2026年设备监理师之设备监理合同考试题库及参考答案【夺分金卷】

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C2、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C3、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】：B4、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D5、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效

【答案】：B6、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A7、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C8、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人

【答案】：B9、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C10、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B11、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用

【答案】：C12、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B13、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B14、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A15、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书

【答案】：B16、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检

【答案】：D17、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内

【答案】：A18、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划

【答案】：B19、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A20、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C21、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人

【答案】：C22、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C23、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

【答案】：A24、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A25、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同

【答案】：C26、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：B27、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】：B28、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A29、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C30、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D31、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：B32、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C33、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D34、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C35、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B36、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。

A.目视检查

B.化学试验

C.物理实验

D.性能检查

【答案】：A37、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C38、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止

【答案】：B39、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D40、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D41、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B42、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书

【答案】：C43、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A44、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B45、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】：A46、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后

【答案】：B47、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方

【答案】：B48、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D49、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门

【答案】：C50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B51、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A52、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A53、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师

【答案】：A54、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的

【答案】：D55、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B56、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C57、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A58、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A59、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C60、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期

【答案】：A61、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权

【答案】：C62、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】：A63、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C64、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主

【答案】：D65、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】：A66、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C67、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C68、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权

【答案】：C69、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D70、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A71、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C72、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C73、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C74、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C75、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过

【答案】：A76、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C77、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭

【答案】：D78、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B79、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C80、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A81、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D82、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D83、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】：D84、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D85、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C86、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C87、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C88、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C89、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C90、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】：D91、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】：C92、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内

【答案】：A93、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】：B94、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】：B95、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C96、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】：C97、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门

【答案】：A98、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C99、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：D100、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B第二部分多选题(20题)1、根据有关招标投标法规，下列关于投标人的说法，正确的是()。

A.母公司与其子公司可以成为同一标段的不同投标人

B.公司法人的分支机构可以作为投标人

C.投标人应当具备承担招标项目的能力

D.投标人应符合国家关于其资格条件规定

E.投标人应符合招标文件关于其资格条件的规定

【答案】：CD2、民法调整的财产关系主要包括()。

A.财产权益关系

B.财产支配关系

C.财产流转关系

D.财产继承关系

E.财产救济关系

【答案】：BC3、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。

A.依法成立

B.设立分支机构

C.有必要的财产和经费

D.能够独立承担民事责任

E.有自己的名称、组织机构和场所

【答案】：ACD4、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划

【答案】：AB5、评标过程中，初步评审的主要内容包括()。

A.投标人的合格性

B.投标担保

C.资格证明文件

D.业绩

E.报价的合理性

【答案】：ABCD6、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。

A.业主要求

B.资料表

C.投标书

D.中标通知书

E.承包商建议书

【答案】：AB7、下列产品中，实行工业产品生产许可证制度的有()。

A.工作服

B.电力铁塔

C.安全帽

D.建筑扣件

E.胶鞋

【答案】：BCD8、设备工程合同谈判可能涉及的主要内容有()。

A.关于设备工程合同的标的确认

B.关于技术要求、技术规范和标准

C.关于价格调整

D.关于争端的解决