格。在装修工程竣工后，负责按照合同约定进行保修，并承担保修期间因施工质量问题导致的维修费用。四、工期延误的通知与确认1.若出现工期延误情形，乙方应在延误事件发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，说明延误原因、预计延误天数等情况。通知应包括详细的事件描述、相关证据材料（如现场照片、监理记录、材料供应商证明等），以便甲方及时了解情况并做出决策。2.甲方在收到乙方的工期延误通知后，应在[X]个工作日内进行核实确认，并书面回复乙方。如甲方对乙方所述延误原因及情况有异议，应在回复中明确提出，并要求乙方进一步提供补充证据或说明。3.双方应共同对工期延误事件进行调查和分析，如因乙方原因导致工期延误，乙方应提出具体的整改措施和后续施工计划，经甲方认可后执行，以尽量缩短工期延误对整体装修进度的影响。五、违约责任1.乙方原因导致工期延误的违约责任：若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误天数向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额=装修工程预算总金额×[X%]（具体比例可根据实际情况协商确定）。乙方除支付违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的直接经济损失，如甲方因房屋延误交付而产生的租金损失、临时安置费用等。损失的计算以甲方提供的有效凭证为准。若工期延误超过[X]天（具体天数可根据实际情况协商确定），甲方有权解除与乙方签订的《装修工程合同》，乙方应在接到甲方解除合同通知后的[X]个工作日内退还甲方已支付的全部装修款项，并按照装修工程预算总金额的[X%]向甲方支付解约违约金。乙方已完成的装修工程，甲方有权根据实际情况决定是否接收，对于已接收部分，甲方按照实际完成工程量对应的合同金额支付款项，对于未完成部分，乙方应承担拆除及清理费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.甲方原因导致工期延误的违约责任：若因甲方原因导致工期延误，甲方应按照延误天数向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额=乙方已完成工程量对应的合同金额×[X%]（具体比例可根据实际情况协商确定）。甲方除支付违约金外，还应承担因工期延误给乙方造成的直接经济损失，如乙方因窝工、停工产生的人工费用、机械设备租赁费用等。损失的计算以乙方提供的有效凭证为准。因甲方原因导致工期延误，造成乙方无法按照原计划完成装修工程的，甲方应根据实际情况给予乙方合理的工期顺延，并对装修工程预算总金额、装修方案等进行相应调整，调整后的金额及方案应经双方书面确认。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典的相关规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。七