活动板建设协议书

活动板建设协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有活动板建设的需求，乙方具备相关的建设能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行活动板建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.活动板建设内容乙方负责按照甲方的要求和设计方案，在[具体地点]进行活动板的建设工作。活动板的建设应包括但不限于基础工程、框架搭建、墙板安装、屋顶铺设、门窗安装、内部水电线路铺设等全部工作内容，确保活动板整体结构安全、功能完善、外观符合甲方要求。2.活动板规格及质量要求活动板的规格为[详细规格尺寸]，所使用的材料应符合国家相关标准及行业规范。墙板采用[具体材质]，具有良好的防火、防潮、隔音性能；框架采用[材质及规格]，确保结构稳固；屋顶采用[材质及设计]，具备防水及一定的承重能力；门窗采用[规格及材质]，保证密封性和安全性。活动板整体应达到[具体质量验收标准]，满足甲方使用需求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的时间、质量标准完成活动板建设工作。在乙方未按照协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供活动板建设所需的相关资料，包括但不限于场地规划图、设计方案、使用要求等，确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理活动板建设过程中涉及的相关审批手续，提供必要的协助和支持。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付建设费用。在活动板建设完成后，及时组织验收工作。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付建设费用。在甲方提供的资料不完整或不准确时，有权要求甲方补充或更正。在建设过程中遇到不可抗力或甲方原因导致工程延误或增加成本时，可以要求顺延工期或增加费用。2.义务按照国家相关标准、行业规范及本协议约定的质量要求、规格尺寸进行活动板建设工作，确保建设质量。制定详细的建设计划和施工方案，并提交给甲方审核。严格按照审核通过的计划和方案组织施工，确保活动板建设按时完成。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。在建设过程中，妥善保管甲方提供的资料及施工现场的设备、材料等，不得擅自损坏或丢失。活动板建设完成后，负责清理施工现场，恢复施工前的场地状态。向甲方提供活动板建设过程中的相关资料，包括但不限于材料检验报告、施工记录、质量验收报告等。三、建设费用及支付方式（一）建设费用本活动板建设项目的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，包含乙方完成活动板建设工作所需的全部费用，除本协议约定的调整情况外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款在活动板建设工程进度达到[具体进度节点，如基础工程完成、框架搭建完成等]后，经甲方审核确认，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款活动板建设完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金建设费用的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期为自验收合格之日起[X]个月，质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期及工期延误（一）工期本活动板建设项目的工期为自合同签订之日起[X]个工作日。乙方应严格按照此工期要求组织施工，确保按时完成建设任务。（二）工期延误1.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照本协议总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。2.因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。工期相应顺延，乙方不承担违约责任。但乙方应采取合理措施尽量减少延误造成的损失。五、质量保证及售后服务（一）质量保证乙方承诺活动板建设工程质量符合国家相关标准及本协议约定的质量要求，质保期为自验收合格之日起[X]个月。在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费负责维修或更换有质量问题的部件或材料。（二）售后服务1.质保期内，乙方应设立专门的售后服务热线，及时响应甲方的维修要求。接到甲方通知后，乙方应在[X]小时内做出响应，并在[具体时间]内到达现场进行维修。2.质保期届满后，乙方应继续为甲方提供有偿的售后服务，收取的费用应合理、透明，并提前告知甲方。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。2.若甲方未按照本协议约定提供相关资料或协助乙方办理审批手续，导致工程延误或增加成本的，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失、顺延工期等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量要求完成活动板建设工作，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准。如因返工给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。同时，乙方还应按照本协议总金额的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方未按照协议约定的工期完成建设工作，除按照本协议约定承担工期延误违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的其他直接损失。3.若乙方擅自将本协议项下的建设工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照本协议总金额的[X]%向甲方支付违约金。4.乙方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本协议总金额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协