版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
输电线路架设安装协议甲方(发包方):[业主方全称]法定代表人:[业主方法定代表人姓名]地址:[业主方详细地址]联系电话:[业主方联系电话]统一社会信用代码:[业主方统一社会信用代码]乙方(承包方):[承建方全称]法定代表人:[承建方法定代表人姓名]地址:[承建方详细地址]联系电话:[承建方联系电话]统一社会信用代码:[承建方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行输电线路架设安装工程事宜,经协商一致,订立本协议。第一条工程概况一、工程名称:[具体输电线路项目名称]二、工程地点:线路起始于[线路起点具体位置],止于[线路终点具体位置],途经[线路途经区域或关键地点描述]。三、工程范围与内容:1.基础工程:包括但不限于本协议附件一《工程量清单》中列明的所有铁塔基础的开挖、浇筑、养护及验收工作。2.铁塔工程:包括但不限于铁塔构件的运输、卸货、吊装、组立、调整、紧固及验收工作。3.架线工程:包括但不限于导线、地线的展放、紧线、附件安装(包括绝缘子、金具、间隔棒、横担等)、接线、绝缘测试工作。4.接地工程:包括但不限于接地引下线敷设、接地网安装、接地电阻测试工作。5.标志标牌:包括但不限于安装线路标志、标牌及其他安全警示设施。6.竣工资料:整理、编制并提交符合要求的竣工图纸及竣工报告等相关技术文件。7.其他工作:包括但不限于乙方为完成上述工程所必需的临时设施搭建(如临时办公室、仓库、道路等)、临时用水用电、安全文明施工措施以及甲乙双方在协议中另行约定需由乙方承担的工作。四、技术标准与规范:本工程应严格按照国家及行业现行有效标准、规范施工和验收,主要包括但不限于:《电力工程电缆设计标准》(GB50217)、《架空输电线路设计规范》(GB50293)、《输电线路施工及验收规范》(GB50233)及类似标准、规范和设计文件要求。第二条合同文件一、构成本协议组成部分的文件包括但不限于:本协议正文、附件一《工程量清单》、附件二《设计图纸及技术文件》、附件三《主要材料设备清单及价格》(如有)、以及其他双方确认的往来函件、会议纪要等。上述文件与本协议具有同等法律效力。二、合同文件应能相互解释,互为说明。除本协议另有约定外,其解释顺序为:本协议正文、附件、图纸、技术文件、报价清单等。第三条合同价款与支付一、本协议采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式计价。二、合同总价(或分部分项工程总价):人民币[具体金额]元(大写:[金额大写])。三、合同价款已包含乙方为完成本协议约定的全部工程内容所需的一切成本、费用、利润及税金(如增值税等)。四、支付方式:1.预付款:合同签订后[具体天数]日内,甲方支付合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元,作为预付款。乙方需提供等额发票。2.进度款:乙方完成基础工程并经甲方验收合格后[具体天数]日内,甲方支付至合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元;乙方完成铁塔组立工程并经甲方验收合格后[具体天数]日内,甲方支付至合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元;乙方完成导地线架设工程并经甲方验收合格后[具体天数]日内,甲方支付至合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元;剩余[百分比]%,即人民币[具体金额]元作为进度款,在工程竣工验收合格并提交完整竣工资料后[具体天数]日内支付。3.质保金:竣工验收合格支付进度款的同时,甲方按合同总价款的[百分比]%,即人民币[具体金额]元扣留工程质量保证金。质保期满且无质量问题或已按约定赔偿完毕后[具体天数]日内,甲方一次性无息返还乙方。4.支付账户:甲方应将上述款项支付至乙方以下指定账户:开户名称:[乙方全称]开户银行:[乙方开户银行名称]银行账号:[乙方银行账号]五、乙方应在每次收到款项前[具体天数]日内,向甲方提供符合要求的等额发票。第四条工程期限与进度一、开工日期:本协议签订后[具体天数]日内,或甲方书面通知乙方开工之日起,乙方正式开始施工。二、竣工日期:自开工之日起[具体天数]日历天,即[具体日期]前完成全部工程内容并达到竣工验收标准。三、工期延误:1.因业主方原因(如未提供施工场地、设计图纸延误、未按时支付工程款、指令错误等)导致工期延误的,经甲方确认后,工期相应顺延,乙方不受误期赔偿责任。2.因设计变更或地质条件与设计不符重大差异导致工期延误的,经双方确认后,工期相应顺延。3.因不可抗力导致工期延误的,经双方确认后,工期相应顺延。4.乙方应于工期延误发生之日起[具体天数]日内,书面通知甲方并提交相关证明文件,甲方应在收到通知后[具体天数]日内予以答复。若乙方未在规定时间内通知甲方,则视为工期未延误。5.因乙方原因(如管理不善、人员设备不到位、施工方案不合理等)导致工期延误的,乙方应承担误期赔偿责任,每日按合同总价款的[百分比]%向甲方支付误期赔偿金,赔偿金累计不超过合同总价款的[百分比]%。甲方有权根据情况要求乙方采取赶工措施,由此产生的费用由乙方承担。