2026年一级造价师考试题库300道往年题考

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、（2018年真题）跨越深沟的高路堤公路涵洞，适宜的形式是（）。

A.圆管涵

B.盖板涵

C.拱涵

D.箱涵

【答案】：C2、依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，室外给水管道与市政管道界限划分应为（）。

A.以项目区入口水表井为界

B.以项目区围墙外1.5m为界

C.以项目区围墙外第一个阀门为界

D.以市政管道碰头井为界

【答案】：D3、某壁厚30mm高压钢管焊接，需加工坡口，宜选用坡口形式为（）。

A.I形坡口

B.V形坡口

C.U形坡口

D.Y形坡口

【答案】：C4、在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（）。

A.建筑安装工程费

B.工程费用

C.工程造价

D.总投资

【答案】：B5、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。

A.限额设计管理

B.投资估算管理

C.方案比选管理

D.概预算编制管理

【答案】：B6、价值工程应用对象的功能评价值是指（）。

A.可靠地实现用户要求功能的最低成本

B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比

C.可靠地实现用户要求功能的最高成本

D.价值工程应用对象的功能重要性系数

【答案】：A7、当拱圈中砂浆强度达到设计强度的（）时，即可拆除拱圈支架，但须待达到设计强度的（）后，方可填土。

A.70%，90%

B.80%，100%

C.80%，90%

D.70%，100%

【答案】：D8、对于深层的泥化夹层，相对应的处理措施有（）

A.灌水泥浆

B.锚杆加固

C.振冲置换

D.无需处理

【答案】：D9、当上部荷载较大而土质较差，且地基在水平方向上压缩性不均匀，为增加基础的整体性，减少不均匀沉降，应优先采用的基础类型是（）。

A.无肋式条形基础

B.肋式条形基础

C.墙下单独基础

D.柱下单独基础

【答案】：B10、在安装工程中，专项措施项目能够计算工程量的，编制措施项目清单采用的编制方式是()。

A.其他项目清单方式

B.分部分项工程量清单方式

C.暂估定额方式

D.套用定额方式

【答案】：B11、卷材、涂膜的基层宜设找平层，找平层设置在结构层或保温层上面，常用（）mm厚的1:2.5～1:3水泥砂浆做找平层。

A.5～10

B.10～15

C.15～20

D.15～25

【答案】：D12、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

【答案】：B13、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）。

A.承包人员遣送费

B.临时工程拆除费

C.施工设备运离现场费

D.已完措施项目费

【答案】：D14、常用的低温热水地板辐射采暖管应选用（）。

A.焊接钢管

B.镀锌钢管

C.钢板卷焊管

D.交联聚乙烯（PE－X）管

【答案】：D15、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB-T50353-2013）规定，地下室、半地下室的建筑面积，应（）。

A.结构层高在1.20m以下的不予计算

B.按其结构外围水平面积计算

C.按其上口外墙中心线水平面积计算

D.高度超过2.20m时计算

【答案】：B16、与碱性焊条相比，酸性焊条的使用特点为（）。

A.对铁锈、水分不敏感

B.能有效清除焊缝中的硫、磷等杂质

C.焊缝的金属力学性能较好

D.焊缝中有较多由氢气引起的气孔

【答案】：A17、当建筑物基础底面位于地下水位以下，如果基础位于黏性土地基上，其浮托力（）。

A.较难确切地确定

B.按地下水位的50%计算

C.按地下水位的80%计算

D.按地下水位的100%计算

【答案】：A18、热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为热水时，其安装要求为（）。

A.管顶取平

B.管底取平

C.管左侧取齐

D.管右侧取齐

【答案】：A19、具有一定的机械强度和良好的承载性，又具有较好地塑性、韧性和可加工性，是钢结构常用的牌号，此种碳素结构钢的牌号为()。

A.Q215

B.Q235

C.Q255

D.Q275

【答案】：B20、关于黄土的湿陷性判断，下列哪个陈述是正确的？（）

A.只能通过现场载荷试验

B.不能通过现场载荷试验

C.可以采用原状土样做室内湿陷性试验

D.可以采用同样密度的扰动土样的室内试验

【答案】：C21、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B22、电梯机械部分的导轨架安装时，每根导轨应至少有()导轨架。

