输电线路勘测设计协议

输电线路勘测设计协议甲方（发包人）：[名称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系地址：[地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]乙方（承包人）：[名称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系地址：[地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话]电子邮箱：[邮箱]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行[项目名称]输电线路项目勘测设计事宜，达成如下协议：第一条项目概况与范围1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目起止点及途经区域]1.3项目概况：本输电线路项目电压等级为[电压等级]千伏，计划输送容量[输送容量]，线路全长约[公里数]公里。本项目的主要技术特点为[主要技术特点描述]。1.4勘测范围：1.4.1勘测内容：包括但不限于控制测量、地形测量（含数字线划图DLG和数字正射影像图DOM）、工程地质勘察（含岩土工程勘察）、水文地质勘察、水文气象调查、工程测量（含杆塔定位测量、交叉跨越测量等）、通信导航及继电保护专业测量、环境现状调查、水土保持现状调查等。1.4.2勘测标准：勘测成果应满足国家及行业现行的相关技术标准和规范要求，如[列举主要规范标准编号]，并应符合项目特定技术要求。1.4.3勘测成果形式：包括但不限于勘测报告、数据成果文件、地形图、地质报告、钻孔柱状图、各类测量成果表及图件等。1.5设计范围：1.5.1设计阶段：本协议涵盖[初步设计/施工图设计/两者皆有]阶段的设计工作。1.5.2设计内容：（1）方案设计（如需）：进行路径方案比选、技术方案论证，提出推荐路径和主要技术原则。（2）[初步设计/施工图设计]设计：进行[初步设计/施工图设计]所需的技术设计、设备选型、工程量计算、图纸绘制、计算书编制、投资估算等。具体包括：线路路径设计、杆塔选型与布置、基础设计、杆塔组立方式、绝缘子配置、接地设计、防雷设计、通信设计、导航设计、继电保护配置、环境评价及保护措施、水土保持方案、施工组织与措施、主要材料清册、工程量清单、竣工图绘制等。1.5.3设计标准与规范：设计工作必须遵循国家、行业及项目采用的相关技术标准、规范和规程，如[列举主要规范标准编号]。1.5.4设计成果形式：包括但不限于设计说明书、计算书、设计图纸（含平面图、断面图、立面图等，并注明比例尺和深度要求）、设备材料规格书或清册、工程量清单、投资估算报告（如需）、计算程序（如需）、电子文件等。第二条双方权利与义务2.1甲方权利与义务：2.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的范围、标准和进度完成勘测设计工作。2.1.2甲方应向乙方提供本协议第一条1.4款和1.5款所述项目所需的基础资料，包括但不限于：项目立项批准文件、规划文件、用地预审意见、已有设施（如铁路、公路、管线、通信塔等）资料、气象资料、地形图、地质资料（如已有勘察报告）等。提供资料的份数和具体内容应在附件（如有）或另行书面列明。甲方应保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，并对因资料错误或遗漏导致乙方工作造成的损失承担赔偿责任。2.1.3甲方应为乙方开展现场勘测工作提供必要的便利条件和工作场所，包括但不限于提供车辆通行许可、作业区域协调、必要的安全防护措施支持等，相关费用由[甲方/乙方]承担。2.1.4甲方有权对乙方提交的勘测设计成果进行审查，并提出修改意见。乙方应根据甲方的书面意见进行修改完善。甲方应在收到乙方提交的成果后[具体天数]日内完成审查并给予书面答复。2.1.5甲方应按照本协议第五条的约定，按时、足额支付乙方勘测设计费用。2.1.6甲方应负责协调项目实施过程中与当地政府、相关部门、乡镇村社等的外部关系，为乙方顺利开展勘测设计工作及后续项目实施创造条件。2.1.7甲方应对乙方及其工作人员在项目现场履行职责期间的人身安全进行必要的指导和提示，并承担相应的管理责任。2.2乙方权利与义务：2.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资料和工作条件。2.2.2乙方应组建具备相应资质和经验的专业团队负责项目工作，明确项目负责人，并确保项目成员具备履行合同的能力。2.2.3乙方应严格按照本协议第一条约定的范围、技术标准和规范，以及国家、行业相关标准规范，精心组织，认真开展勘测设计工作，确保工作质量。2.2.4乙方应按时完成各项勘测设计工作，并按照本协议第六条的约定提交合格的勘测报告、设计文件、图纸等成果。如需分阶段提交，应按约定节点完成。2.2.5乙方应建立完善的质量管理体系，对勘测设计成果进行严格的内部审核。2.2.6乙方应配合甲方的审查工作，根据甲方的书面修改意见进行修改，直至成果满足要求。修改次数不限，但超出[具体次数或时间]的额外工作量，其费用由[双方协商确定/乙方承担]。2.2.7乙方应指派专业人员配合甲方进行现场踏勘、方案讨论、技术交底、初步设计审查会、施工图审查会等会议，并根据甲方要求提供必要的技术支持。