2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道带答案ab卷

2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据标准施工招标文件，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内协商成立争议评审组。

A.７

B.14

C.28

D.56

【答案】：C2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。

A.30

B.25

C.14

D.10

【答案】：C3、（2018年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。

A.总投资收益率

B.内部收益率

C.资产负债率

D.资本金净利润率

【答案】：B4、下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.要约邀请是要约的必要准备工作

B.要约发出时生效，承诺到达时生效

C.要约可以撤销但不得撤回

D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更

【答案】：D5、下列关于FIDIC《土木工程施工合同条件》争端解决的描述不正确的是（）。

A.争端应提交争端裁决委员会是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的

B.如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则DAB应包含3名成员

C.合同双方应当共同商定对成员的支付条件，并由责任方支付酬金

D.DAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由

【答案】：C6、福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C7、根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（）天后自动进入缺陷责任期。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：D8、在项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是（）。

A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求

B.拥有较大的财务收益

C.合理安排还本付息期

D.各年累计盈余资金不出现负值

【答案】：D9、与建筑工程一切险相比，安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。

A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起，保险人承担全部货价的风险

B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右

C.安装工程一切险的风险大，保险费率高于建筑工程一切险

D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害

【答案】：D10、借款1000万，四年，年利率6%，复利计息，年末结息。第四年末需要支付多少（）万元。

A.1030

B.1060

C.1240

D.1262

【答案】：D11、某项目公司原有资本1亿元，其中长期债务资本7000万元，优先股股本1000万元，普通股股本2000万元。该公司每年负担的利息费用为200万元，每年发放的优先股股利为45万元。该公司发行在外的普通股为200万股，每股面值为30元。该公司的企业所得税税率为25%。因该公司决定扩大项目规模，为此需要追加筹集2000万元长期资本。现有两种备选方案。一是全部发行公司债券，票面利率为12%，利息为100万元。二是全部发行普通股，增发100万股普通股，每股面值为30元。此时的每股收益额为（）。

A.0.75元

B.3.35元

C.560万元

D.1600万元

【答案】：A12、根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。

A.由此增加的费用、工期延误

B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加

C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润

【答案】：D13、实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。

A.单价合同

B.成本加固定酬金合同

C.总结合同

D.成本加浮动酬金合同

【答案】：A14、根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于联合承包的说法，正确的是（）。

A.由牵头承包方承担主要责任

B.由资质等级高的承包方承担主要责任

C.由承包各方承担连带责任

D.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质高的单位考虑

【答案】：C15、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目

B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理

C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率

D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式

【答案】：D16、下列关于总分包模式的叙述不正确的是（）。

A.建设单位与总承包单位签订合同

B.建设单位同时与各专业分包单位存在合同关系

C.可发挥总承包单位多层次协调的积极性

D.获得高额利润的潜力比较大

【答案】：B17、下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。

A.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小

B.收益获得的时间越晚、数额越小，其现值越大

C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大

D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

【答案】：D18、发行债券是企业筹集资金的一种方式，债券的特点包括（）。

A.债券利息只能用税后利润支付

B.发行债券筹集资金会降低企业总资金成本

C.不利于调整资本结构

D.债券持有者无权参与企业管理

【答案】：D19、在下列合同中，()合同是可撤销的合同。

A.造成对方人身伤害而免责的

B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的

C.在订立时显失公平的

D.违反法律强制规定的

【答案】：C20、世界银行贷款项目的建设周期中前四个阶段的先后顺序是（）。

A.项目准备、项目谈判、项目评估、项目选定

B.项目选定、项目评估、项目谈判、项目准备

C.项目准备、项目评估、项目选定、项目谈判

D.项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判

【答案】：D21、下列属于会计核算法特点的是（）。

A.人为调节的可能性较大

B.核算范围较大

C.对核算人员的专业要求不高

D.核算债权债务等较为困难

【答案】：B22、关于流水施工参数，下列说法正确的是（）。

A.根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工段

B.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称之为流水步距

C.组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为流水节拍

D.流水步距指的是相邻两个施工过程相继开始施工的最大时间间隔

【答案】：C23、（2017年真题）下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。

A.项目施工成本降低率

B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率

D.施工计划成本实际降低率

【答案】：A24、（2017年真题）直线职能制组织结构的特点是（）。

A.信息传递路径较短

B.容易形成多头领导

C.各职能部门间横向联系强

D.各职能部门职责清楚

【答案】：D25、优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。

A.股息率

B.股利

C.面值

D.成本率

【答案】：B26、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。

A.项目资本金

B.投资者经营成本

C.项目投资额

D.投资者出资额

【答案】：D27、某项固定资产原价2万元，预计净残值800元，预计使用年限5年，采用双倍余额递减法计算折旧，则第三年的折旧额是（）。

A.8000元

B.4800元

C.2880元

D.1440元

【答案】：C28、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本，正确的处理方法是（）。

A.不予计算和评价

B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本

C.将其作为可直接计量成本的风险看待

D.将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算

【答案】：B29、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D30、当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满（）年，承包人请求发包人返还工程质量保证金。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B31、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。