A.1个以上

B.2个以上

C.4个以上

D.6个以上

【答案】：B23、编制概（预）算时，安全生产费的计算基数是（）。

A.建筑安装工程费

B.直接费+措施费

C.定额建筑安装工程费

D.定额直接费+措施费

【答案】：A24、水泥稳定土底基层、基层，混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（）。

A.100mm

B.150mm

C.160mm

D.200mm

【答案】：C25、（2014年真题）关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（）。

A.长度在10cm以上的桩必须工厂预制

B.重叠法预制不宜超过5层

C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%以上时方可灌注上层桩

D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊

【答案】：D26、根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C27、价值工程活动中的必要功能包括（）。

A.辅助功能

B.多余功能

C.重复功能

D.过剩功能

【答案】：A28、将水流挑离堤岸，以防止水流、波浪或潮汐对堤岸的冲刷，多用于游荡性河流的护岸是（）。

A.平顺护岸

B.坝式护岸

C.坡式护岸

D.墙式护岸

【答案】：B29、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值

【答案】：C30、斜拉桥是典型的（）组合的。

A.悬索结构和梁式结构

B.悬索结构和钢架结构

C.悬索结构和拱式结构

D.拉锚结构和梁式结构

【答案】：A31、软土的粒度成分主要为黏粒及粉粒，黏粒含量高达60%～70%。黏粒中的黏土矿物主要是（）。

A.长石

B.伊利石

C.石英

D.云母

【答案】：B32、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：C33、框架结构体系的优点有（）。

A.平面布置灵活

B.侧向刚度较大

C.不适用于大空间建筑

D.抵抗水平荷载能力强

【答案】：A34、某工程用于自发电的机械为160kW以内柴油发电机组，其折旧费97.44元/台班，检修费为37.78元/台班，维护费125.19元/台班，安拆辅助费5.83元/台班，柴油消耗量为182.25kg，柴油单价7.54元，则不变费用为（）元/台班。

A.266.24

B.273.78

C.1374.17

D.1640.41

【答案】：A35、具有良好的电绝缘性和耐油性，能耐大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀，但只耐强氧化剂和碱，且漆膜较脆的涂料为（）。

A.聚氨酯树脂涂料

B.酚醛树脂涂料

C.呋喃树脂涂料

D.环氧树脂涂料

【答案】：B36、体积小、重量轻、便于隐蔽、寿命长、价格低、易调整，被广泛使用在安全技术防范工程中的线型探测器是（）。

A.开关入侵探测器

B.主动红外探测器

C.带孔同轴电缆电场畸变探测器

D.次声探测器

【答案】：B37、一般用在县乡公路、低等级或等外公路等水泥混凝土面层铺筑的技术方法是（）。

A.三辊轴机组铺筑

B.滑模摊铺机铺筑

C.以机械为主的小型机具铺筑

D.以人工为主的小型机具铺筑

【答案】：D38、（2018年真题）热源和散热设备分开设置，由管网将它们连接，以锅炉房为热源作用于一栋或几栋建筑物的采暖系统的采暖系统类型为（）。

A.局部采暖系统

B.分散采暖系统

C.集中采暖系统

D.区域采暖系统

【答案】：C39、门、窗等用得最多的干簧继电器的探测器类型为（）。

A.点型探测器

B.面型探测器

C.直线型探测器

D.空间型探测器

【答案】：A40、钢中主要化学元素为（）。

A.碳

B.硅

C.铁

D.铜

【答案】：C41、进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（）。

A.技术经济分析法

B.工期成本分析法

C.全寿命周期成本分析法

D.价值指数分析法

【答案】：A42、对农业有很大意义，对工程意义不大的是（）。

A.包气带水

B.潜水

C.承压水

D.裂隙水

【答案】：A43、某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班／组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为（）天。

