输电工程风险分担协议

输电工程风险分担协议引言与背景本协议由以下各方于____年____月____日在中国____市签署：甲方：[项目业主名称]，住所地：[业主住所地]，统一社会信用代码：[业主统一社会信用代码]乙方：[投资方/融资方名称]，住所地：[投资方住所地]，统一社会信用代码：[投资方统一社会信用代码]丙方：[设计单位名称]，住所地：[设计单位住所地]，统一社会信用代码：[设计单位统一社会信用代码]丁方：[施工单位名称]，住所地：[施工单位住所地]，统一社会信用代码：[施工单位统一社会信用代码]戊方：[设备供应商名称]，住所地：[设备供应商住所地]，统一社会信用代码：[设备供应商统一社会信用代码]（以下按序依次称为：甲方、乙方、丙方、丁方、戊方；各方可简称“一方”或“当事人”）鉴于甲方为实施输电工程项目（项目名称：[项目名称]，项目地点：[项目地点]，项目规模：[项目规模]等），委托乙方进行投资/融资，委托丙方进行设计，委托丁方进行施工，委托戊方提供设备，各方可称项目参与方；为明确项目参与方在项目实施过程中的风险承担范围与方式，保障项目顺利进行及各方法律权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、政策文件和项目相关合同，各方经友好协商，达成以下协议：第一条定义与解释在本协议中，除非另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.风险：指在项目实施及后续运行期间，可能发生并导致损失、延误或成本增加的不确定性事件或状态。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为、法律变化等。3.工程变更：指在项目实施过程中，对原设计文件、技术规格、工程量或施工方法等进行的任何修改或增减。4.工期延误：指项目进度超出合同约定的或双方认可的工期计划。5.质量缺陷：指工程、设计或设备不符合国家、行业或合同约定的质量标准。6.额外成本：指因风险事件、工程变更、工期延误、质量缺陷或其他原因而产生的超出原合同约定范围的费用。7.不可预见费用：指在项目准备或实施阶段，根据合同约定应由特定方承担的、但在签订合同时无法合理预见的费用。8.风险分担比例：指本协议约定的各方可承担风险的量化比例或承担方式。9.保险：指根据本协议约定或相关合同要求投保的各类保险。10.保险权益：指保险合同赋予被保险人因其保险标的遭受保险事故而获得赔偿的权利。11.竣工验收：指项目按照合同约定完成建设内容，并通过相关主管部门组织的验收程序。12.项目参与方：指本协议的甲方、乙方、丙方、丁方和戊方。13.书面形式：指合同书、信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。14.天/日：指日历天。第二条风险识别与分类各方确认，输电工程项目在实施及运营过程中可能面临以下主要风险类别：2.1自然风险：包括但不限于地震、洪水、极端恶劣天气（台风、冰雹、暴雪等）、地质条件与勘察资料不符、自然灾害等。2.2技术风险：包括但不限于设计错误或缺陷、技术方案不成熟或不可行、采用的新技术存在未知问题、设备性能不达标或存在缺陷、施工工艺不当、材料质量问题、标准规范变化等。2.3管理风险：包括但不限于项目计划安排不合理、项目管理组织架构不健全、内部沟通协调不畅、资源调配失误、信息管理混乱、安全管理体系失效等。2.4市场风险：包括但不限于主要原材料（如铜、铝、钢材等）或设备价格异常波动、融资市场条件变化导致融资成本增加或融资困难、国家宏观政策或行业监管政策发生重大调整等。2.5人为风险：包括但不限于合同一方违约（如支付延迟、履约不力）、关键人员流失、施工人员操作失误或违章作业、盗窃、破坏行为、劳资纠纷、与当地社区冲突、第三方侵权或索赔等。2.6不可抗力风险：指本协议第一条约定的不可抗力事件。2.7第三方风险：包括但不限于项目用地或路径涉及复杂的征地拆迁问题、与其他现有设施（如道路、铁路、其他管线）的冲突及协调、第三方提出权利主张（如土地权属争议、环境侵权等）等。第三条风险分担原则3.1各方同意，本协议项下的风险分担应遵循公平合理、可预见性、激励相容及合同约定优先的原则。