建设工程进度目标保证承诺书8篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建设工程进度目标保证承诺书[8篇]建设工程进度目标保证承诺书第1篇承诺书编号：__________。1.定义条款1.1本承诺书所指的建设工程项目为__________项目。1.2工程进度目标指本承诺涉及的特定技术参数。1.3项目实施周期指从工程开工至竣工验收的整个时间段。1.4项目质量标准指国家及行业相关规范和标准。1.5项目安全责任指项目实施过程中涉及的所有安全责任。2.承诺范围2.1实施主体2.1.1承诺人：__________。2.1.2委托人：__________。2.1.3监理单位：__________。2.1.4设计单位：__________。2.1.5施工单位：__________。2.2实施对象2.2.1工程地点：__________。2.2.2工程名称：__________。2.2.3工程规模：__________。2.2.4工程内容：__________。2.3实施标准2.3.1工程进度标准：根据合同约定及国家相关标准执行。2.3.2工程质量标准：符合《_________建筑法》第__条及相关行业规范。2.3.3工程安全标准：符合《_________安全生产法》第__条及相关安全规范。3.保障机制3.1资金保障3.1.1承诺人承诺提供充足的资金支持，保证项目顺利实施。3.1.2资金使用将严格按照项目预算执行，并接受委托人的。3.1.3如因资金问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。3.2人员保障3.2.1承诺人将组建专业的项目管理团队，保证项目实施质量。3.2.2项目团队成员均具备相应资质和经验，并接受持续培训。3.2.3如因人员问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。3.3技术保障3.3.1承诺人将采用先进的技术手段，保证项目进度和质量。3.3.2项目实施过程中将严格按照设计图纸和相关技术标准执行。3.3.3如因技术问题导致项目延期，承诺人将承担相应责任。4.违约认定4.1轻微违约4.1.1指项目延期不超过合同约定时间的10%。4.1.2轻微违约情况下，承诺人将支付违约金__________元。4.1.3违约金支付后，项目继续按原计划实施。4.2重大违约4.2.1指项目延期超过合同约定时间的10%。4.2.2重大违约情况下，承诺人将支付违约金__________元。4.2.3违约金支付后，委托人有权解除合同，并要求承诺人赔偿损失。5.争议解决5.1协商5.1.1双方应首先通过友好协商解决争议。5.1.2协商期间，双方应保持冷静，积极寻求解决方案。5.1.3协商结果应以书面形式确认。5.2仲裁5.2.1如协商不成，双方应提交至__________仲裁委员会仲裁。5.2.2仲裁裁决为终局裁决，双方均应遵守。5.2.3仲裁费用由败诉方承担。5.3诉讼5.3.1如仲裁不成，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。5.3.2诉讼过程中，双方应积极配合法院工作。5.3.3诉讼费用由败诉方承担。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程进度目标保证承诺书第2篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1制定依据本承诺书依据相关法律法规及工程建设管理规范，旨在明确承建单位在建设工程进度保障方面的责任与义务，保证工程按期完成，维护项目各方的合法权益。1.2权责界定承建单位作为工程建设的实施主体，承担保证工程进度目标的法定责任。承诺书内容适用于承建单位在工程合同签订后至工程竣工验收前全过程的进度管理活动。2.核心承诺2.1严格禁止行为承建单位承诺，在工程实施过程中，严禁以下行为：（1）擅自变更工程进度计划，未按程序报批即调整施工安排；（2）因管理疏漏导致工期延误，包括但不限于资源配置不足、技术方案缺陷、协调沟通失效等；（3）隐瞒进度滞后事实，未及时向项目监理及业主方书面报告；（4）以任何形式妨碍监理单位或第三方检测机构的进度工作。2.2严格履行要求承建单位承诺，必须严格执行以下要求：（1）编制科学合理的施工进度计划，并报项目监理及业主方审核确认；（2）建立进度控制台账，每日记录实际施工进度，每月提交进度报告；（3）在关键节点前完成自查，发觉偏差及时采取纠正措施，并书面说明原因及整改方案；（4）保证施工资源投入，包括人力、材料、设备等符合进度计划需求。3.实施机制3.1主体项目监理单位及业主方授权代表为工程进度主体。__________部门负责日常检查。监理单位应每月出具进度评估报告，业主方有权随时抽查施工记录。3.2检查频次进度检查频次按工程阶段确定：（1）基础及主体施工阶段，每周检查一次；（2）装饰及收尾阶段，每15天检查一次；（3）关键节点前3天，必须进行专项检查。检查结果应书面记录并存档。4.法律责任4.1违约情形承建单位有下列情形之一的，视为违约：（1）未按批准的进度计划施工，导致工期延误超过合同约定天数；（2）未及时提交进度报告或提供虚假数据，经查证属实的；（3）因管理责任导致重大工期延误，经业主方确认的。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款。罚款金额根据延误天数及影响程度分级计算，具体标准（1）延误130天，罚款__________元；（2）延误3160天，罚款__________元；（3）延误超过60天，罚款__________元，并承担业主方因此产生的额外费用。