A.独立关系

B.互斥关系

C.互补关系

D.现金流量相关关系

【答案】：B32、根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在（）阶段完成。

A.投资决策分析

B.融资结构设计

C.融资决策分析

D.融资谈判

【答案】：A33、（2015年考题）下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】：D34、某公司发行普通股筹资，正常市价为600万元，筹资费率为5%，第一年股利率为10%，以后每年增长5%，计算其资金成本率为（）。

A.15.5%

B.15%

C.10.5%

D.10%

【答案】：A35、根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。

A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地

B.发件人的主营业地或住所地任选其一

C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地

D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地

【答案】：A36、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是()。

A.3个大型或者5个以上中型建设项目

B.5个大型或者8个中型以上建设项目

C.累计营业收入不低于人民币500万元

D.累计营业收入不低于人民币1000万元

【答案】：C37、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】：D38、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（）。

A.成本分析

B.功能评价

C.功能分析

D.价值分析

【答案】：C39、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。

A.四级超率累进税率

B.差别比例税率

C.五级超率累进税率

D.定额税率

【答案】：A40、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①

【答案】：B41、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（）负责。

A.①

B.①②

C.①②③

D.①②③④

【答案】：B42、（2021年真题）论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（）。

A.责任识别

B.财政承受能力评估

C.信息纰漏

D.投资风险预测

【答案】：B43、建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。

A.工程设计

B.工程招标

C.工程施工

D.工程结算

【答案】：A44、与传统的贷款方式不同，项目融资有其自身的特点，下列选项中属于项目融资的特点是（）。

A.项目投资者承担项目风险

B.项目融资成本较高

C.用于支持贷款的信用结构固定

D.贷款人可以追索项目以外的任何资产

【答案】：B45、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）

A.平均年限法

B.年数总和法

C.双倍余额递减法

D.工作量法

【答案】：A46、订立合同过程中，（）是要约。

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招股说明书

【答案】：B47、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。

A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工

D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

【答案】：D48、项目管理实施规划应在开工之前由（）主持编制。

A.施工单位技术负责人

B.施工项目经理部技术负责人

C.施工单位法定代表人

D.施工项目经理

【答案】：D49、下列有关互斥型方案的静态评价方法的说法中，正确的是（）。

A.反映了方案使用年限终了时的残值

B.未能反映投资回收以后方案的收益，只考虑了投资方案的使用年限

C.未能反映方案在使用过程中更新的投资及其效果

D.适用于方案初评和终评

【答案】：C50、（2017年真题）项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金，用来比较选择追加筹资方案的重要依据是（）。

A.个别资金成本

B.综合资金成本

C.组合资金成本

D.边际资金成本

【答案】：D51、设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（）。

A.工程项目定义

B.工程项目定位

C.工程项目系统构建

D.工程项目建设方案设计

【答案】：B52、项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。

A.盈利可能性

B.适应市场能力

C.抗风险能力

D.盈亏平衡总成本

【答案】：D53、FIDIC《施工合同条件》的附件不包括()。

A.合同协议书

B.履约保函

C.投标函

D.争端仲裁协议书

【答案】：B54、下列对于债务偿还顺序的说法正确的是（）。

A.先偿还硬货币的债务

B.先偿还软货币的债务

C.先偿还利率较低的债务

D.先偿还固定利率的债务

【答案】：A55、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）

A.7.83%

B.8.33%

C.9.57%

D.11.10%

【答案】：B56、下列项目策划内容中，属于项目实施过程中策划内容的是（）。

A.工程项目的定义

B.项目建设规模策划

C.项目合同结构策划

D.总体融资方案策划

【答案】：C57、（2018年真题）采用全寿命周期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值

【答案】：C58、（2014年真题）某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为600万元，已完工程实际费用（ACWP）为800万元，拟完工程计划费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前