四、工期提前:如乙方提前竣工,需经甲方书面同意,并可根据合同约定享受提前竣工奖励。第五条双方责任与协作一、甲方责任:1.负责提供施工所需场地,并清除场内影响施工的障碍物,确保乙方能够顺利进入施工现场。2.提供本协议约定的所有设计图纸、技术文件及施工所需的其他资料,并保证其真实、准确、完整。3.负责协调与本工程相关的外部关系,如与当地政府、村委会、其他单位等的沟通协调工作。4.按照本协议约定及时审核乙方的施工组织设计、专项施工方案及进度计划。5.按照本协议约定及时组织或参与工程检查、隐蔽工程验收及竣工验收。6.按照本协议约定及时支付合同款项。7.为乙方的施工人员提供必要的工作条件和生活设施(如宿舍、食堂等),费用由乙方承担。8.负责办理本工程所需的各类政府审批、许可手续,费用由[甲方/乙方]承担。二、乙方责任:1.严格按照本协议约定的工程范围、内容、技术标准和规范进行施工,确保工程质量达到国家及行业验收标准。2.组建符合要求的项目管理团队,配备足够的、具备相应资质和经验的施工人员、施工机械设备,并负责所有人员的劳动安全、教育培训及管理工作,承担因管理不善造成的安全事故责任。3.制定详细的施工组织设计和专项施工方案,报甲方审核同意后方可实施。4.负责所有施工材料、设备的采购、运输、保管和检验,确保其符合设计要求和质量标准。主要材料需提供出厂合格证和检测报告,必要时配合甲方进行取样送检。材料费用由乙方承担。5.负责施工现场的安全管理,落实安全防护措施,执行安全操作规程,确保文明施工,遵守当地环保规定。因乙方原因发生的安全事故,由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。6.负责施工过程中产生的所有弃土、弃渣及建筑垃圾的清运处理,符合环保要求,费用由乙方承担。7.按照本协议约定按时提交施工进度计划、每周(月)进度报告、隐蔽工程验收申请、检验批验收记录等资料。8.工程竣工验收合格后,负责整理、编制完整一套竣工图纸和技术文件,并提交甲方存档。9.负责履行工程保修义务,保修期为工程竣工验收合格之日起[具体年限]年。10.服从甲方及监理(如有)的现场管理,积极配合相关工作。第六条工程质量与验收一、工程质量必须达到本协议第三条约定的技术标准和规范要求,并符合国家相关验收规程。二、乙方应建立健全质量自检体系,严格按照施工规范进行施工,并主动接受甲方、监理(如有)及相关部门的检查和监督。三、隐蔽工程(如基础、接地沟槽等)覆盖前,乙方应提前[具体天数]日书面通知甲方(或监理)进行检查验收,甲方(或监理)应在收到通知后[具体天数]日内到场验收。验收合格后方可进行下道工序施工;验收不合格,乙方应按要求整改,直至合格为止,整改期间造成的工期延误由乙方承担。四、分部分项工程完成后,乙方应自行检查评定,并提交验收申请。甲方应在收到申请后[具体天数]日内组织相关单位进行验收。五、工程竣工验收:工程具备竣工验收条件后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后[具体天数]日内组织设计、监理、施工单位及质量监督机构(如有)等相关单位进行竣工验收。验收合格的,签署竣工验收报告;验收不合格的,乙方应按要求整改,并承担由此产生的费用和责任,直至验收合格。第七条安全管理一、甲方应提供必要的施工场地和安全施工条件,并负责协调解决外部可能影响施工安全的问题。二、乙方是施工安全的第一责任人,必须建立、健全安全生产责任制,制定完善的安全施工方案和应急预案,配备合格的安全管理人员和专职安全员,进行全员安全教育培训。三、乙方应按国家及行业规定,购买工程意外伤害保险,覆盖所有参与本工程施工的人员,并将保险单复印件提交甲方备案。保险费用由乙方承担。四、施工现场必须设置符合安全规范的安全警示标志,采取有效的安全防护措施。乙方应确保所有施工人员遵守安全操作规程,严禁违章作业。五、发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,保护现场,防止事故扩大,并立即通知甲方,同时按国家规定上报。事故责任及损失由乙方承担,除非事故是由甲方原因直接导致的。第八条变更与索赔一、任何一方提出设计变更或工程内容调整,应以书面形式通知对方。变更内容确认后,双方应协商确定变更工程的费用和工期影响,并签订补充协议。因变更导致乙方增加费用或工期延误的,甲方应给予补偿;若变更导致乙方减少费用或工期提前,甲方有权从应付乙方工程款中相应扣减。二、因甲方原因(如提供资料错误、指令错误、未及时提供施工条件等)或不可抗力导致乙方遭受损失的,乙方有权向甲方提出索赔,并应在索赔事件发生后[具体天数]日内书面通知甲方,说明索赔理由和计算依据,并提供相关证据。甲方应在收到索赔报告后[具体天数]日内进行审核,并给予答复或提出反索赔。索赔事项未在协议中约定的,由双方协商解决;协商不成的,按本协议第十五条约定处理。三、因乙方原因造成的工程变更或工期延误,乙方不得向甲方提出费用索赔。第九条违约责任一、甲方违约责任:1.甲方未按本协议约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额[百分比,如万分之五]的违约金。逾期超过[具体天数]日,乙方有权暂停施工,由此造成的损失由甲方承担。甲方付清全部款项前,乙方有权拒绝交付工程或拒绝办理移交手续。2.