建设工程工程款支付合同协议

建设工程工程款支付合同协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[电话号码]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]职务：[职务]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[电话号码]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]根据甲乙双方于[日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），为进一步明确工程款项的支付事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释除主合同已定义的术语外，本协议下列术语具有以下含义：1.1工程款：指乙方根据主合同约定完成工程建设项目或提供相关服务而应获得的全部款项，包括但不限于预付款、进度款、结算款、竣工结算款、质保金及相关利息、违约金等。1.2预付款：指在工程正式开工前，甲方按照主合同约定向乙方支付的一定比例的款项。1.3进度款：指乙方完成主合同约定的工程形象进度或时间节点后，经甲方或其授权代表审核确认，按照主合同约定支付的款项。1.4结算款：指工程通过竣工验收，乙方提交竣工结算报告及相关资料后，经甲方审核确认并支付的总款项。1.5竣工结算款：指在结算款基础上，扣除质保金后应支付给乙方的款项。1.6支付方式：指甲方通过银行转账方式将工程款支付至乙方指定银行账户。1.7不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。第二条工程款支付原则与条件2.1甲乙双方应遵循诚实信用原则，按照主合同约定及本协议约定，及时、足额支付和收取工程款。2.2乙方提交工程款支付申请及相关资料是甲方支付工程款的前提条件。相关资料包括但不限于付款申请表、工程进度报告、已完成工程量确认单、质量验收证明、合规发票等。2.3甲方支付工程款应以上述资料的完整性、准确性和合规性为审核依据。2.4工程款支付应与工程进度相匹配，确保工程建设的正常进行。第三条预付款3.1甲方应在主合同签订后[具体天数]日内，按照主合同约定的比例[具体比例]%向乙方支付预付款，金额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。3.2乙方收到预付款后，应按照主合同约定用途使用，并接受甲方的监督。3.3预付款的支付不构成甲方对工程质量的保证，乙方仍需保证工程符合主合同约定标准。第四条进度款4.1进度款支付依据主合同约定的支付节点及比例执行。乙方应在每个支付节点完成并经甲方或其授权代表验收合格后，按照主合同约定向甲方提交进度款支付申请及相关资料。4.2甲方应在收到乙方提交的进度款支付申请及相关资料后[具体天数]日内完成审核，审核无误且甲方资金到位的，应在[具体天数]日内通过银行转账方式将进度款支付至乙方指定银行账户。4.3第一个进度款的支付，甲方应在确认乙方完成[主合同约定具体工程部位或形象进度]并验收合格后支付至主合同约定比例[具体比例]%；后续进度款按照主合同约定的各节点支付。4.4若乙方未按主合同约定提交工程进度报告或相关资料，或工程进度未达到约定节点，甲方有权推迟支付相应进度款。第五条竣工结算款5.1工程通过竣工验收，乙方应在[具体天数]日内向甲方提交完整的竣工结算报告、工程量清单、费用明细、质保金申请表及合规发票等结算资料。5.2甲方应在收到乙方提交的竣工结算资料后[具体天数]日内组织审核或委托具有相应资质的造价机构进行审核。5.3甲方应在审核完成后[具体天数]日内，将审定后的竣工结算金额（扣除质保金）支付至乙方。支付金额为审定结算总金额扣除主合同约定的质保金比例[具体比例]%后的金额。5.4质保金按主合同约定执行，在缺陷责任期结束后，根据双方验收结果及主合同约定进行返还。第六条支付方式与账户6.1除本协议另有约定外，甲方应通过银行转账方式向乙方支付工程款。6.2乙方指定收款账户信息如下：开户名称：[乙方全称]开户银行：[开户银行全称]银行账号：[银行账号]6.3乙方保证其提供的银行账户信息真实、准确、有效，因乙方提供错误账户信息导致的款项损失由乙方自行承担。乙方应确保账户状态正常，无冻结等限制。第七条发包人支付义务与责任7.1甲方应按照本协议及主合同的约定，按时、足额支付工程款。7.2甲方应确保其用于支付工程款的资金已落实到位，不影响工程款按时支付。7.3甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[具体比例，例如万分之五]向乙方支付违约金。逾期支付超过[具体天数]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。7.4甲方应积极协调解决影响工程款支付的问题，为乙方收款提供必要的协助。第八条承包人收款义务与责任8.1乙方应在收到工程款后[具体天数]日内，向甲方提供收款确认回执。8.2乙方应按照主合同及国家税务规定，及时、足额开具合规发票。8.3乙方应合理使用收到的工程款，确保专款专用，用于主合同约定的工程建设。8.4乙方应对其提交的支付申请资料的真实性、准确性负责，如因资料问题导致甲方支付延迟，乙方应承担相应责任。第九条违约责任9.1除本协议第七条已约定的甲方延迟支付责任外，如因乙方原因导致甲方无法按时审核或支付工程款（如资料严重不全、乙方拒绝配合等），甲方仍可按计划支付，由此延误的部分甲方不承担违约责任。9.2若乙方未能按照主合同约定提交工程资料或完成工程，导致甲方无法获得相关审批或支付，乙方应承担由此产生的全部责任和损失。9.3任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。第十条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（或：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。）第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致本协议任何一条款无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在[具体天数]日内提供不可抗力发生的有效证明文件。11.2双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。第十二条合同生效、变更与终止12.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议的任何变更或补充，均须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。12.3本协议在主合同终止时自然终止，或在双方协商一致的情况下提前终止。第十三条通知与送达13.1双方在本协议中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。13.2所有根据本协议发出的通知、文件等，均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式送达上述地址或联系方式。以快递或挂号信方式寄出的，寄出后[具体天数]日视为送