【答案】：B59、（2016年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。

A.跨地区承接业务不备案的

B.出租、出借资质证书的

C.设立分支机构未备案的

D.提供虚假材料申请资质的

【答案】：B60、（2020年真题）用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表投资

【答案】：B61、根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（）公布。

A.省级以上人民政府

B.国务院相关主管部门

C.省级政府采购部门

D.县级以上人民政府

【答案】：A62、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A.施工行为地

B.被告住所地

C.原告所在地

D.合同签字地

【答案】：A63、工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括（）两个参数。

A.施工过程和流水强度

B.施工段和工作面

C.施工过程和流水节拍

D.流水节拍和流水步距

【答案】：A64、（2015年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。

A.总承包单位技术负责人

B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B65、对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。

A.土方开挖工程

B.门窗工程

C.砖砌体工程

D.木门窗安装工程

【答案】：B66、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短

【答案】：B67、某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（）。

A.2.41%

B.2.0%

C.2.52%

D.3.23%

【答案】：B68、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同中属于无效合同的是()。

A.无权处分人处分他人财产订立的合同

B.限制民事行为能力人订立的合同

C.当事人一方以欺诈手段订立的损害国家利益的合同

D.显失公平的合同

【答案】：C69、某招标项目估算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金的金额和其有效期应是（）。

A.最高不超过30万元，有效期为9月25日

B.最高不超过30万元，有效期为8月30日

C.最高不超过20万元，有效期为8月30日

D.最高不超过20万元，有效期为9月25日

【答案】：D70、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距和流水施工工期分别为（）天。

A.3和16

B.3和17

C.5和18

D.5和19

【答案】：D71、下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（）。

A.风险很强（K级）

B.风险强（M级）

C.风险较强（T级）

D.风险适度（R级）

【答案】：B72、在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天

D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

【答案】：B73、工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符会优化目标。

A.工作间逻辑关系

B.工作的持续时间

C.工作的开始时间和完成时间

D.工作的资源强度

【答案】：C74、（2021年真题）已知某工作的最早开始时间为15，最早完成的时间为19，最迟完成时间为22，紧后工作的最早开始时间为20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为（）。

A.18；1

B.18；3

C.19；1

D.19；3

【答案】：A75、（2018年考题）根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.同时适用违约金和定金条款

D.可以选择适用违约金或定金条款

【答案】：D76、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。

A.n-1

B.n

C.n+1

D.无法确定

【答案】：A77、除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，实物工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权可作价出资，但出资比例不得超过投资项目资本金总额的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】：B78、在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方

B.撤销合同，但应通知对方

C.解除合同，无须通知对方

D.解除合同，但应通知对方

【答案】：D79、在项目融资程序中，需要在融資结构设计阶段进行的工作是（）

A.起草融资法律文件

B.评价项目风险因素

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式

【答案】：B80、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B81、政府投资项目建议书中论述的内容是（）。

A.项目建设技术的先进性

B.项目建设条件的可行性

C.项目建设资金的充分性

D.项目建设风险的可控性

【答案】：B82、（2017年考题）为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是（）。

A.进入市场的利率走向

B.借款人对于融资风险的态度

C.项目现金流量的特征

D.资金筹集难易程度

【答案】：C83、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金资金成本为12%，企业自有资金机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的前提下，基准收益率至少应达到（）。

A.12%

B.13.5%

C.13.8%

D.15%

【答案】：C84、根据我国相关文件的规定，工程质量监督手续和施工许可证应由（）办理。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.政府有关部门

【答案】：A85、某企业在第一年初向银行借款300万元用于购置设备，贷款年有效利率为8%，每半年计息一次，5年内，每年6月底和12月底等额还本付息，则每次还（）万元。

A.35.46

B.36.84

C.36.99

D.37.57

【答案】：B86、流水施工过程中的流水步距是指组织流水施工时（）。

A.相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最大间隔时间

B.相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间

C.最早和最迟两个施工过程（或专业工作队）开始施工的最大间隔时间

D.最早和最迟两个施工过程（或专业工作队）开始施工的最小间隔时间

【答案】：B87、（2014年考题）某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C88、根据《合同法》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，则应当向（）承担违约责任。

A.债权人

B.受让人

C.第三人

D.保证人

【答案】：A89、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。

A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息

B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章

C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案

D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【答案】：D90、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。

A.强矩阵制

B.中矩阵制

C.弱矩阵制

D.中矩阵制、弱矩阵制

【答案】：B91、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括()。

A.工艺方案比选和经济效益比选

B.技术方案比选和经济效益比选

C.技术方案比选和融资方案比选

D.工艺方案比选和融资方案比选

【答案】：B92、（2018年真题）下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期一成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

