农村饮水安全工程监理协议

农村饮水安全工程监理协议甲方（项目法人）：名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：________联系电话：________统一社会信用代码：_____________________乙方（监理单位）：名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：________联系电话：________统一社会信用代码：_____________________资质等级：水利工程监理____级（或符合农村饮水安全工程监理要求的资质）资质证书编号：_____________________第一条工程概况1.1工程名称：____县____镇（乡）农村饮水安全巩固提升工程1.2工程地点：____县____镇（乡）____村（社）及周边区域1.3工程规模：-供水人口：____人（覆盖____个自然村、____户）；-日供水能力：____吨；-主要建设内容：新建钢筋混凝土蓄水池____座（单座容积____m³）、铺设PE给水管网____公里（管径____mm—____mm）、安装一体化消毒设备____套、配套取水口防护设施____处、入户水表____块。1.4工程投资：概算总投资____万元（其中建筑工程费____万元、设备购置费____万元）；1.5立项文号：____发改〔202X〕____号（或水利部门立项批文）。第二条监理范围与内容2.1监理范围本工程施工准备阶段至缺陷责任期届满的全过程监理，包括所有单位工程、分部工程、分项工程及配套附属设施（含管网铺设、消毒设备安装、蓄水池防渗处理、取水口防护等）。2.2监理内容（一）施工准备阶段1.审查施工单位资质（含安全生产许可证）、特种作业人员资格证书；2.审核施工组织设计、专项施工方案（如管沟开挖、管道试压方案）、开工报告；3.核查进场材料质量：PE管材/管件需提供卫生许可批件、出厂合格证、第三方检测报告；水泥、砂石需提供检验报告；消毒药剂需符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》；4.核查施工机械（如挖掘机、管道热熔机）的性能及检测合格证明。（二）施工阶段1.质量控制：-每道工序实行“三检制”（施工单位自检、互检、交接检）+监理抽检：管沟开挖深度/宽度需符合设计要求（山区段需做护壁防护）；管道热熔连接需检查热熔温度、时间及接头密封性；蓄水池防渗层（如HDPE膜）需做闭水试验（24小时无渗漏）；消毒设备安装需符合卫生部门要求；-对关键工序（如管道试压、蓄水池闭水试验）实行旁站监理，留存旁站记录及影像资料。2.进度控制：-督促施工单位执行进度计划，每月对比实际进度与计划进度，偏差超过10%时要求施工单位调整并报甲方审批；-协调解决施工受阻问题（如村民占地争议），避免工期延误。3.投资控制：-审核工程量签证（需附现场影像、测量记录），对超设计范围的签证需经甲方书面确认后方可生效；-审核施工单位进度款支付申请，出具监理付款意见。4.安全监理：-督促施工单位落实安全生产责任制，检查施工现场安全防护（如临时用电、基坑支护、高空作业防护）；-发现安全隐患（如管沟无警示标识、热熔作业无防火措施）立即要求整改，重大隐患（如基坑坍塌风险）需停工整改并报甲方及当地应急管理部门。（三）竣工验收阶段1.组织工程预验收，核查竣工资料完整性（含施工记录、检验报告、验收记录等）；2.协助甲方邀请卫生部门进行水质检测（需符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》）；3.签署监理竣工验收意见，参与正式竣工验收。（四）缺陷责任期（12个月，自竣工验收合格之日起算）1.每季度对工程进行巡查（重点检查管网漏水、消毒设备运行、蓄水池渗漏等）；2.发现缺陷24小时内通知施工单位整改，跟踪整改情况并报甲方备案；3.缺陷责任期届满前15日，出具缺陷责任期监理报告。第三条监理依据1.国家法律法规：《水利工程建设监理规定》《农村饮水安全工程建设管理办法》《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022；2.行业规范：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2016；3.工程文件：立项批文、施工图设计、设计变更（需甲方书面确认）、施工承包合同；4.本监理协议及双方书面确认的其他文件。第四条双方权利义务4.1甲方权利1.要求乙方提供监理规划、监理细则及月度监理报告；2.对乙方监理人员资质、工作质量提出意见，更换不称职人员需提前7日书面通知并说明理由；3.审核监理费用支付申请；4.参与工程质量事故调查，对乙方提出的处理方案作出决策。4.2甲方义务1.合同签订后5日内，向乙方提供设计文件、立项批文等资料4套；2.协调乙方与施工单位、设计单位、当地村委会及村民的关系（如占地、青苗补偿）；3.施工过程中对乙方提出的决策事项（如设计变更）7日内作出书面答复；4.按约定支付监理费用；5.组织竣工验收，协调卫生部门开展水质检测。4.3乙方权利1.独立开展监理工作，不受无关单位/个人干涉；2.对不合格材料、工序有权要求施工单位更换、返工或停工；3.参与工程质量事故调查，提出处理意见；4.按约定收取监理费用。4.4乙方义务1.成立项目监理部，配备人员：总监理工程师1名（需持水利工程监理工程师注册证书）、专业监理工程师2名（给排水/水利专业）、监理员1名，人员名单及资质证书复印件报甲方备案；监理人员不得擅自更换，如需更换需提前10日书面通知甲方并经同意；2.开工前7日内提交监理规划及细则，经甲方审批后实施；3.建立监理资料档案（含监理日志、旁站记录、验收记录、影像资料等），工程竣工后10日内移交甲方4套；4.不得与施工单位、材料供应商存在利益关联，不得接受任何回扣、贿赂；5.自行购买监理人员意外伤害保险（费用由乙方承担）；6.缺陷责任期内巡查记录需经甲方现场代表签字确认。第五条监理服务期1.总监理服务期：____日历天（含施工准备期15天、施工期____天、缺陷责任期12个月）；2.工期调整：-甲方原因（如设计变更、协调延误）导致工期延长，监理服务期相应顺延，乙方不承担责任；-乙方原因（如监理不到位导致返工）导致工期延误，每延误1天扣减监理费用____元（累计不超过总额的10%）；-不可抗力（地震、洪水、政府政策调整）导致工期延误，双方协商调整服务期。第六条监理费用及支付6.1费用总额人民币____元（大写：____元整），含监理人员薪酬、办公费、交通费、检测费（含管道试压、蓄水池闭水试验检测），不含第三方独立水质检测费（由甲方另行委托）。6.2支付方式1.预付款：合同签订后10日内，甲方支付总额的20%（____元）；2.进度款1：施工进度达到50%（管网铺设完成一半、蓄水池主体完工）后10日内，支付总额的30%（____元）；3.进度款2：竣工预验收合格后10日内，支付总额的40%（____元）；4.尾款：缺陷责任期届满、监理档案移交完毕后10日内，支付剩余10%（____元）。6.3逾期支付甲方逾期支付的，每逾期1日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停监理工作，监理服务期顺延。第七条违约责任1.甲方违约：-未按约定提供资料导致监理延误，承担乙方误工损失（每日____元）；-强行要求施工单位使用不合格材料，承担工程质量责任。2.乙方违约：-监理人员配备不符合要求，每发现1次扣减____元；-未按规定验收签字导致质量事故，承担损失赔偿责任（累计不超过监理总额的3倍），甲方有权解除合同并扣减全部未支付费用；-与施工单位存在利益关联，退还已收费用并支付总额20%的违约金。3.不可抗力：双方互不承担责任，但需及时通知对方并提供证明。第八条争议解决本合同争议由双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款1.合同变更：需双方书面确认，作为本合同附件；2.合同生效：自双方签字盖章之日起生效，至缺陷责任期届满、