A.36

B.18

C.8

D.6

【答案】：B44、下列选项中易发生冻胀与翻浆的是（）。

A.沙土

B.黏质土

C.粉质土

D.粗砂

【答案】：C45、建设行政主管部门在审核发放（）时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查。

A.施工许可证

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.投资许可证

【答案】：A46、某埋地钢管道设计压力为0.5MPa，该管道水压试验压力应为（）。

A.0.4MPa

B.0.5MPa

C.0.75MPa

D.1.0MPa

【答案】：C47、下列关于公路管理养护设施的说法中，错误的是（）。

A.管理中心宜设置在省会城市，每省一处

B.管理分中心.管理站.养护工区，宜靠近所辖路段或区域设置

C.根据公路管理需求的不同，分别设置管理中心.管理分中心.管理站（所）

D.管理中心宜设置收费中心.监控中心.通信中芯，负责所辖区域或路段的管理工作

【答案】：D48、在施工合同履行过程中，施工单位接受竣工付款证书后，应当认为（）。

A.施工单位已无权提出此前的任何索赔

B.施工单位可以要求此前的索赔

C.施工单位只能提出该日期前14日内的索赔

D.施工单位能否索赔由行政主管部门决定

【答案】：A49、土质心墙顶部高程应高于正常运用情况下的静水位（）。

A.0.1～0.2m

B.0.3～0.6m

C.0.3～0.5m

D.0.4～0.6m

【答案】：B50、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整

【答案】：B51、某水电站规划装量为1200MW，运行水头范围在90-120m之间，电站的拟选用4台相同容量的水轮发电机组，最合适的水轮机型式是（）

A.冲击式

B.混流式

C.轴流转浆式

D.轴流定浆式

【答案】：B52、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。

A.可行性研究费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程间接费

D.固定资产其他费用

【答案】：D53、漏电保护器安装时，正确的做法有（）。

A.安装在照明配电箱内

B.照明线路中的中性线，可不通过漏电保护器

C.安装后拆除单相闸刀开关、熔丝盒

D.安装后带负荷分、合开关二次

【答案】：A54、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料时基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不包含凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高由基础顶面算至屋架下弦底面

【答案】：B55、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.2700

C.2780

D.3180

【答案】：B56、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D57、下列关于边坡锚固防护施工的说法不符合规定的是（）。

A.锚固端灌浆中，黏结锚索孔灌浆宜一次注满锚固段和自由段

B.锚索张拉设备标定间隔期不宜超过6个月

C.锚索束制作安装时，下料应采用机械切割或者电弧切割

D.封孔灌浆时，进浆管必须插到底，灌浆必须饱满

【答案】：C58、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，场馆看台下建筑面积的计算，正确的是（）。

A.结构净高超过2.00m的部位计算全面积

B.结构净高2.0m部位计算1/2面积

C.结构净高在1.20～2.20m的部位计算1/2面积

D.结构层高在2.20m及以上者计算全面积

【答案】：B59、管道系统进行液压试验时，对于承受内压的埋地铸铁管道，当设计压力为0.60MPa时，其试验压力应为（）。

A.0.75MPa

B.0.90MPa

C.1.10MPa

D.1.20MPa

【答案】：C60、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657

【答案】：C61、火炬及排气筒安装中，施工工序的一般要求是（）。

A.先塔架分片组对焊接，再筒体成型、组对焊接

B.先塔架筒体拼装，再平台梯子制作安装

C.先平台梯子制作安装，再塔架筒体拼装

D.先筒体成型、组对焊接，再塔架分片组对焊接

【答案】：A62、其工程施工至2016年12月底，已完工程计划用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。