罚款从履约保证金中直接扣除。5.附则本承诺书自签订之日起生效，与工程合同具有同等法律效力。承诺内容作为承建单位履约的重要依据，由项目监理单位及业主方备案管理。承诺人签名：__________签订日期：__________年__________月__________日建设工程进度目标保证承诺书第3篇1.总则本承诺书由承诺人根据建设工程合同及相关法律法规要求，就保证工程进度目标事宜作出如下承诺，以资共同遵守。2.承诺事项承诺人保证按照建设工程合同约定的工期要求，全面履行工程进度义务，保证工程按期完成。具体承诺内容（1）承诺人将严格按照合同约定的工程节点和总体工期要求，组织实施工程建设，保证各分部分项工程按计划推进；（2）承诺人将投入充足的劳动力、材料、设备及其他必要资源，保障工程顺利进行，遇有延误风险时，将立即启动应急预案；（3）工程质量管理应达到合同约定的标准，其中关键工序和隐蔽工程的质量验收指标需达到GB/T__________标准；（4）承诺人承诺在施工过程中严格遵守安全生产规定，保证工程安全文明施工，杜绝重大质量安全发生。3.双方责任（1）承诺人因自身原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给发包人造成的损失；（2）发包人应按合同约定履行付款义务，提供必要施工条件，如因发包人原因导致延误的，双方应协商调整工期；（3）双方均应指定专人负责进度协调，定期召开进度会议，及时解决争议。4.附则本承诺书自双方签字盖章之日起生效，本承诺有效期自__________至__________。本承诺书与建设工程合同具有同等法律效力，作为合同附件一并履行。承诺人（签字）：__________签订日期：__________建设工程进度目标保证承诺书第4篇合同编号：__________一、承诺事项定义1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准，并满足合同约定的工期要求。1.2本单位承诺提供的工程进度计划科学合理，并保证各阶段节点目标按时完成。二、实施准则2.1本单位将严格按照合同约定的工期编制详细的进度计划，并报监理单位审核确认。2.2本单位承诺设立专职进度管理团队，定期召开进度协调会议，及时发觉并解决影响进度的因素。2.3本单位承诺__________事项所需的人力、物力、财力将优先保障，保证工程顺利推进。三、违约责任3.1若本单位未能按合同约定完成各阶段节点目标，每逾期一日，应向对方支付合同总价款______%的违约金。3.2若因本单位原因导致工程整体延期，应承担由此产生的全部经济损失，并赔偿对方因此遭受的损失。四、生效条款4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，与合同具有同等法律效力。4.2本承诺书一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。特此郑重承诺承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程进度目标保证承诺书第5篇为规范__________行为，保证建设工程进度目标的实现，根据国家相关法律法规及合同约定，__________（以下简称“承诺人”）特此作出如下承诺：一、基本原则1.承诺人严格遵守国家法律法规及行业规范，保证建设工程进度目标的合法性与合理性。2.承诺人坚持科学管理、精细组织，以高效、有序的方式推进工程实施。3.承诺人注重资源优化配置，保证人力、物力、财力等资源的合理利用，为工程进度提供有力保障。4.承诺人强化风险意识，建立完善的风险防控机制，及时应对可能影响工程进度的各类风险。5.承诺人秉持诚信原则，履行合同约定的各项义务，保证工程进度目标的顺利达成。二、具体承诺1.承诺人将严格按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并分阶段、分步骤组织实施。2.承诺人将设立专门的工程进度管理团队，负责工程进度的日常监控、协调与调整，保证工程按计划推进。3.承诺人将加强与各参建单位的沟通与协作，建立高效的沟通机制，及时解决工程实施过程中出现的问题。4.承诺人将合理调配施工人员、机械设备等资源，保证工程实施过程中的人力、物力需求得到满足。5.承诺人将严格执行工程质量管理标准，保证工程质量符合要求，避免因质量问题影响工程进度。三、机制1.承诺人将定期向__________部门汇报工程进度情况，接受__________部门的与指导。2.承诺人将积极配合__________部门开展的工程进度检查与评估工作，及时整改存在的问题。3.承诺人将建立完善的工程进度奖惩制度，对在工程进度推进中表现突出的单位和个人给予奖励，对未按计划完成任务的单位和个人进行处罚。4.承诺人将妥善保存工程进度相关资料，包括工程进度计划、施工记录、检查报告等，以备查验。5.承诺人将积极配合__________部门开展工程进度相关的法律咨询与纠纷调解工作，保证工程进度目标的顺利实现。__________部门负责本承诺的落实。承诺人签名：签订日期：建设工程进度目标保证承诺书第6篇关于__________项目的承诺一、前期准备阶段承诺本承诺人必须严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定，全面、系统地完成项目前期准备工作。必须于__________年__月__日前完成项目立项、用地审批、规划许可、环境影响评价等所有法定前置手续的报批工作，并取得所有必需的批准文件。