【答案】：C93、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。

A.建筑材料涨价

B.利率变化

C.投资规划不当

D.交通原因

【答案】：C94、招标单位与中标单位应自中标通知书发出之日起（）天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。

A.15

B.20

C.30

D.25

【答案】：C95、根据我国《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（）。

A.留置

B.保全

C.质押

D.提存

【答案】：D96、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点是（）。

A.能够考虑整个计算期内的现金流量

B.能够反映整个计算期内的经济效果

C.能够考虑投资方案的偿债能力

D.能够反映资本的周转速度

【答案】：D97、（2019年考题）下列税种中，采用超率累进税率进行计税的是（）。

A.增值税

B.企业所得税

C.契税

D.土地增值税

【答案】：D98、（2020年真题）福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C99、（2014年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。

A.木门窗安装工程

B.外墙防水工程

C.土方开挖工程

D.智能建筑工程

【答案】：D100、（2018年考题）美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。

A.现行市场行情或市场租赁价

B.联邦政府公布的上月信息价

C.现行材料及设备供应商报价

D.预计项目实施时的市场价

【答案】：A101、（2017年考题）根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：C102、某企业2015年1月1日的房产原值为3000万元，4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店，月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20％后的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。

A.21.6

B.19.2

C.28.8

D.27

【答案】：D103、（2019年考题）对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

【答案】：C104、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务说法正确的是（）。

A.建设单位在办理工程质量监督手续前，应当按照国家有关规定领取施工许可证或者开工报告

B.房屋建筑使用者在装修过程中，经过允许可以变动房屋建筑主体和承重结构

C.所有装修工程，建设单位应当在施工前委托具有相应资质等级的设计单位提出设计方案

D.由建设单位采购建筑材料的，建设单位应当保证建筑材料符合设计文件和合同要求

【答案】：D105、将工程项目按照投资效益和市场需求划分，投资主要由政府用财政资金安排的项目是（）。

A.基础性项目

B.公益性项目

C.竞争性项目

D.改建项目

【答案】：B106、在工程项目开工之前，需要编制施工组织总设计，这是由（）审批的。

A.施工项目负责人

B.总承包单位技术负责人

C.建设单位项目负责人

D.建设单位技术负责人

【答案】：B107、根据《合同法》，债权人逾期未领取提存物的，提存物的所有权归（）。

A.提存机构

B.国家

C.债权人

D.债务人

【答案】：B108、（2020年真题）根据《民法典》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C109、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C110、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

A.功能分析

B.功能评价

C.成本分析

D.价值分析

【答案】：A111、根据《关于印发＜政府和社会资本合作模式操作指南（试行）>的通知》，应在（）开展物有所值评价

A.地方政府财政年度初

B.PPP项目立项后

C.项目识别阶段

D.项目实施阶段初期

【答案】：C112、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。

A.总包单位

B.分包单位

C.监理单位

D.具体承包单位

【答案】：D113、工程项目有多种组织管理模式，并各具特点。下列有关组织管理模式特点的评价中，错误的是（）。

A.与平行承包模式相比，EPC模式中业主控制工程造价的难度大

B.与总分包模式相比，平行承包模式扩大了业主选择承包商的范围

C.CM承包模式下采用快速路径法施工

D.平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥

【答案】：A114、工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。

A.系统框架

B.系统组成

C.规格和档次

D.用途和性质

【答案】：C115、下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。

A.成本加百分比酬金合同

B.单价全同

C.目标成本加奖罚合同

D.总价合同

【答案】：A116、下列对于评标方法叙述错误的是（）。

A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目

B.综合评分相等时，以投标报价低的优先

C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分

【答案】：A117、在工程实践中，价值工程决定成败的关键是（）

A.方案创造

B.功能选择

C.功能定义

D.对象选择

【答案】：A118、根据《标准施工招标文件》对投标文件进行初步评审时，属于投标文件形式审查的是（）。

A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知的规定

B.投标人是否完全接受招标文件中的合同条款

C.投标承诺的工期是否满足投标人须知中的要求

D.投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

【答案】：D119、某项目期初投资额为2000万元，从第一年末开始每年净收益480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。