A.0.8

B.0.9

C.1.11

D.1.25

【答案】：C63、下列关于室内消火栓布置及安装的说法中，正确的是（）。

A.配置DN65有内衬里的消防水带，长度不宜超过30m

B.设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓

C.消防电梯前室应设置室内消火栓，不计入消火栓使用数量

D.对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m

【答案】：B64、下列关于工程地质勘察对工程造价的影响的说法中不正确的是（）。

A.选择工程地质条件有利的路线，对工程造价起着决定作用

B.工程地质勘察资料的准确性直接影响工程造价

C.对特殊不良工程地质问题认识不足会导致工程造价增加

D.因施工过程中存在质量问题造成工程的损失

【答案】：D65、在项目的融资方式中，PFI融资方式的特点有（）。

A.适用于收益性项目

B.项目的控制权由私营企业来掌握

C.项目的控制权由公共部门掌握

D.公共部门对项目的作用最大

【答案】：B66、木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（）。

A.顺纹、径向、弦向

B.径向、顺纹、弦向

C.径向、弦向、顺纹

D.弦向、径向、顺纹

【答案】：A67、投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②

【答案】：C68、在抽水蓄能电站中，蓄能机组主要以（）作为主要启动方式。

A.电压互感器

B.静止变频器

C.电流互感器

D.接地系统

【答案】：B69、底盘可以是固定式，也可以做成可旋转式的起重机是（）。

A.桥架型起重机

B.悬臂型起重机

C.桅杆式起重机

D.缆索型起重机

【答案】：C70、墙壁消防水泵接合器设置符合要求的是（）。

A.距室外消火栓距离小于15m

B.距地面宜为0.7m

C.与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于0.4m

D.应安装在玻璃幕墙下方

【答案】：B71、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。

A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益

B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定

C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税

D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

【答案】：B72、重力坝的构造设计不包括（）。

A.坝顶结构

B.廊道布置

C.坡度

D.坝体分缝

【答案】：C73、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.常规的施工组织设计

D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】：B74、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年

【答案】：B75、喷射混凝土的骨料，使用前应提前洒水，保持适宜的含水率，骨料的含水率一般以（）为宜。

A.0.02～0.03

B.0.05～0.07

C.0.05～0.1

D.0.1～0.3

【答案】：B76、当桥面纵坡小于2%则宜每隔（）m设置一个泄水管。

A.3～5

B.6～8

C.8～10

D.12～15

【答案】：B77、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。

A.合同价格

B.要求投标人承担的额外任务

C.技术性问题

D.双方的权利和义务

【答案】：C78、某输送机结构简单，安装、运行、维护方便，节省能量，操作安全可靠，使用寿命长，在规定距离内每吨物料运费较其他设备低。此种输送设备为（）。

A.斗式输送机

B.链式输送机

C.螺旋输送机

D.带式输送机

【答案】：D79、编制不同阶段的公路工程造价文件采用的定额标准不同，编制投资估算要采用现行的（）。

A.《公路工程估算指标》

B.《公路工程概算定额》

C.《公路工程预算定额》

D.《公路工程企业定额》

【答案】：A80、（2018年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353－2013），有顶盖无围护结构的场馆看台部分（）。

A.不予计算

B.按其结构底板水平投影面积计算

C.按其顶盖的水平投影面积1/2计算

D.按其顶盖水平投影面积计算

【答案】：C81、（2017年真题）混凝土泥浆护壁成孔灌注桩施工时，应将（）。

A.桩孔内废浆、废渣清理干净，且待桩孔干燥后下放钢筋笼

B.混凝土导管缓慢拔起，确保混凝土正常灌注

C.泥浆与混凝土充分拌合确保桩体质量

D.废浆采用地面泥浆泵从桩孔内吸出

【答案】：B82、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。

A.实际发生

B.合同约定

C.发承包双方确认

D.发承包双方签证资料确认

【答案】：B83、一般适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油发电机房、燃油锅炉等处的灭火系统为（）。

