2026年监理工程师（建设工程合同管理）自测试题

2026年监理工程师（建设工程合同管理）自测试题

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理合同B.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同C.建设工程合同必须采用书面形式，否则无效D.建设工程合同可以采用口头形式，但需双方认可2.以下关于合同法律关系的说法，错误的是（）。A.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织B.合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果C.合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务D.合同法律关系是由主体和客体构成的3.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2019年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A.2018年10月1日B.2018年10月10日C.2018年10月20日D.2018年12月1日4.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权5.下列关于招标代理机构的说法，正确的是（）。A.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织B.招标人必须委托招标代理机构进行招标C.招标代理机构可以与招标人存在隶属关系D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标6.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表2人，专家6人B.招标人代表2人，专家5人C.招标人代表3人，专家5人D.招标人代表1人，专家7人7.下列关于建设工程施工合同中工期的说法，错误的是（）。A.工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限B.工期包括按照合同约定所作的期限变更C.合同当事人约定承包人提前竣工的，发包人应支付提前竣工奖金D.工期的计算以实际开工日期为准8.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用9.因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由（）负责。A.监理人B.设计人C.施工单位D.发包人10.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效二、多项选择题（总共5题，每题5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列合同中，属于建设工程合同的有（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.材料采购合同2.合同法律关系的构成要素有（）。A.主体B.内容C.客体D.法律事实E.代理关系3.下列关于施工招标的说法，正确的有（）。A.招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书B.招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况C.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇D.招标人可以以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查4.下列关于建设工程施工合同中质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金是指承包人按照合同约定向发包人支付的用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的资金B.质量保证金的比例不得高于工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实E.经核实，如无异议，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人5.根据《标准施工合同》，关于变更权的说法，正确的有（）。A.发包人和监理人均可以提出变更B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要部分做出适当变更C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意D.变更指示均通过监理人发出E.设计变更超过原批准的建设规模时，承包人应先办理规划变更审批手续三、简答题（总共2题，每题10分）1.简述建设工程合同的特点。2.简述评标委员会的职责及评标程序。四、案例分析题（总共1题，每题20分）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示（时间单位：月），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作A为基础工程，施工中发现局部地质条件与勘察报告不符，需进行处理，工作时间延误6天。事件2：工作B为主体结构工程，施工期间遇到罕见暴雨，导致部分工程损坏，修复工作时间延误8天。事件3：工作C为装饰装修工程，施工单位为了保证工程质量，采取了新技术，使得工作时间延长了10天。事件4：工作D为屋面防水工程，施工单位未经监理工程师同意更换了防水卷材，监理工程师要求重新检验，检验结果合格，由此导致工作时间延误3天。1.指出图中所示施工总进度计划的关键线路及工作F的总时差。2.针对事件1至事件4，分别指出施工单位是否可以提出工期索赔，并说明理由。3.对于施工单位提出的工期索赔，监理工程师应如何处理？五、合同条款分析题（总共1题，每题20分）某建设工程施工合同，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。合同中约定：（1）预付款为合同价款的10%，在合同签订后10天内支付。（2）工程进度款按月结算，每月支付当月完成工程价款的80%。（3）质量保证金为工程价款结算总额的3%，在工程竣工验收合格后3个月内一次性返还。（4）当发生设计变更、工程量增加等情况时，合同价款应相应调整。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：因设计变更，增加了一项新的工作，经计算该工作的工程量为200m³，综合单价为200元/m³。事件2：由于发包人供应的材料质量不合格，导致承包人返工，造成直接经济损失10万元，工期延误3天。事件3：承包人在施工过程中发现地下文物，为保护文物，承包人采取了相应的措施，导致工期延误5天，费用增加8万元。1.计算该工程的预付款金额。2.该工程第1个月完成工程价款为200万元，计算该月应支付的工程进度款。3.对于事件1至事件3，分别说明合同价款应如何调整。4.计算该工程的质量保证金金额。答案：一、1.B2.D3.D4.A5.A6.D7.D8.C9.A10.A二、1.ABC2.ABC3.ABCE4.ABCDE5.AD三、1.建设工程合同的特点：（1）合同主体的严格性；（2）合同标的的特殊性；（3）合同履行期限的长期性；（4）计划和程序的严格性；（5）合同形式的特殊要求。2.评标委员会的职责：评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。评标程序：（1）初步评审；（2）详细评审；（3）编写评标报告。四、1.关键线路：①→②→③→⑤→⑦→⑧；工作F的总时差为2个月。2.事件1：施工单位可以提出工期索赔，理由是地质条件与勘察报告不符属于发包人应承担的风险，导致工作A延误，影响了工期。事件2：施工单位可以提出工期索赔，理由是罕见暴雨属于不可抗力，导致部分工程损坏，修复工作延误，影响了工期。事件3：施工单位不可以提出工期索赔，理由是施工单位采取新技术属于自身原因，导致工作时间延长，不能索赔工期。事件4：施工单位不可以提出工期索赔，理由是施工单位未经监理工程师同意更换防水卷材，重新检验合格后延误的时间应由施工单位承担，不能索赔工期。3.对于事件1和事件2的工期索赔，监理工程师应审核施工单位提交的工期索赔申请，核实延误的原因和时间，如属实，批准工期索赔申请