A.4.17和5.33

B.4.17和5.67

C.4.83和5.33

D.4.83和5.67

【答案】：B120、下列关于违约责任的说法正确的是（）。

A.违约责任以合同成立为前提

B.违约责任是一种赔偿责任，可以由合同双方自由约定

C.违约责任是一种民事赔偿责任，贯彻损益相当的原则

D.缔约过失责任属于违约责任的一种主要形式

【答案】：C121、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，50%，56.33元

D.200000件

【答案】：D122、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，一级注册造价工程师应不少于（）人。

A.3

B.4

C.6

D.10

【答案】：A123、根据我国民法典合同编，（）时合同成立。

A.承诺通知到达要约人

B.要约通知发出

C.要约通知到达受要约人

D.承诺通知发出

【答案】：A124、（2016年考题）工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。

A.勘察

B.设计

C.招标

D.施工

【答案】：B125、根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源应是（）。

A.暂定金额

B.项目管理费

C.零星用工费

D.总承包服务费

【答案】：A126、（2019年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。

A.经营性政府投资

B.基础设施投资

C.非经营性政府投资

D.核准目录内企业投资

【答案】：C127、（2017年考题）下列流水施工参数中,属于时间参数的是（）。

A.施工过程和流水步距

B.流水步距和流水节拍

C.施工段和流水强度

D.流水强度和工作面

【答案】：B128、下列不能体现工程寿命周期成本分析法的局限性的是（）。

A.假定项目方案有确定的寿命周期

B.在项目早期进行评价的准确性难以保证

C.工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目

D.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素

【答案】：D129、（2014年考题）工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。

A.总分包模式

B.合作体承包模式

C.平行承包模式

D.联合体承包模式

【答案】：B130、某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。

A.16

B.17

C.18

D.19

【答案】：C131、下列工作中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。

A.融资方案设计

B.编制工程量清单及确定投标报价

C.审核工程概算

D.进行工程计量及工程款支付管理

【答案】：B132、项目融资中BOT方式与TOT方式的比较，不正确的说法是（）。

A.TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资，BOT由投资者融资新建项目

B.TOT只涉及转让经营权，BOT则涉及所有权和经营权

C.TOT方式资产收益具有确定性，其信用保证结构复杂

D.TOT方式投资者承担风险小，BOT方式投资者承担风险大

【答案】：C133、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。

A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的

B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的

C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的

D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的

【答案】：C134、（2017年考题）下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（）。

A.评价项目风险因素

B.进行项目可行性研究

C.分析项目融资结构

D.选择项目融资方式

【答案】：D135、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。

A.29

B.30

C.34

D.35

【答案】：A136、在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.专家意见法

D.专家检查法

【答案】：A137、根据民法典合同编。标的有多项而债务人只需履行其中一项的，（），法律另有规定的除外。

A.债务人享有选择权

B.债权人享有选择权

C.债权人和债务人都有

D.债权人和债务人都不享有

【答案】：A138、价值工程活动过程中，准备阶段的主要工作有（）。

A.价值工程对象选择

B.功能定义

C.功能评价

D.方案审核

【答案】：A139、生产性建设项目的总投资包括（）。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C140、采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同

【答案】：A141、建设单位应在工程接收证书颁发后（）天内将履约担保退还给承包商。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B142、（2015年考题）某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。

A.90

B.96

C.98

D.104

【答案】：D143、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。

A.屋面工程

B.钢筋工程

C.基础工程

D.地下防水工程

【答案】：B144、项目债务融资规模一定时,增加短期债务资本比重产生的影响是（）。

A.提高总的融资成本

B.增强项目公司的财务流动性

C.提升项目的财务稳定性

D.增加项目公司的财务风险

【答案】：D145、当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为（）。

A.3％

B.6％

C.9％

D.17％

【答案】：C146、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。

A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果

C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率

D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选

【答案】：A147、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。

A.成本计划

B.成本控制

C.成本核算

D.成本分析

【答案】：B148、根据《政府采购法》，针对技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情况，可以采用的政府采购方式为（）。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源采购

D.询价

【答案】：B149、与建筑工程一切险相比，下列关于安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。

A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起.保险人承担全部货价的风险

B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大.其试车期的保费占整个工期保费的１/３左右

C.安装工程一切险的风险大.保险费率高于建筑工程一切险

D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害

【答案】：D150、通过比较各个对象（或零部件）之间的功能水平位次和成本位次，寻找价值较低对象（零部件），并将其作为价值工程研究对象的是（）。

A.因素分析法

B.价值指数法

C.强制确定法

D.百分比分析法

【答案】：B151、根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.1%

D.2.0%

【答案】：C152、固定节拍流水施工的特点之一是（）。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.施工段之间可能存在空闲时间

