建设工程合同变更影响评估协议

建设工程合同变更影响评估协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签署：发包人（甲方）：[甲方全称]法定代表人或授权代表（签字）：单位地址：联系方式：承包人（乙方）：[乙方全称]法定代表人或授权代表（签字）：单位地址：联系方式：鉴于甲方与乙方于______年______月______日签署了编号为______的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同项下建设工程项目为______，工程地点在______。鉴于在主合同履行过程中，甲方需要提出一项工程变更（以下简称“变更”），或乙方需要就合同履行提出一项工程洽商/变更建议（以下简称“变更建议”），具体内容见附件一《变更/变更建议描述》（若采用附件形式，则此处引用；若不采用，则在此处详细描述变更/变更建议的具体内容、提出方、提出日期及依据文件），该变更/变更建议的提出日期为______年______月______日，文件名称/编号为______。为明确变更/变更建议的实施将对主合同约定的工期、费用、质量、风险等产生的具体影响，经双方友好协商，依据主合同约定，达成如下协议：第一条评估范围与目的双方同意，就上述变更/变更建议，由双方共同（或甲方委托/乙方委托/双方共同委托的第三方评估机构______）进行影响评估。评估范围包括但不限于：（一）变更/变更建议对项目总工期及各分部分项工程工期的影响，包括可能导致的工期顺延天数或新的工期计划；（二）变更/变更建议对工程费用的影响，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等增加或减少的详细测算，以及可能引发的索赔或反索赔金额的初步分析；（三）变更/变更建议对工程质量标准、施工工艺、验收要求等方面可能产生的影响；（四）变更/变更建议可能带来的新的技术风险、安全风险、合同风险、资源供应风险及其他潜在风险；（五）变更/变更建议对现有已完成工程、设备、材料的保护要求及可能产生的额外费用；（六）变更/变更建议对施工组织设计、专项方案、资源需求计划的调整影响；（七）其他双方认为需要评估的影响因素。本协议的评估目的在于，通过客观、全面的评估，为双方后续协商处理该变更/变更建议，就工期调整、费用补偿/结算、风险分担等事宜提供可靠的参考信息和决策依据。第二条评估方法与依据（一）评估应遵循客观公正、依据充分、方法科学、结果合理的原则。（二）评估的主要依据包括但不限于：1.主合同及其附件，特别是关于工程变更、工期、费用、索赔与反索赔、价格调整等条款；2.乙方在主合同下的投标文件、承诺、报价单（若适用）；3.经批准的施工组织设计、专项施工方案、技术标准及规范；4.项目现场实际情况、已完成工程量及验收记录；5.国家及地方现行的法律法规、税收政策；6.双方在主合同履行期间就与本次变更/变更建议相关事宜的洽商记录、会议纪要；7.提出变更/变更建议方提供的变更图纸、技术说明、样品、计算书等全部相关资料；8.双方确认的其他文件。第三条评估过程与沟通（一）评估工作由______（甲方代表/乙方代表/共同指定的第三方机构）负责具体执行。甲方/乙方（根据选择）应指定专门的联络人负责协调评估事宜。（二）提出变更/变更建议方（甲方/乙方）有责任在收到本协议后______日内，向负责评估的一方提供本协议第二条约定的全部相关资料，并确保资料的真实性、准确性、完整性。未能按时提供或提供资料有重大遗漏，由此产生的评估困难或延误，责任由提供方承担。（三）负责评估的一方在评估过程中，可通过书面形式或召开会议的方式，向提出变更/变更建议方及主合同约定的对方代表（若第三方评估，则向双方）沟通评估进展，提出初步分析意见。相关沟通记录应妥善保存。（四）双方应在收到初步评估意见后______日内，就评估方法、关键参数、计算过程等提出意见或要求补充说明。必要时，可召开评估协调会议。（五）本协议约定的各项期限（如资料提供期、沟通反馈期）以书面通知发出或收到之日计算，若遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。第四条评估结果与报告（一）负责评估的一方应在本协议第三条约定的沟通和协商完成后______日内（或最迟于______年______月______日前），完成《变更/变更建议影响评估报告》（以下简称“评估报告”），并提交给双方。（二）评估报告应详细阐述评估过程、采用的方法、关键参数的选取依据、以及对本协议第一条所述各项影响的具体分析结论。评估结论应清晰、量化，便于理解和使用。（三）评估报告经双方授权代表审阅，并就内容达成一致后，由双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章），确认生效。双方各执确认后的评估报告一式______份。若双方在评估报告提交后______日内（或约定具体日期前）未能就报告内容达成一致，则评估报告作为双方后续协商的参考依据，最终是否采纳及其程度由双方另行协商决定。第五条评估结果的效力与后续处理（一）本协议及其确认生效的评估报告，主要作为双方协商处理上述变更/变更建议的参考依据，不当然构成对变更/变更建议的最终接受或拒绝，也不直接产生合同约束力。（二）双方应基于评估报告的分析结论，本着平等、合理的原则，就变更/变更建议的最终处理方案进行友好协商，协商内容包括但不限于：是否同意实施变更/变更建议、变更/变更建议的实施责任分工、工期的相应调整、费用的最终补偿或结算方式、已发生或将要发生的风险的分担等。（三）双方就上述协商内容达成一致后，应签署正式的《工程变更单》或主合同的补充协议，作为对主合同的修改，该正式文件为准。未经双方签署正式变更文件，任何一方不得擅自实施或拒绝实施变更/变更建议。（四）若双方在协商期限内未能就变更处理达成一致，本评估报告的分析内容不影响双方根据主合同约定或法律规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。第六条适用范围本协议仅适用于评估协议标题中明确指出的该次变更/变更建议，不涉及主合同项下其他任何潜在的或未来的变更。第七条协议生效与份数本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。第八条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应按照主合同第______条约定的争议解决方式处理，即提交______仲裁委员会仲裁（或向______人民法院提起诉讼）。第九条其他（一）保密。双方对于在本协议签订及履行过程中获悉的对方未公开的商业秘密、技术信息或其他敏感信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本协议目的之外的其他用途。此保密义务不因本协议的终止而解除。（二）通知。双方之间的任何书面通知、请求、要求或其他通信，均应按照主合同约定的地址或本协议中指定的地址，以专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送。一方变更联系方式或地址，应提前书面通知对方。（三）完整协议。本协议及其附件（若