重庆旋挖桩合同范本

重庆旋挖桩合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有旋挖桩工程相关需求，乙方具备提供旋挖桩工程服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行旋挖桩工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体旋挖桩工程名称]2.工程地点：重庆市[具体地点]3.工程内容及要求：乙方按照甲方提供的工程设计图纸及相关技术要求，进行旋挖桩的施工。旋挖桩规格为：桩径[具体尺寸]，桩长[具体长度]，混凝土强度等级为[具体等级]。桩身垂直度偏差不得超过[规定偏差值]，桩底沉渣厚度不得超过[规定厚度]。施工过程中，乙方应严格控制成孔质量，确保桩身的完整性及承载力符合设计要求。4.工程规模：本工程旋挖桩共计[X]根。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权根据工程实际情况，要求乙方调整施工方案，但应提前通知乙方，并承担因调整方案给乙方造成的合理损失。2.义务：向乙方提供施工现场的相关资料，包括地质勘察报告、地下管线分布情况等，确保资料的真实性和完整性。若因甲方提供资料不准确或不完整导致的损失，由甲方承担。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等，费用由[具体承担方]承担。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。因甲方协调不力导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.义务：具备从事旋挖桩工程施工的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照国家和地方现行的施工规范、质量验收标准及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。制定详细的施工方案，并报甲方审核。施工方案应包括施工进度计划、质量保证措施、安全保障措施等内容。负责施工现场的安全管理工作，配备必要的安全防护设施，确保施工安全。因乙方安全管理不善导致发生安全事故的，乙方应承担全部责任。做好施工过程中的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘等污染，遵守有关环境保护的法律法规。因乙方原因造成环境污染的，乙方应负责治理并承担相应费用。在施工过程中，妥善保管甲方提供的资料，不得擅自泄露或用于本工程以外的其他用途。工程竣工后，应将全部资料移交给甲方。按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务，并提交工程竣工报告。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程旋挖桩工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方完成总工程量的[X]%后，经甲方及监理单位验收合格，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：工程竣工验收合格满一年后，如无质量问题，甲方向乙方无息支付质保金，质保金金额为工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。3.工期调整：因以下原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）；甲方原因造成的停工、窝工；设计变更或工程量增加；其他非乙方原因导致的延误。乙方应在上述情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家和地方现行的旋挖桩工程施工质量验收规范及本合同约定的标准。2.验收程序：乙方完成每一根旋挖桩施工后，应通知甲方及监理单位进行中间验收。验收合格后方可进行下一道工序。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织竣工验收。甲方应在接到乙方通知后[X]日内组织相关部门进行验收。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双