C.流水节拍等于流水步距

D.流水步距数等于施工过程数

【答案】：C153、对工程进行多方案比选时，比选内容应包括（）

A.工艺方案与经济效益比选

B.技术方案与经济效益比选

C.技术方案与融资效益比选

D.工艺方案与融资效益比选

【答案】：B154、（2018年考题）根据《民法典》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予追认。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A155、下列选项中对于关键线路的描述不正确的是（）。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路的长度就是网络计划的总工期

C.在网络计划中，关键线路只有一条

D.关键工作的实际进度是工程项目进度控制工作中的重点

【答案】：C156、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

【答案】：A157、工程造价中一种重要且较为典型的价格交易形式是()。

A.建设项目总投资

B.建设项目固定资产投资

C.建设项目承发包价格

D.建设项目流动资产投资

【答案】：C158、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把资本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（）。

A.投资现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.资本金现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C159、某项目基本方案的项目财务内部收益率为20.8%，当原材料价格上升10%时，项目财务内部收益率下降到17.5%，经计算，原材料价格的敏感度系数的绝对值为（）。

A.1.836

B.0.986

C.2.406

D.1.587

【答案】：D160、（2013年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B161、在施工合同示范文本中，争议的解决采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B162、某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。

A.180

B.200

C.240

D.300

【答案】：C163、（2013年考题）运用价值工程进行功能评价时，效果评价对象的价值指数V1<1，则正确的价值是（）。

A.降低评价对象的现实成本

B.剔除评价对象的过剩功能

C.降低评价对象的功能水平

D.不将评价对象最为改进对象

【答案】：A164、以下几种合同形式中，建设单位容易控制造价，施工单位承担风险大的方式有（）。

A.总价合同

B.目标成本加酬金合同

C.单价合同

D.固定成本加酬金合同

【答案】：A165、工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是（）。

A.就业结构

B.收益分配效果

C.财政收入

D.三次产业结构

【答案】：B166、采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。

A.由SPV公司直接在资金市场上发行债券

B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议

C.SPV公司作为项目法人

D.由SPV公司运营项目

【答案】：A167、在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.歌顿法

C.专家意见法

D.专家检查法

【答案】：A168、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。

A.生产厂家

B.市场价格

C.规格、型号

D.保修期限

【答案】：C169、（2017年真题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）。

A.固定资产与流动资产投资之和

B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费和设备费之和

D.固定资产投资总额

【答案】：D170、（2016年真题）用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。

A.固定资产投资总额

B.建筑安装工程投资总额

C.项目全部投资现值

D.建筑安装工程全部投资现值

【答案】：C171、（2015年考题）建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。

A.分布组合

B.分层组合

C.多次计算

D.单独计算

【答案】：D172、某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用(BCWP)为600万元，已完工程实际费用(ACWP)为800万元，拟完工程计划费用(BCWS)为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前

【答案】：B173、（2013年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。

A.功能

B.成本

C.价值

D.结构

【答案】：A174、（2019年真题）对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

【答案】：C175、与资产相关的政府补助，包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等，记作补贴收入，但不列入（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资各方现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C176、某机加工产品生产线，已知其系统效率为6000，设置费为1000，维持费为2000，则该产品生产线的费用效率为（）。

A.6.00

B.3.00

C.2.00

D.0.50

【答案】：C177、（2019年真题）对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。

A.组织编制初步设计文件

B.控制工程投资，工期和质量

C.组织工程设计招标

D.筹措建设资金

【答案】：D178、限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，其目标管理的总结阶段是（）。

A.目标制定

B.目标分解

C.目标推进

D.成果评价

【答案】：D179、下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（）。

A.资产负债率

B.流动比率

C.总投资收益率

D.速动比率

【答案】：C180、（2017年考题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是（）。

A.敏感性分析只适用于财务评价

B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价

D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价

【答案】：C181、根据建筑法，建设单位因故不能按期开工的，应对施工许可证申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。

A.1、3

B.1、6

C.2、3

D.2、6

【答案】：C182、（2017年真题）根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】：B183、（2019年真题）某招标项目结算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期至9月25日，则该项目投标保证金金额和其有效期应是（）。