A.干式灭火系统

B.重复启闭预作用灭火系统

C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】：D84、（2017年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批（）。

A.项目建议书

B.项目初步设计

C.项目开工报告

D.项目可行性研究报告

【答案】：C85、根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明

C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

【答案】：B86、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中

B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算

C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算

D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算

【答案】：C87、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是()。

A.砂浆的种类

B.砂浆的配合比

C.砂浆的强度等级

D.砂浆的制作方式

【答案】：D88、自卸汽车车厢容积应为装载机械斗容的（）为宜。

A.2～4倍

B.1～2倍

C.2～6倍

D.1～4倍

【答案】：A89、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60

【答案】：A90、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。

A.税前造价

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

C.执行营业税改征增值税试点实施办法

D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算

【答案】：D91、防腐衬胶管道未衬里前应先预安装，预安装完成后，需要进行（）。

A.气压试验

B.严密性试验

C.水压试验

D.渗漏试验

【答案】：C92、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45

【答案】：A93、施工项目管理实施规划中，对整个建设项目全局作出统筹规划和全面安排，并主要解决影响建设全局的重大战略问题的内容是()。

A.施工部署

B.施工方案

C.进度计划

D.质量计划

【答案】：A94、按焊接工艺的需要，除不锈钢焊丝和非铁金属焊丝外，焊丝表面均镀（），以利于防锈并改善导电性能。

A.银

B.铁

C.铜

D.镍

【答案】：C95、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。

A.213.80万元和7.33年

B.213.80万元和6.33年

C.109.77万元和7.33年

D.109.77万元和6.33年

【答案】：C96、工作压力小于或等于0.4MPa的室外地下管道多选用的管材为（）。

A.钢管

B.铸铁管

C.聚丙烯（PP）管

D.聚乙烯（PE）管

【答案】：D97、复合材料树脂基体中，聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等材料属于()。

A.热固性树脂基体

B.热塑性树脂基体

C.加热硫化型树脂基体

D.预硫化型树脂基体

【答案】：B98、主厂房内的起重设备一般均采用桥式起重机，下列关于桥式起重机的基本参数的说法正确的是（）。

A.主钩起升速度为0.5～1.5m/min

B.起重量应按最轻起吊部件确定

C.安装4台水轮发电机组选用2台起重机

D.跨度不符合标准时按每隔1.0m选取

【答案】：A99、与基础浇灌在一起，适用于没有强烈振动和冲击的设备，这种地脚螺栓为（）。

A.活动地脚螺栓

B.固定地脚螺栓

C.粘接地脚螺栓

D.胀锚地脚螺栓

【答案】：B100、在混凝土中掺入适量的（），能改善混凝土的微孔结构，提高强度、抗渗性、抗冻性、抗冲磨性等一系列性能。

A.粉煤灰

B.石粉

C.硅粉

D.矿渣

【答案】：C101、组合型漏电保护器的组成有漏电开关与（）。

A.熔断器

B.低压断路器

C.接触器

D.电压继电器

【答案】：B102、某DN40低压碳素钢加工坡口，宜采用的加工方法是（）。

A.氧乙炔切割坡口

B.手提砂轮机磨坡口

C.坡口机加工坡口

D.车床加工坡口

【答案】：B103、以下各项中，属于价值工程分析阶段工作步骤的是（）。

A.制定工作计划

B.方案创造

C.功能评价

D.方案评价

【答案】：C104、岩浆岩中，酸性岩、中性岩，基性岩三者结合能力由大到小为（）。

A.中性岩＞基性岩＞酸性岩

B.酸性岩＞中性岩＞基性岩

C.基性岩＞酸性岩＞中性岩

D.基性岩＞中性岩＞酸性岩

【答案】：D105、在焊接过程中，为减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，减少气孔，夹渣等缺陷，应采取的热处理方法为（）。