3.2风险分配应充分考虑各方的角色、责任、控制能力、风险承受能力以及项目各阶段的特性。3.3风险分担的具体方式按照本协议第四条的约定执行。第四条风险分担的具体约定4.1甲方承担的风险：4.1.1项目前期工作（如可研、立项、规划、用地预审等）存在重大疏漏或错误导致的风险。4.1.2政府政策法规、规划调整等变化导致的风险。4.1.3征地拆迁、青苗补偿等工作中遇到的不可调和的困难或第三方阻力导致的风险。4.1.4项目最终投资收益无法实现或发生重大亏损的风险（与乙方投资/融资安排相关的风险除外）。4.1.5项目审批、许可等手续办理延误，非因乙方、丙方、丁方、戊方原因导致项目无法按计划推进的风险。4.1.6项目建成投产后，因电网调度、市场需求等非工程本身原因导致的运营风险。4.1.7法律法规规定的甲方应承担的其他风险。4.2乙方承担的风险：4.2.1项目投资不能按期到位或投资总额超出的风险（属于不可预见因素导致的合理成本增加除外）。4.2.2融资未能成功或融资成本高于合同约定（若约定了固定融资成本或最高融资成本）的风险。4.2.3因乙方原因导致的资金支付延误，对项目进度造成影响而产生的风险。4.2.4项目投资回报率无法达到预期（非市场风险、非甲方原因、非不可抗力因素导致）的风险。4.3丙方承担的风险：4.3.1设计文件存在原则性错误、重大缺陷或不符合国家及行业强制性标准导致的风险。4.3.2设计深度不足，导致施工阶段频繁变更或出现不可预见的技术难题的风险。4.3.3未按合同约定或行业规范进行设计，导致工程质量缺陷或安全隐患的风险。4.3.4设计方案技术经济不合理，导致项目成本增加或工期延误的风险。4.3.5因设计变更给项目带来额外成本，且非因甲方提出变更要求或现场条件发生重大不可预见变化所致的风险。4.4丁方承担的风险：4.4.1施工组织设计不合理、施工计划不周、资源配置不当、管理混乱导致工期延误或成本增加的风险。4.4.2施工过程中出现质量缺陷、安全事故或环境污染事件的风险。4.4.3施工人员操作不当、技能不足或未遵守安全规程导致的风险。4.4.4因丁方原因未能按设计图纸和合同约定完成工程，导致工程无法通过竣工验收的风险。4.4.5在合同约定范围内，因材料采购、施工工艺等自身管理原因导致的工期延误和额外成本，且已尽到合理管理义务的风险。非因甲方原因（如指令延误、协调不力）、设计原因、设备原因、不可抗力或第三方原因造成的延误和成本，由丁方承担。4.5戊方承担的风险：4.5.1供应的设备不符合合同约定的技术参数、质量标准或存在制造缺陷的风险。4.5.2设备运输、交付过程中发生损坏或灭失的风险（已投保除外）。4.5.3设备安装调试后无法达到性能保证指标的风险。4.5.4因设备质量问题导致工程工期延误或质量缺陷的风险。4.5.5未按合同约定时间或地点交付设备的风险。4.6共同承担或转移的风险：4.6.1各方可根据风险来源和责任大小，协商确定部分风险的共同承担方式或由一方承担后通过购买保险等方式转移风险。例如，对于因地质条件变化导致的基础工程变更风险，若超出原设计范围，相关额外成本可由甲方（承担前期勘察责任）和丁方（承担施工风险）根据责任比例共同承担，或由丁方承担后向保险公司索赔。4.6.2各方可根据本协议及项目相关合同约定，通过购买工程一切险、第三方责任险、财产险、人员意外伤害险等保险，将自身可承担风险的部分转移给保险公司。投保义务、保险范围、保额、保险单提供及转让等要求，按相关合同约定执行。保险赔款属于保险条款定义的赔偿范围且不属于被保险人故意行为造成的，各方应积极配合索赔，所得赔款优先用于弥补该风险事件造成的相应损失。4.7风险减轻与责任减免：4.7.1各方对于自身应承担的风险，应采取合理的预防措施和风险管理措施进行减轻或规避。4.7.2若一方已尽到合理的注意义务和谨慎管理责任，因风险事件造成的损失或影响，相关责任方可依法或依约请求减轻或免除其部分或全部责任。4.8不可抗力风险的处理：4.8.1发生不可抗力事件时，受影响方应在合理期限内（通常为____日内）通知其他各方，并提供不可抗力事件的证明材料。4.8.2各方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否暂停合同履行、部分免除责任或终止合同。