A.最高不超过30万元，有效期为9月25日

B.最高不超过30万元，有效期为8月30日

C.最高不超过20万元，有效期为8月30日

D.最高不超过20万元，有效期为9月25日

【答案】：D184、企业在年初向银行借入资金1000万元，月利率为1％，则在7月初偿还时．按月单利和复利计算的利息应分别是（）。

A.60.00万元和61.52万元

B.70.00万元和61.52万元

C.60.00万元和72.14万元

D.70.00万元和72.14万元

【答案】：A185、在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算不包括（）。

A.长期借款利息

B.流动资金借款利息

C.相关手续费

D.短期借款利息

【答案】：C186、（2017年考题）其企业前3年每年初借款1000万元,按年复利计息，年利率为8%,第5年末还款3000万元,剩余本息在第8年末全面还清,则第8年末需还本付息（）万元。

A.981.49

B.990.89

C.1270.83

D.1372.49

【答案】：D187、根据《民法典（合同编）》，债权人行使代位权的必要费用，由（）负担。

A.债权人

B.债务人

C.债务人的相对人

D.债权人与债务人协商

【答案】：B188、项目建设的全过程中，各阶段形成的造价文件是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程，这是造价的（）。

A.多次性

B.组合性

C.复杂性

D.方法的多样性

【答案】：A189、融资中应该采用何种利率结构，不需要考虑（）。

A.项目现金流量的特征

B.金融市场上利率的走向

C.借款人对控制融资风险的要求

D.货币结构与国家风险

【答案】：D190、在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是（）。

A.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响

B.度量项目风险的大小

C.判断项目承担风险的能力

D.分析不确定因素发生变化的概率

【答案】：A191、关于业主与施工承包商之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（）。

A.C系列

B.D系列

C.A系列

D.B系列

【答案】：C192、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（）。

A.计划评审技术

B.价值分析法

C.赢得值分析法

D.因素分析法

【答案】：A193、为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要（）。

A.同时施工、同时验收、同时投入运行

B.同时审批、同时设计、同时施工

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时移交、同时使用

【答案】：C194、（2020年真题）根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用和安装工程费用

B.固定资产投资和铺底流动资金

C.建安工程费用和设备工器具购置费用

D.建安工程费用和工程建设其他费用

【答案】：B195、（2021年真题）工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。

A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表

B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表

C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表

D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划

【答案】：A196、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。

A.总承包单位技术负责人

B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B197、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】：C198、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A.总时差

B.自由时差

C.持续时差

D.工作时间

【答案】：B199、某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（）万元。

A.1388.80

B.1484.80

C.1538.98

D.1738.66

【答案】：C200、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.7

B.12

C.24

D.26

【答案】：C201、关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”

B.要求在工程设计全部结束之后，进行施工招标

C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排

D.所有分包不用通过招标的方式展开竞争CM（ConstructionManagement）承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理。并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径（Fast-Track）的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。

【答案】：A202、（2019年考题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.非结构化数据

【答案】：B203、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。

A.使用费用最低时的功能

B.满足用户最大限度需求的功能

C.投资费用最低时的功能

D.寿命周期成本最低时的必要功能

【答案】：D204、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息模型(BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。

A.6D

B.5D

C.4

D.3D

【答案】：B205、计算期不同时，为了能够在计算期相同的情况下比较净现值，常用的方法不包括（）。

A.方案重复法

B.研究期法

C.无限计算期法

D.最大公约数法

【答案】：D206、（2019年真题）某部件有5个部件组成,产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法,正确的是（）。

A.该项功能成本为产品总成本的60%

B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%

C.该项功能成本为3个部件相应成本之和

D.该项功能成本为承担该功能的3个部件成本之和

【答案】：C207、（2016年考题）下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是（）。

A.进行融资谈判

B.评价项目风险因素

C.选择项目融资方式

D.组织贷款银团

【答案】：B208、（2017年真题）按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A209、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号），下列关于评标委员会的说法争取的是（）。

A.评标委员会由建设主管部门负责组建

B.评标委员会由招标单位负责组建

C.评标委员会成员名单一般应于投标截止日前确定

D.评标委员会成员名单应在投标有效期前保密

【答案】：B210、进行工程项目财务分析时，营业收入应包括（）。

A.提供服务获得的收入

B.与收益相关的政府补助

C.与资产相关的政府补助

D.可得到的增值税返还

【答案】：A211、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中正确的是（）。

A.静态投资中包括价差预备费

B.静态投资中包括流动资金

C.动态投资中包括建设期贷款利息

D.动态投资是静态投资的计算基础

【答案】：C212、（2021年真题）下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。

A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理

B.工作流程管理、电子采购、任务管理

C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理

D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理

【答案】：C213、工程网络计划工期优化的目的是使（）。

A.计划工期满足合同工期

B.计算工期满足计划工期

C.要求工期满足合同工期

D.计算工期满足要求工期

【答案】：D214、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）审批。

A.建设单位项目负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工项目技术负责人

【答案】：C215、（2015年真题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。

A.论证项目目标及其相互关系

B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能

D.确定项目实施组织

【答案】：C216、（2021年真题）纳税人所在地区为市区的，城市维护建设税的税率是（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%