2.2.8乙方及其工作人员应对在合作过程中接触到的甲方的商业秘密、技术信息、项目数据等承担严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何形式向任何第三方泄露、披露或使用。保密期限为本协议终止后[具体年限，如三]年。2.2.9乙方应妥善保管在勘测设计过程中采集的数据、获取的资料以及形成的各类文件、图纸等成果，确保其完整性和安全性。2.2.10乙方应接受甲方根据合同进行的必要监督检查，并如实提供相关资料和情况说明。2.2.11乙方应遵守项目所在地法律法规及有关安全规定，在开展现场勘测等工作时，应采取必要的安全防护措施，确保自身及他人安全。第三条合同价款与支付方式3.1合同价款：3.1.1本协议项下的勘测设计总费用为人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。该费用[包含/不包含]根据国家税法规定应由甲方承担的税费。3.1.2费用构成说明：[可简述，如：包括勘测费、设计费、资料费、差旅费、文件打印费、审图费（如需）等]。若采用单价合同，则需列明主要项目及对应单价。3.2支付方式：3.2.1合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%，即人民币[金额]元（作为预付款），乙方在收到款项后应开具等额发票。3.2.2乙方完成[初步勘测成果/初步设计文件]并经甲方书面确认后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%，即人民币[金额]元，乙方在收到款项后应开具等额发票。3.2.3乙方完成[施工图设计文件]并经甲方书面确认后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%，即人民币[金额]元，乙方在收到款项后应开具等额发票。3.2.4项目最终成果经[相关部门/甲方]验收合格（或合同约定的其他成果交付完成标志）后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价中剩余的[百分比]%，即人民币[金额]元，乙方在收到款项后应开具等额发票。3.2.5支付账户：乙方应向甲方指定的以下银行账户支付：开户行：[银行名称及支行]账户名称：[乙方全称]账号：[银行账号]3.2.6甲方支付款项时，乙方应提供符合要求的发票及收款收据。3.3价格调整：如合同签订后，由于国家政策调整、国家或行业价格水平显著变动、发生不可抗力事件导致合同无法履行等非乙方原因，导致合同价款需要调整的，双方应在[具体时间]内协商一致，书面确认调整金额。若协商不成，可按[约定方式，如：工程造价管理部门发布的指数计算/双方认可的第三方评估]确定调整金额。第四条工作进度与期限4.1总体工期：本协议项下的全部勘测设计工作应于本协议签订之日起[具体天数或日期]内完成。4.2关键节点：4.2.1[具体日期]前，完成全部现场勘测工作，并提交初步勘测成果。4.2.2[具体日期]前，完成[初步设计/施工图设计]文件编制，并提交[初步设计/施工图设计]文件供甲方审查。4.2.3[具体日期]前，根据甲方审查意见完成[初步设计/施工图设计]文件的修改完善，并最终提交[初步设计/施工图设计]成果。4.3进度计划：乙方应在合同签订后[具体天数]日内，向甲方提交详细的工作进度计划，经甲方确认后执行。4.4工期延误：除甲方原因、不可抗力或合同另有约定外，若乙方未能按进度计划完成工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价[千分之几]的违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比]%。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。逾期交付并不影响甲方后续支付义务。第五条质量要求与验收5.1质量标准：乙方提交的勘测设计成果必须符合本协议第一条约定的各项质量标准、国家及行业相关技术标准和规范，并满足甲方在[设计任务书/技术协议]中提出的要求。5.2内部审核：乙方应对其提交的任何成果进行严格的内部质量检查和审核，确保无误。5.3审查与确认：甲方有权对乙方提交的成果进行审查。甲方应在收到成果后[具体天数]内进行审查，并书面确认是否合格或提出修改意见。乙方应在收到甲方书面意见后[具体天数]内完成修改，并提交修改后的成果。甲方再次审查，直至满意为止。甲方逾期不提出书面意见，视为该批次成果已确认合格。5.4验收程序：最终成果的验收按照以下程序进行：（1）乙方完成最终成果后，向甲方提交验收申请报告及全套成果资料。（2）甲方在收到申请后[具体天数]内，组织相关技术人员对成果进行最终核查。（3）必要时，可组织相关专家进行评审。（4）验收结论由甲方书面出具，注明是否通过验收。5.5验收标准：最终验收以本协议的约定、双方确认的修改意见、国家及行业相关标准规范为准。第六条知识产权6.1知识产权归属：乙方在履行本协议项下义务过程中，利用甲方提供的技术资料和工作条件以及其他合作方的成果完成的、属于乙方独立创作的部分知识产权，归乙方所有。但乙方不得将包含甲方商业秘密或技术信息的成果用于本协议约定之外的任何目的。6.2甲方拥有权：乙方在履行本协议项下义务过程中，依据甲方要求或利用甲方提供的全部资料完成的、为本项目专门设计的勘测数据、设计图纸、报告、计算书、软件（如适用）等最终成果的知识产权，归甲方所有。乙方不得就同一项目成果向第三方进行转让或许可。6.3使用权：甲方有权在项目本身及其后续相关的建设、运营、维护等过程中使用上述归甲方所有的知识产权成果，无需另行支付费用。