2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及答案【典优】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

【答案】：C2、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】：B3、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A4、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

【答案】：B5、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

【答案】：D6、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D7、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同

【答案】：A8、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A9、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】：B10、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】：A11、（）缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌

【答案】：D12、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立

D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】：B13、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：D14、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A15、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D16、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

【答案】：B17、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆

【答案】：D18、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

【答案】：A19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

【答案】：A20、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B21、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A22、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12

【答案】：C23、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B24、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B25、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D26、要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

【答案】：C27、总承包合同的承包人（）。

A.必须是独立承包人

B.可以是联合体，不可以是独立承包人

C.可以是独立承包人，不可以是联合体

D.可以是独立承包人，也可以是联合体

【答案】：D28、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】：D29、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】：C30、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C31、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A32、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B33、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C34、某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托

【答案】：D35、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人

【答案】：C36、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

【答案】：A37、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）

A.⑥②①④③⑦⑧⑤

B.⑧①⑥②③④⑦⑤

C.②③④⑤①⑥⑦⑧

D.④②③①⑤⑥⑦⑧

【答案】：B38、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。

A.混凝土路面

B.沥青混凝土路面

C.级配碎石路面

D.沥青表面处理路面

【答案】：B39、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】：A40、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D41、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()

A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D.由工程师负责协调管理

【答案】：B42、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B43、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】：C44、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】：D45、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

【答案】：B46、承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.28

C.30

D.56

【答案】：B47、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】：A48、依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

【答案】：C49、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D50、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B51、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】：A52、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()

A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴

B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴

C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡

D.粘贴法适用高度应≤3m

【答案】：D53、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D54、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

【答案】：B55、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】：D56、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D57、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。

A.价格清单

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款

【答案】：B58、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】：C59、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：C60、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C61、承包人的施工期从()起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工日

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】：A62、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】：C63、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰

【答案】：C64、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天

【答案】：D65、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理

【答案】：B66、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B67、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A68、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让

【答案】：A69、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

【答案】：A70、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定

【答案】：A71、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B72、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B73、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

【答案】：B74、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】：C75、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】：D76、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

【答案】：D77、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A78、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】：B79、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D80、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

【答案】：C81、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还

【答案】：C82、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B83、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：C84、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）

A.概念阶段

B.施工阶段

C.招投标阶段

D.标准设计阶段

【答案】：C85、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

【答案】：C86、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

【答案】：B87、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

【答案】：A88、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件

【答案】：D89、根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C90、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】：C91、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】：A92、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

【答案】：D93、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B94、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】：A95、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()

A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效

B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件

C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选

【答案】：D96、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

【答案】：C97、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】：C98、青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】：A99、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A100、关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人

【答案】：C101、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】：C102、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B103、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润

【答案】：D104、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C105、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

【答案】：B106、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明

【答案】：B107、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C108、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A109、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业

【答案】：D110、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D111、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A112、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】：C113、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

【答案】：A114、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】：B115、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D116、普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】：C117、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()

A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm

B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm

C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上

D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

【答案】：C118、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失

B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误

C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同

D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

【答案】：D119、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】：C120、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C121、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

【答案】：C122、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A123、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A124、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】：C125、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A126、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作

【答案】：C127、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】：D128、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.投标竞争不激烈

【答案】：D129、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位甲

D.乙某

【答案】：C130、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作

【答案】：C131、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标

【答案】：A132、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A133、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A134、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

【答案】：B135、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】：C136、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A137、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。

A.自己中意的候选人

B.排名第一的中标候选人

C.排名第二的中标候选人

D.排名第三的中标候选人

【答案】：B138、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】：B139、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C140、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

【答案】：C141、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

【答案】：D142、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C143、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

【答案】：A144、问话的方式包括（）。

A.试探型问题

B.封闭型问题

C.倾向型（诱导性、暗示性）问题

D.开放型问题

E.探索型问题

【答案】：A145、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。

A.发包人；承包人

B.政府；发包人

C.发包人；发包人

D.政府；承包人

【答案】：C146、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：B147、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A148、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。

A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章

【答案】：C149、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D150、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】：B151、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。

A.法人

B.法定代表人

C.法人或者法定代表人

D.法人和法定代表人

【答案】：A152、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】：B153、14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限

【答案】：A154、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B155、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B156、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A157、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D158、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】：B159、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A160、设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。

A.承包人建议书

B.合同协议书

C.专用条款

D.通用合同条款

【答案】：A161、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

【答案】：C162、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】：C163、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

【答案】：A164、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D165、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.16

B.14

C.12

D.10

【答案】：D166、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】：C167、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B168、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.效力待定合同

【答案】：B169、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】：D170、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：D171、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权

【答案】：D172、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B173、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D174、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】：D175、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】：D176、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B177、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

【答案】：C178、下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B179、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A180、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位

【答案】：A181、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D182、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B183、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

C.不可预见的物质条件包括气候条件

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】：D184、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：B185、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B186、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：A187、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56

【答案】：C188、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D189、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。

A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】：C190、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C191、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元

【答案】：A192、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天

【答案】：D193、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A194、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C195、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

【答案】：D196、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B197、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】：C198、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

【答案】：A199、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】：C200、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】：C201、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：C202、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

【答案】：B203、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D204、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D205、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商

【答案】：B206、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同

【答案】：C207、下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

【答案】：C208、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C209、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

【答案】：C210、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】：D211、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A212、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】：B213、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】：B214、关于抹灰工程，下列说法错误的是()。

A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽

B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m

C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm

D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚

【答案】：D215、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】：B216、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A217、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C218、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B219、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：A220、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A221、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：B222、不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层

【答案】：C223、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D224、招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：B225、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】：A226、记账法的优点为（）。

A.较称重法更为精确

B.只能得到人均摄入量

C.可调查长时期的膳食摄入

D.能分析个人膳食摄入状况

【答案】：C227、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

A.15

B.21

C.30

D.60

【答案】：C228、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A229、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D230、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

【答案】：D231、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

【答案】：C232、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A233、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

【答案】：C234、以下属于分类资料的是（）。

A.身高

B.年龄

C.贫穷富裕程度

D.性别

【答案】：D235、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

【答案】：D236、记账法的优点为（）。

A.操作比较简单

B.所需人力多

C.费用高

D.不可分析个体