【答案】：D217、（2017年真题）某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.900

【答案】：D218、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以（）为基础。

A.行业平均收益率

B.社会平均折现率

C.项目资金成本率

D.社会平均利润率

【答案】：A219、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。

A.BOT

B.BOO

C.PFI

D.TOT

【答案】：C220、（2017年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。

A.C系列

B.D系列

C.F系列

D.G系列

【答案】：C221、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.11

B.14

C.15

D.30

【答案】：B222、下列项目融资方式中，政府对代建项目具有完全控制权的是（）。

A.BOT和ABS

B.BOT和PPP

C.TOT

D.PFI和ABS

【答案】：C223、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.建立有效的信息反馈系统

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.计划应有适当的松弛度

【答案】：B224、价值工程活动的首要环节是进行对象的选择，适用于价值工程对象选择的方法是（）。

A.因果分析法和层次分析法

B.因素分析法和价值指数法

C.因果分析法和价值指数法

D.层次分析法和因素分析法

【答案】：B225、下列关于工程造价计价方法的表述正确的是（）。

A.投资估算的方法有单价法

B.投资估算的方法有设备系数法

C.计算概算造价的方法有生产能力指数估算法

D.计算预算造价的方法有生产能力指数估算法

【答案】：B226、根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于电力等其他项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】：A227、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的说法中，错误的是（）。

A.承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保

B.业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商

C.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

D.履约保函应担保工程师颁发工程接收证书为止

【答案】：D228、（2016年考题）合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未作出承诺

D.受要约人对要约合同做出实质性质变更

【答案】：D229、根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。

A.不予支持

B.应予支持

C.双方协商解决

D.折价支付工程价款

【答案】：B230、在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。

A.落实费用控制人员

B.检查工程变更有无必要

C.进行技术分析

D.加强合同日常管理

【答案】：B231、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）。

A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款

B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款

C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务

D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务

【答案】：D232、工程因故停工的，需书面通知建筑意外伤害保险的保险人并办理保险期间顺延手续，但保险期间自（）起最长不超过（）年。

A.复工之日；3

B.停工之日；5

C.开工之日；3

D.开工之日；5

【答案】：D233、（2019年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。

A.7

B.10

C.15

D.30

【答案】：C234、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。

A.提供工艺或组织间歇时间

B.可增加更多的专业工作队

C.满足施工工艺的要求

D.组织流水施工

【答案】：D235、在进行项目融资时，TOT方式的过程是（）。

A.建设→移交→运营

B.建设→运营→移交

C.移交→运营→移交

D.建设→拥有→运营

【答案】：C236、（）主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。

A.个别资金成本

B.综合资金成本

C.边际资金成本

D.权益资金成本

【答案】：A237、根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，下列合同文件中，解释效力最高的是指（）。

A.专用合同条款

B.发包人要求

C.勘察纲要

D.投标函及投标函附录

【答案】：D238、下列有关税收的说法中，错误的是（）。

A.企业所得税实行25%的比例税率

B.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税

C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税

D.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税

【答案】：B239、企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。

A.向投资者支付的股息

B.向银行支付的短期借款利息

C.非公益性赞助支出

D.税收滞纳金

【答案】：B240、某公司的销售额为8000万元，固定成本为1000万元，变动成本为5000万元，流通在外的普通股为10000股，债务利息为600万元，公司所得税为25%，则每股收益为（）万元。

A.0.035

B.0.105

C.0.150

D.0.187

【答案】：B241、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。

A.索赔意向通知书

B.索赔工作联系单

C.索赔通知书

D.索赔报告

【答案】：A242、（2017年真题）编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D243、工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（）。

A.不予计算和评价

B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本

C.将其作为可间接计量成本的风险看待

D.将其按可直接计量成本的1.5～2倍计算

【答案】：B244、企业从银行借入资金200万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00%

B.6.09%

C.6.121%

D.6.136%

【答案】：D245、根据《标准设计施工总承包招标文件》，（）承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单。

A.缺陷责任期终止证书签发前

B.缺陷责任期终止证书签发后

C.工程接收证书颁发前

D.工程接收证书颁发后

【答案】：B246、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C247、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支