新建乡村道路协议书

新建乡村道路协议书甲方：[甲方姓名/名称]，身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码]，地址：[详细地址]，联系电话：[电话号码]乙方：[乙方姓名/名称]，身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码]，地址：[详细地址]，联系电话：[电话号码]鉴于甲方所在乡村因交通不便，影响村民出行及经济发展，为改善乡村交通状况，甲方决定新建乡村道路。乙方具备道路建设相关资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就新建乡村道路事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.新建道路位置：该乡村道路位于[具体乡村名称及详细地理位置]，起点为[起始地点详细描述]，终点为[终点地点详细描述]，道路全长约[X]米，宽度为[X]米。2.道路建设标准路面结构：采用[具体路面结构，如水泥混凝土路面或沥青混凝土路面等]，厚度为[X]厘米，确保路面坚实、平整，具备良好的承载能力和抗滑性能。路基处理：对道路沿线的路基进行夯实、平整处理，清除杂物和软土，保证路基的稳定性。排水系统：在道路两侧设置完善的排水设施，包括边沟、排水沟等，确保雨水能够及时排出，防止道路积水。附属设施：道路沿线设置必要的交通安全设施，如警示标志、标线等，保障行人及车辆通行安全。3.道路建设工期：乙方应自本协议签订之日起[X]日内开工建设，并在[X]个工作日内完成全部道路建设工程，达到通车条件。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。4.道路验收标准：道路建设完成后，应符合国家及地方现行的道路工程建设相关标准和规范要求，经甲方组织相关部门验收合格后方可交付使用。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对道路建设工程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照协议约定和相关标准进行施工。有权在乙方违反协议约定或工程质量不符合要求时，要求乙方限期整改或采取补救措施。2.义务负责协调道路建设所需的土地、规划等相关手续办理，确保道路建设符合乡村整体规划和相关政策要求。按照协议约定的付款方式和时间节点，及时足额支付工程款项。协助乙方解决施工过程中遇到的涉及村民协调、周边环境等方面的问题，为施工创造良好条件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付工程款项。在施工过程中，有权根据实际情况提出合理的施工方案调整建议，但需经甲方书面同意。2.义务严格按照本协议约定的道路建设标准、工期要求等组织施工，确保工程质量达到合格标准。负责道路建设所需的全部材料采购、机械设备租赁及施工人员组织等工作，并承担相应费用。在施工过程中采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督检查，积极配合甲方及相关部门的验收工作。道路建设工程交付使用后，乙方应按照国家及地方相关规定承担一定期限的质量保修责任，在保修期内对道路出现的质量问题及时进行维修处理。三、工程款项及支付方式1.工程总价款：本新建乡村道路工程的总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。2.支付方式协议签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。道路建设工程完成路基施工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。道路建设工程全部完工并经甲方组织相关部门验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的剩余款项，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定的时间和金额支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及相应违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于窝工费、机械设备闲置费等。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定的道路建设标准、工期要求等进行施工，导致工程质量不合格或工期延误，乙方应负责无偿返工直至工程质量符合要求，并承担逾期完工的违约责任。每逾期一日，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。在道路建设工程交付使用后的质量保修期内，若乙方未按照约定履行质量保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行维修处理，相关费用由乙方承担。乙方还应按照维修费用的[X]倍向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担转包或分包行为给甲方造成的全部损失。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各