A.焊前预热

B.焊后热处理

C.焊后高温回火处理

D.正火加高温回火处理

【答案】：A106、建设工程项目采用Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的特点．不正确的说法是（）．

A.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式强调信息的开放性

B.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的参与各方出于自愿

C.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的关键因素是资源共享和风险分担

D.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式不能独立于其他模式而存在

【答案】：C107、（2015年考题）建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。

A.分布组合

B.分层组合

C.多次计算

D.单独计算

【答案】：D108、在一般情况下，用料最省的一种桥型是（）。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.斜拉桥

D.悬索桥

【答案】：D109、根据推力轴承位置划分，立式水轮发电机可分为悬式和伞式。伞式水轮发电机的结构特点是（）。

A.推力轴承位于转子上方

B.推力轴承位于转子下方

C.推力轴承与转子平行

D.推力轴承位于定子上方

【答案】：B110、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

【答案】：A111、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12

【答案】：C112、电梯系统中，曳引钢丝绳的安全系数一般应大于()

A.7～9

B.8～10

C.9～11

D.10～12

【答案】：D113、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】：B114、安装工程一切险的保证期自（）时开始。

A.工程验收合格或工程所有人使用

B.工程安装完毕后的冷试、热试和试生产

C.试车考核期终止

D.保险财产运到施工地点

【答案】：A115、对焊法兰的特点（）。

A.适用于工况比较苛刻的场合

B.安装拆卸不方便

C.压力范围使用窄

D.易于对中

【答案】：A116、母线排列次序中，它的水平布置从内到外的正确相序为（）。

A.NCBA

B.NAB

C.ABCN

D.CBAN

【答案】：C117、对充填胶结差，影响承载力的深埋断层破碎带进行加固，最常用的方法是（）。

A.灌注水泥浆

B.灌注黏土浆

C.打抗滑桩

D.打预应力锚索

【答案】：A118、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。

A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节

B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定

C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：B119、可用于排地下水和地面水的排水设施是（）。

A.排水沟

B.边沟

C.渗沟

D.蒸发池

【答案】：A120、近坝库岸的高速滑坡，是库岸稳定性研究的重点。近坝库岸一般认为大致在距坝（）范围内。

A.3km

B.5km

C.7km

D.10km

【答案】：B121、（2016年真题）水压高，水量大并具有冷却、窒息、乳化、稀释作用，不仅用于灭火还可控制火势，主要用于保护火灾危险性大。扑救难度大的专用设备或设施的灭火系统为（）。

A.水幕系统

B.水喷雾灭火系统

C.自动喷水雨淋系统

D.重复启闭预作用灭火系统

【答案】：B122、下列关于造孔成槽的说法正确的是（）。

A.钻劈法一般要求主孔先导8～10m

B.钻抓法适用于砂砾石等地层

C.分层钻进法适用于粒径较大的地层

D.铣削法多用于砾石以下细颗粒松散地层和软弱岩层

【答案】：D123、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。

A.基准年静态投资

B.基准年动态投资

C.编制年静态投资

D.编制年动态投资

【答案】：A124、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】：B125、将叶轮与电动机转子直联成一体，浸没在被输送液体中工作，可以保证绝对不泄漏，特别适用于输送腐蚀性、易燃易爆、高压、高温、低温等液体的离心泵是（）。

A.旋涡泵

B.隔膜计量泵

C.筒式离心油泵

D.屏蔽泵

【答案】：D126、专项施工方案由（）组织审核。

A.建设单位项目负责人

B.总承包单位技术代表人

C.施工项目负责人

D.项目技术负责人

【答案】：D127、工程结算主要包括（）。

A.单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算

B.竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算

C.工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算

D.按月结算和分段结算

【答案】：B128、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下工程量以个数计算有（）。

A.暖气罩

B.毛巾杆

C.灯箱

D.装饰线

【答案】：C129、（2017年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），室外给水管道与市政管道界限划分应为（）。

