钢架大棚建设协议书

钢架大棚建设协议书甲方（建设方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（承建方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有建设钢架大棚的需求，乙方具备相关的建设资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设钢架大棚事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.钢架大棚建设地点：位于[具体地址]。2.钢架大棚规格及要求大棚长度为[X]米，宽度为[X]米，高度为[X]米。采用热镀锌钢管作为主体框架，钢管规格为[具体规格]，确保结构坚固耐用，抗风能力达到[X]级，抗雪能力达到[X]厘米积雪厚度。大棚顶部覆盖[具体材质及厚度]的塑料薄膜，具有良好的透光性和保温性；四周配备防虫网，网孔尺寸为[具体尺寸]，防止害虫进入大棚内部。大棚内设置[具体数量及分布]的通风口，确保空气流通顺畅；安装[具体数量及规格]的滴灌系统，满足农作物灌溉需求。大棚入口处设置[具体尺寸及样式]的大门，方便人员和车辆进出。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方限期整改或采取补救措施，如乙方仍未改正，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务按照本协议约定向乙方支付建设费用。负责提供建设场地，并确保场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电等。协助乙方办理建设过程中所需的相关手续，如临时用地审批等（如需要），并承担因办理手续产生的相关费用。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致施工中断或延误，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付建设费用。在建设过程中，如因甲方提供的场地条件或其他甲方原因导致施工困难或延误，乙方有权要求甲方给予合理的补偿或延长工期。2.义务按照本协议约定的规格、要求及质量标准进行钢架大棚的建设施工，确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。负责提供建设所需的材料、设备及人工，并确保所提供的材料和设备符合质量要求。制定详细的施工计划，并按照计划组织施工，确保工程按时完工。如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方同意后可适当延长工期。在施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。自工程竣工验收合格之日起，按照国家相关规定和本协议约定承担保修责任，保修期限为[X]年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致大棚出现损坏或故障，乙方应免费进行维修或更换。三、建设费用及支付方式（一）建设费用本钢架大棚建设工程总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，除本协议约定的调整情况外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.钢架大棚主体框架安装完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.大棚全部建设完成，包括顶部覆盖、通风口及滴灌系统安装等全部工程内容经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.剩余工程总费用的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]日内一次性无息支付给乙方，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]日向甲方提交验收申请报告，并提交相关竣工资料，包括但不限于施工图纸、材料清单、质量检验报告等。2.甲方应在收到乙方验收申请报告及相关资料后[X]日内组织验收。如甲方在规定时间内未组织验收或无正当理由拖延验收，视为工程验收合格。3.验收标准按照本协议约定的规格、要求及质量标准以及国家相关标准和行业规范执行。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求限期整改，直至验收合格为止。因乙方整改导致的费用增加及工期延误由乙方自行承担。4.验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付建设费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的其他损失。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工或工程延误，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于人工窝工费、设备租赁费等，并按照延误工期每日[X]元的标准向乙方支付违约金。3.如甲方擅自变更本协议约定的建设内容或要求，导致乙方需要额外增加费用或工期延误的，甲方应承担相应的费用增加及延误责任，并按照增加费用的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的规格、要求及质量标准进行建设施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的工期完工，每逾期一日，应按照工程总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照工程总费用的[X]%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的其他损失。3.若乙方擅自将本协议项下的建设工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照工程总费用的[X]%向甲方支付违约金，乙方转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.在保修期内，乙方未按照本协议约定履行保修义务，甲方有权自行委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，同时乙方应按照维修费用的[X]倍向甲方支付违约金。六、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或