因甲方原因导致工期延误,除顺延工期外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。3.甲方提供的图纸或技术文件有重大错误或遗漏,导致乙方返工或损失,甲方应承担全部责任并赔偿乙方损失。二、乙方违约责任:1.乙方未按本协议约定工期竣工(除不可抗力及甲方原因外),每逾期一日,应向甲方支付合同总价款[百分比,如万分之五]的违约金。违约金累计不超过合同总价款的[百分比]%。甲方有权根据情况要求乙方采取赶工措施,由此产生的费用由乙方承担。2.工程质量不符合本协议约定标准,乙方应负责无偿返工、修理,直至达到标准。因返工造成的工期延误由乙方承担。若返工后仍不合格,甲方有权委托第三方处理,费用由乙方承担,并有权解除合同,追究乙方违约责任。3.乙方擅自变更设计或工程内容,甲方有权要求乙方停止施工,由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方恢复原状或采取补救措施,费用由乙方承担。4.乙方未按约定履行保修义务,甲方可自行或委托第三方维修,费用由乙方承担,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。5.乙方违反安全文明施工规定,造成安全事故或恶劣社会影响的,乙方承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的一切损失。情节严重的,甲方有权解除合同。第十条不可抗力一、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。二、任何一方因不可抗力不能履行本协议义务的,不承担违约责任,但应在不可抗力发生后[具体天数]日内通知对方,并提供有效证明文件。三、双方应根据不可抗力的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力导致合同无法履行的,本协议可终止执行。第十一条知识产权一、乙方在履行本协议过程中使用甲方提供的图纸、技术文件及其他资料,仅限于本协议约定的工程目的,不得用于任何其他用途,不得向任何第三方泄露。二、工程竣工验收合格后,与本工程相关的所有知识产权(包括但不限于竣工图纸、技术总结等)归甲方所有。乙方不得再以任何方式使用或提供给任何第三方。第十二条保密条款一、甲乙双方对于在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户资料等(以下简称“保密信息”)均负有保密义务。二、未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用对方的保密信息。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。三、本保密义务不因本协议的终止而解除,持续有效期限为本协议终止后[具体年限]年。第十三条争议解决本协议履行过程中发生的任何争议,由双方首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向[甲方/乙方]所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条合同生效、变更与解除一、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。二、对本协议的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。三、除本协议另有约定外,发生下列情况之一,守约方有权书面通知违约方解除本协议:1.一方严重违反本协议约定,经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。2.乙方明确表示或以行为表明不履行本协议主要义务的。3.乙方被依法宣告破产或解散的。4.因不可抗力导致本协议目的无法实现的。四、合同解除后,双方应妥善处理善后事宜,包括工程结算、财产返还、资料移交等。因解除合同给对方造成损失的,除不可抗力外,责任方应承担赔偿责任。第十五条通知与送达一、双方在本协议中载明的地址、联系人、电话、传真、邮箱等均为有效联
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护理团队协作与领导力
- 护理服务质量持续改进
- 2025年便携医用冷藏箱检测合同
- 2025年白酒线上营销合同
- 2025年工业废水处理系统智能加药算法实践案例研究
- 中金公司 从券业整合看并购如何创造长期价值
- 增材制造缺陷抑制
- 智能信贷决策系统-第1篇
- 廉洁过节试题及答案
- 2026 年中职酒店管理(酒店安全管理)试题及答案
- 社区年终工作汇报
- 收银员高级工考试试题及答案
- 初级化验员考试试题及答案
- 甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目-330千伏升压站及330千伏送出工程环境影响评价报告书
- 电商行业电商平台大数据分析方案
- 《生理学》 课件 -第三章 血液
- 企业介绍设计框架
- 台安N2变频器说明书
- 2025国家开放大学《公共部门人力资源管理》期末机考题库
- JG/T 545-2018卫生间隔断构件
- 物业管理服务三方协议书全
评论
0/150
提交评论