乙方有权在不泄露甲方商业秘密的前提下，将本项目经验用于自身技术积累和提升。第七条保密条款7.1保密信息：本协议所称保密信息是指一方（“披露方”）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（“接收方”）披露的，未公开的，与披露方业务、技术、财务、管理、项目等信息相关的，能识别或推断披露方权益或竞争优势的数据、资料、信息、知识等。包括但不限于：本协议内容、甲方项目信息（如技术方案、参数、数据、图纸、预算、供应商信息等）、甲方内部管理信息、乙方商业秘密（如技术诀窍、客户信息、财务数据等）。7.2保密义务：接收方及其全体成员（包括员工、代理人、顾问、分包商等）应严格保守披露方的保密信息，未经披露方事先书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许任何第三方接触该保密信息。接收方仅为履行本协议之目的使用保密信息，不得用于任何其他目的。7.3保密期限：本保密义务自接收方知晓保密信息之日起生效，并在本协议终止后持续有效[具体年限，如三]年。7.4例外情况：接收方有权向政府有关部门或司法机关提供根据法律法规或有权机构要求必须披露的保密信息，但应在法律允许的范围内尽力保护披露方的权益，并应及时通知披露方。7.5违反保密义务：任何一方违反本保密条款约定，应赔偿因此给对方造成的全部直接经济损失。第八条违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1若甲方未能按时提供本协议约定的资料或工作条件，导致乙方工作延误或产生额外费用，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。每逾期一日，按逾期提供资料或条件价值[千分之几]支付乙方违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比]%。8.1.2若甲方未能按本协议第五条约定的进度节点及时支付勘测设计费用，每逾期一日，应按当期应付未付款项的[千分之几]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及赔偿损失。8.1.3若甲方提供的审查意见或修改要求不合理或存在重大错误，导致乙方返工，甲方应承担由此产生的额外费用，并赔偿乙方的损失。8.2乙方违约责任：8.2.1若乙方未能按本协议约定的时间、质量和范围完成勘测设计工作，导致成果不合格或无法通过验收，乙方应负责无偿修改直至合格。逾期交付，每逾期一日，按合同总价[千分之几]向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的[百分比]%。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。8.2.2若乙方提交的勘测设计成果存在重大质量问题，或侵犯第三方知识产权，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。8.2.3若乙方违反本协议第六条关于知识产权归属的约定或第七条保密义务的约定，应赔偿甲方因此遭受的全部损失。8.2.4若乙方违反本协议其他约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿责任：任何一方违约给对方造成损失的，赔偿金额应包括实际损失和可得利益损失，但赔偿总额不超过违约方订立合同时预见到的损失范围。第九条不可抗力9.1定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为、法律政策重大调整等。9.2通知：任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应在不可抗力发生后[具体天数]日内通知对方，并提供不可抗力发生的有效证明文件。9.3后果处理：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十条争议解决10.1争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，为合同争议。10.2争议解决方式：双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。第十一条协议生效、变更与终止11.1生效条件：本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。若约定预付款生效，则自甲方支付预付款之日起生效。11.2变更程序：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。11.3终止条件：（1）本协议约定的各项工作完成，双方权利义务履行完毕。（2）双方协商一致同意终止本协议。（3）一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方根据本协议约定或法律规定解除合同。（4）发生不可抗力，导致合同无法履行。11.4终止后果：协议终止后，乙方应向甲方提交最终成果及结算资料，甲方应在收到后[具体天数]日内完成结算并支付款项。双方应做好工作交接，已产生的知识产权按本协议第六条约定处理。终止不影响双方在协议终止前已产生的权利和义务。第十二条通知与送达12.1通知方式：双方在本协议中载明的地址、联系人、电话、邮箱为有效联系方式。任何一方变更联