贵州公路合同范本

贵州公路合同范本甲方：[甲方名称]统一社会信用代码：[甲方代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方电话]乙方：[乙方名称]统一社会信用代码：[乙方代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方电话]鉴于甲方拟进行贵州地区相关公路建设或服务项目，乙方具备从事相关业务的资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方公路项目事宜达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.公路项目概况本合同涉及的公路项目位于贵州省[具体地理位置]，公路全长[X]公里，按照[具体公路等级标准，如二级公路标准等]进行建设。公路建设内容包括但不限于路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交通工程及沿线设施等（根据实际项目情况详细列举）。2.服务内容若乙方提供的是服务，则服务内容涵盖公路项目的勘察设计、施工监理、质量检测、造价咨询等相关服务（根据具体服务内容详细说明）。勘察设计应按照国家及贵州省相关规范和标准进行，确保设计文件符合项目要求，满足安全、经济、美观等多方面需求。施工监理需对施工全过程进行监督管理，保证施工质量、进度、安全等符合合同约定。质量检测应运用科学合理的检测方法和标准，对公路建设原材料、构配件及工程实体质量进行检测。造价咨询要依据相关计价规范和文件，准确编制工程预算、结算等造价文件，控制项目成本。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范标准履行义务。有权审查乙方提交的各类文件、报告，如勘察设计文件、施工组织设计、质量检测报告等，对不符合要求的有权要求乙方整改。在乙方严重违反合同约定，导致项目无法正常进行或出现重大质量、安全问题时，有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务按照合同约定向乙方支付相关费用。费用支付方式及时间节点应明确约定，例如在合同签订后[X]日内支付预付款[具体金额]；在乙方完成勘察设计并经甲方审核通过后[X]日内支付勘察设计费[具体金额]等（根据实际费用支付阶段详细列举）。向乙方提供开展工作所需的相关资料，包括但不限于项目所在地的地形地貌资料、地质勘察报告、周边环境信息等（根据项目实际需求确定资料范围）。协助乙方协调与项目所在地政府部门、周边单位及居民等的关系，为乙方开展工作创造有利条件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付费用。在履行合同过程中，因甲方原因导致工作延误或增加额外工作量时，有权要求甲方给予合理补偿，包括费用增加及工期顺延等。对于甲方提出的不合理要求或违反法律法规及合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方纠正。2.义务严格按照国家及贵州省相关法律法规、规范标准以及合同约定履行义务。确保公路项目的勘察设计、施工、监理、检测等工作质量达到优良水平，符合安全、环保等要求。按照合同约定的时间节点完成各项工作任务。制定详细的工作计划和进度安排，并定期向甲方汇报工作进展情况。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应及时采取措施减少损失，并按照规定程序办理工期顺延手续。建立健全质量管理体系、安全管理体系等，加强内部管理，确保各项工作有序进行。对项目实施过程中出现的质量、安全问题及时整改，承担相应责任。负责项目实施过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，如控制扬尘、废水排放、噪声污染等，达到环保要求。按照相关规定妥善保管项目资料，包括勘察设计文件、施工图纸、检测报告、监理记录等，在项目竣工验收后按照要求向甲方及相关部门移交。三、费用及支付方式1.费用总额本合同项目费用总计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。费用包含但不限于乙方完成本合同约定的全部工作所需的成本、利润、税金等一切费用。2.费用构成明细勘察设计费：人民币[X]元（具体说明勘察设计费包含的各项工作内容及对应的费用金额）。施工费：人民币[X]元（根据公路建设不同分项工程详细列出施工费用构成，如路基工程费用[X]元、路面工程费用[X]元等）。监理费：人民币[X]元（明确监理服务费用的计算依据和组成部分）。质量检测费：人民币[X]元（说明质量检测费用涵盖的检测项目及收费标准）。其他费用（如有）：人民币[X]元（详细说明其他费用的具体内容）。3.支付方式预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。进度款：在乙方完成勘察设计并提交经甲方审核通过的勘察设计文件后[X]日内，甲方向乙方支付勘察设计费的[X]%，即人民币[X]元。当工程进度达到[具体进度节点，如路基工程完成50%]时，甲方向乙方支付至合同总金额的[X]%，即人民币[X]元。此后，根据工程实际进度，按照每月完成工程量的[X]%支付进度款，直至累计支付至合同总金额的[X]%。结算款：工程竣工验收合格后[X]日内，乙方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至结算金额的[X]%。质保金：结算款支付后，预留合同总金额的[X]%作为质保金，质保期为[具体质保期限，如一年]。质保期满无质量问题，甲方在质保期满后[X]日内一次性无息支付质保金给乙方。四、工期及进度1.工期要求本合同公路项目总工期为[X]日历天，自合同签订之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知为准，但乙方应在接到通知后[X]日内具备开工条件并正式开工。2.进度计划乙方应在合同签订后[X]日内提交详细的项目进度计划，包括各阶段工作的开始时间、完成时间、关键节点等，并报甲方审核确认。在项目实施过程中，乙方应严格按照经甲方审核通过的进度计划执行，确保各项工作按时完成。3.工期延误及顺延因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若延误超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的费用，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。乙方应采取合理措施减少延误造成的损失，否则应承担因延误增加的额外费用。五、质量标准及验收1.质量标准公路建设工程质量应符合国家及贵州省现行的相关工程建设标准、规范和强制性条文的要求，达到合同约定的质量目标。具体质量标准如下（根据公路项目实际情况详细列举各分项工程的质量标准，如路基压实度应符合[具体标准数值]等）：路基工程：路基填筑应分层压实，路基宽度、边坡坡度、平整度等应符合设计及规范要求。路面工程：路面材料的质量、配合比应符合设计要求，路面平整度、压实度、厚度等指标应满足相应标准。桥涵工程：桥梁的结构安全、强度、稳定性等应符合设计和规范规定，涵洞的尺寸、基础承载力、渗漏情况等应符合质量标准。隧道工程：隧道衬砌厚度、强度、防水等应达到设计要求，隧道内净空尺寸、通风、照明等应满足使用功能。交通工程及沿线设施：交通安全设施的设置应符合设计及规范要求，标志、标线、护栏等的质量和安装应牢固、清晰、准确。沿线设施如收费站、服务区等的建筑质量、功能设施应满足设计及使用要求。2.验收程序分项工程完工后，乙方应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。甲方组织相关人员对分项工程进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。分部工程完工后，乙方应提交分部工程质量验收报告，甲方组织设计、施工、监理等单位进行验收。单位工程完工后，乙方应进行预验收，预验收合格后向甲方提交单位工程竣工验收报告。甲方组织勘察、设计、施工、监理等单位及相关部门进行竣工验收。竣工验收应按照国家及贵州省相关规定的程序和标准进行，形成竣工验收报告。乙方应在竣工验收合格后[X]日内将全部工程资料整理成册并移交甲方。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付费用，每逾期一天，按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。因甲方原因导致乙方工作延误或增加额外工作量，甲方应承担乙方因此增加的费用及工期顺延责任。甲方违反合同约定，擅自变更项目要求或指令，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量标准完成工作，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求。因返工造成工期延误的，承担工期延误违约责任；给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。若乙方未按照合同约定的时间节点完成工作任务，每延误一天，按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的费用，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。乙方违反合同约定，擅自将项目转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的费用，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。乙方在项目实施过程中，若因自身原因发生质量、安全事故，应承担全部责任，负责处理事故并赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。同时，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分费用或解除合同。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应