园林绿化监理合同范本

园林绿化监理合同范本为规范园林绿化工程监理活动，明确委托方（以下简称“甲方”）与监理方（以下简称“乙方”）的权利、义务及责任，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T____-2013）等法律法规及行业规范，结合本工程实际情况，双方经平等协商，订立本合同。第一条合同双方（一）委托方（甲方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________（二）监理方（乙方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人：______________________联系电话：____________________资质等级：____________________证书编号：____________________第二条监理工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：包括但不限于绿化种植、园林建筑、景观小品、园路铺装、给排水及照明工程等（以施工图纸及工程量清单为准）。4.工程规模：绿化面积约______平方米，总投资约______元（最终以实际结算为准）。5.工期要求：自______年____月____日至______年____月____日（具体以开工令为准）。第三条监理服务内容及标准（一）监理服务内容1.质量控制：审查施工单位质量保证体系及施工组织设计，监督苗木种植、土壤改良、园林设施安装等工序质量；参与材料、构配件进场验收及隐蔽工程、分部分项工程验收；组织竣工预验收，协助竣工验收。2.进度控制：审核总进度及月、周进度计划，监督计划执行，分析偏差并提出调整建议，确保工期目标实现。3.投资控制：审核工程款支付申请，参与工程变更及签证审核，协助甲方控制投资，避免不合理支出。4.安全与文明施工监理：监督施工单位安全管理体系运行，检查安全防护、临时用电等措施；督促文明施工，处理安全隐患。5.合同与信息管理：跟踪合同履行，处理纠纷；建立监理档案，定期报送监理月报、专题报告。（二）监理服务标准乙方严格遵循《建设工程监理规范》（GB/T____-2013）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及行业标准开展工作，确保监理服务满足质量、进度、投资及安全管理目标。第四条双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：监督工程质量、进度、投资；要求乙方提交监理文件；检查考核监理人员，对不称职人员要求更换。2.义务：提供施工图纸、地质报告等资料；及时支付监理费用；协调施工单位与乙方工作关系；按约定提供办公及生活条件（如约定）。（二）乙方权利与义务1.权利：对施工违规行为发整改通知；要求甲方及时提供工程资料；按约定收取监理费用。2.义务：组建专业监理团队，总监理工程师具备园林绿化监理资质及经验，常驻现场（特殊情况请假需经甲方同意）；编制监理规划、实施细则；及时汇报工程进展及问题；保守工程技术及商业秘密。第五条监理服务费用及支付方式1.监理费用：本工程监理服务费按______（方式：如“工程总造价的____%”“固定总价____元”等）计算，合计人民币______元（大写：____________________）。2.支付方式：合同签订后____日内，支付监理费的____%（即____元）作为预付款；工程进度达到______（节点：如“基础完工”“绿化种植完成50%”等）时，支付至监理费的____%；工程竣工验收合格后____日内，支付至监理费的____%；工程结算完成后____日内，支付剩余尾款。第六条违约责任1.甲方违约：未按约定支付监理费，每逾期一日按未付金额的____‰支付违约金；因甲方原因停建、缓建，按乙方实际完成的监理工作量支付费用。2.乙方违约：未履行监理职责导致质量事故、进度延误或投资超支，承担相应赔偿责任（不超过监理费总额）；擅自更换总监理工程师或人员脱岗影响工作，甲方有权扣除费用并要求整改，整改不力可解除合同。第七条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，或按约定提交______仲裁委员会仲裁（二选一）。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、监理资料移交完毕且监理费用结清之日终止。2.因不可抗力（如地震、洪水等）导致合同无法履行，双方互不担责，损失各自承担；不可抗力影响工期的，工期相应顺延。第九条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：