因不可抗力导致的合同履行障碍或延误，受影响方一般不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。4.8.3若不可抗力影响持续超过____日，各方有权协商解除本协议或相关项目合同。第五条风险识别与分担的动态调整5.1本协议的风险分担约定，原则上适用于项目从启动到竣工验收及保修期内的全过程。5.2如发生工程变更，可能引入新的风险或改变原有风险的性质和程度，各方应就变更对应的风险分担进行重新评估，并签订补充协议明确。工程变更带来的额外成本，其风险分担按照变更的性质、原因及责任归属，依据本协议相关约定执行。第六条违约与责任承担6.1各方应严格按照本协议及项目相关合同的约定履行义务。任何一方违约行为，可能导致其需承担的风险未能有效控制，相关责任方有权要求违约方承担违约责任，并可根据违约情况要求其赔偿因此造成的损失。6.2因一方承担的风险事件（包括但不限于自身违约行为、管理不善等）直接导致其他方遭受损失，风险承担方应在其责任范围内承担赔偿责任。赔偿范围包括直接损失和合理的间接损失。6.3各方应遵守项目相关合同中关于工期、质量、支付等方面的约定，任何一方违反约定，均按相关合同处理。第七条保险要求7.1各方应根据项目相关合同（如施工合同、采购合同等）的约定，以及本协议第四条约定的风险转移机制，自行或委托他人投保必要的保险。常见的强制或建议投保的险种包括但不限于：7.1.1甲方可能需要投保工程一切险（及附加第三者责任险）、财产险等。7.1.2乙方可能需要就其投资/融资风险进行保险安排。7.1.3丙方可能需要投保职业责任险（设计责任险）。7.1.4丁方必须投保施工人员意外伤害险、第三方责任险，并按要求投保工程一切险（或提供履约保函/保证保险等证明其履约能力）。7.1.5戊方必须投保产品责任险（或提供质量保函/保证保险等）。7.2各方投保的保险，其保险期间应覆盖相关合同约定的保险期限，并不得早于本协议的效力期限。7.3各方应确保所投保的保险符合相关合同和本协议的要求，保险单副本应按约定提交给其他相关方。7.4发生保险事故时，各方应积极配合保险索赔事宜。如保险赔款不足以弥补损失，或保险合同有免赔额条款，各方应根据责任承担相应的补充赔偿责任。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____[选择仲裁或诉讼]____：8.2.1若选择仲裁，则提交____[仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会]____，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为____[仲裁地点]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。8.2.2若选择诉讼，则向____[人民法院名称，如项目所在地有管辖权的人民法院]____提起诉讼。8.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。第九条通知与送达9.1各方就本协议相关事宜进行的任何通知或通讯，均应以书面形式按本协议首页所列地址、传真号码或电子邮件地址送达。9.2通知按发送时记录的地址、传真号码或电子邮件地址有效送达。如一方变更联系方式，应提前____日书面通知其他各方。通过专人递送的，签收日为送达日；通过挂号信邮寄的，寄出后____日为送达日；通过传真或电子邮件发送的，发送成功日为送达日。9.3任何一方收到对方的通知后，应及时确认。如一方在收到通知后____日内未确认，视为已收到该通知。第十条协议的生效、变更与终止10.1本协议自各方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2对本协议的任何修改或补充，均须经各方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3本协议的终止条件包括：10.3.1输电工程项目通过竣工验收，并完成交付使用。10.3.2本协议各方通过书面协商一致同意终止。10.3.3因不可抗力导致本协议无法继续履行。10.3.4相关项目合同被解除或终止。10.4本协议终止后，