严禁在项目前期准备阶段出现任何违反法律法规或合同约定的行为，严禁因本承诺人原因导致项目无法进入下一阶段。二、实施过程阶段承诺本承诺人必须严格遵循经批准的施工组织设计和进度计划，科学组织、高效推进项目实施。必须于__________年__月__日前完成项目主体工程的建设，并保证工程质量符合设计要求和国家标准。必须建立健全安全生产责任制，严格执行安全生产规章制度，严禁任何违章指挥、违规作业行为。必须按合同约定及时支付工程款，保障施工单位的正常生产秩序，严禁因资金问题影响工程进度。必须定期向项目相关方汇报工程进展情况，及时协调解决实施过程中出现的问题。三、后期评估阶段承诺本承诺人必须于__________年__月__日前组织完成项目竣工验收工作，并保证项目各项功能指标达到设计要求。必须按照合同约定及国家相关规定，及时完成项目移交手续，并配合完成项目后评估工作。必须保证项目在整个实施过程中，所有文件资料完整、准确、合法，严禁伪造、篡改或隐匿工程资料。本承诺自__________年__月__日起生效。承诺人（签名）：签订日期：__________年__月__日建设工程进度目标保证承诺书第7篇承诺方：__________（公司名称）法定代表人：__________注册地址：__________统一社会信用代码：__________接收方：__________（公司名称）法定代表人：__________注册地址：__________统一社会信用代码：__________鉴于承诺方作为__________（项目名称）的建设工程施工总承包单位，根据国家相关法律法规及施工合同约定，为保证项目按期完成，特向接收方作出如下承诺：第一条承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照国家现行法律法规、行业标准及施工合同约定的工期要求，全面履行施工合同约定的各项义务，保证__________（项目名称）在合同约定的__________年__________月__________日前竣工并交付使用。承诺方将采取以下措施保证项目进度目标的实现：1.组建经验丰富的项目管理团队，配备专职进度管理人员，建立完善的进度控制体系；2.科学编制项目总体进度计划及月度、周度进度计划，并动态跟踪调整；3.优先保障项目建设所需的人力、物力、财力资源，保证关键线路工序的顺利实施；4.加强与设计、监理、业主等各方的沟通协调，及时解决影响进度的技术难题；5.建立健全安全生产管理制度，保证施工安全，避免因安全影响项目进度；6.积极采用先进的施工工艺和施工技术，提高施工效率，缩短工期；7.在项目实施过程中，如遇不可抗力或合同约定以外的重大事项影响进度，承诺方将在24小时内书面通知接收方，并共同协商制定应对措施。第二条权利义务1.承诺方享有__________项服务权益；2.承诺方有权要求接收方及时提供施工所需的设计文件、地质勘察报告等资料，并保证资料的真实性和完整性；3.承诺方有权要求接收方及时支付工程进度款，保证项目建设的资金需求；4.承诺方应按照合同约定，定期向接收方提交项目进度报告，包括但不限于形象进度、产值完成情况、存在问题及解决方案等；5.承诺方应积极配合接收方组织的项目检查、验收等活动，并提供必要的协助；6.接收方应按照合同约定，及时履行支付义务，保障承诺方的合法权益；7.接收方有权对项目进度进行检查，并要求承诺方及时整改存在的问题；8.接收方应协调解决项目建设过程中遇到的场地、周边关系等问题，为项目顺利实施提供保障。第三条违约责任1.如因承诺方原因导致项目工期延误，每逾期一日，承诺方应向接收方支付合同总价款__________‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的__________%；2.若逾期超过__________日，接收方有权解除合同，并要求承诺方退还已支付的全部款项，并支付合同总价款__________%的违约金；3.因接收方原因导致项目工期延误的，承诺方有权要求接收方顺延工期，并要求接收方支付因工期延误造成的损失；4.承诺方应保证所承诺的工期目标具有可行性，如因承诺方提供的进度计划不合理导致工期延误的，承诺方应承担相应的违约责任；5.违约金不足以弥补接收方损失的，违约方还应赔偿接收方实际损失。本承诺书一式两份，承诺方执一份，接收方执一份，自双方签字盖章之日起生效。承诺方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________授权代表（签字）：____________________签订日期：__________年__________月__________日接收方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________授权代表（签字）：____________________签订日期：__________年__________月__________日承诺人签名：____________________签订日期：__________年__________月__________日建设工程进度目标保证承诺书第8篇承诺方：________________________一、承诺依据为保障建设工程项目按期完成，保证进度目标的实现，承诺方基于对项目合同条款、技术规范及行业标准的充分理解，结合自身资源能力，特制定本承诺书。承诺方郑重声明，将严格按照合同约定及相关法律法规，履行项目进度管理责任，保证工程节点目标的达成。二、主要承诺内容1.进度计划管理承诺方将根据合同要求及项目实际情况，编制科学合理的施工进度计划，明确各阶段关键节点及里程碑目标。计划一经确