A.以项目区入口水表井为界

B.以项目区围墙外1.5m为界

C.以项目区围墙外第一个阀门为界

D.以市政管道碰头井为界

【答案】：A130、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）

A.变更指示

B.变更意向书

C.变更建议书

D.变更报价书

【答案】：C131、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。

A.6.12%

B.6.00%

C.8.02%

D.8.20%

【答案】：A132、关于水库渗漏通道的地质条件，下列说法错误的是（）。

A.水库通过地下渗漏通道渗向库外的首要条件是库底和水库周边有透水岩层存在

B.分水岭越单薄、邻谷或洼地下切越深，则库水向外漏失的可能性就越大

C.当库区位于背斜部位，岩层倾角较大且未在邻谷中出露，即使库区没有隔水层，也不会导致库水向邻谷的渗漏

D.水库蓄水前，河间地块分水岭略低于水库正常高水位，蓄水后，库水不致产生渗漏

【答案】：C133、（2010年真题）大理岩属于（）。

A.岩浆岩

B.变质岩

C.火成岩

D.沉积岩

【答案】：B134、对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积，其结构净高是指（）。

A.上下两层楼面结构标高之间的垂直距离

B.本层地面与屋面板底结构标高之间的垂直距离

C.楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离

D.最上层遇屋面板找坡的以其楼面至屋面板最高处板面结构之间的垂直距离

【答案】：C135、价值工程应用中，以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理，是因为评价对象的价值系数（）。

A.V＞1

B.V＜1

C.V=1

D.V=0

【答案】：B136、蝶阀的作用和一般阀门相同，但结构简单，开启方便，旋转（）就可全开或全关。

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

【答案】：D137、（2015年考题）下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。

A.发行债券

B.信贷融资

C.融资租赁

D.合资合作

【答案】：D138、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A139、（2010年真题）统筹法计算分部分项工程量，正确的步骤是（）。

A.基础—底层地面—顶棚—内外墙—屋面

B.底层地面—基础—顶棚—屋面—内外墙

C.基础—内外墙—底层地面—顶棚—屋面

D.底层地面—基础—顶棚—内外墙—屋面

【答案】：C140、下列关于钢筋混凝土楼梯构造说法错误的（）。

A.板式楼梯的梯段底面平整，外形简洁，当梯段跨度不大时采用

B.梁式楼梯由斜梁和踏步板组成

C.悬挑式楼梯不需要设平台梁，只设平台板，因而楼梯的净空高度大

D.梁承式楼梯适宜于直跑式楼梯，若为双跑楼梯，阻挡上下楼行人视线，不利于搬运大件物品

【答案】：D141、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（）。

A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案

B.工程造价管理机构发布的工程造价信息

C.市场价格信息

D.拟定的招标文件

【答案】：D142、强度和硬度较高，塑性和韧性较低，切削性能良好，但焊接性能较差，冷热变形能力良好，主要用于制造荷载较大的机械零件的是（）。

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.碳素工具钢

【答案】：B143、（2011年真题）下列建筑装饰涂料中，常用于外墙的涂料是（）。

A.醋酸乙烯—丙烯酸酯有光乳液涂料

B.聚醋酸乙烯乳液涂料

C.聚乙烯醇水玻璃涂料

D.苯乙烯—丙烯酸酯乳液涂料

【答案】：D144、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。

A.单独列项的增值税

B.材料价格预涨费

C.周转材料摊销费

D.各种现场用水、用电费

【答案】：B145、具有冷却、乳化、稀释等作用，且不仅可以用于灭火，还可以用来控制火势及防护冷却的灭火系统为（）

A.自动喷水湿式灭火系统

B.自动喷水干式灭火系统

C.水喷雾灭火系统

D.水幕灭火系统

【答案】：C146、某补偿器的优点是制造容易、补偿能力大、轴向推力小、维修方便、运行可靠；缺点是占地面积较大。此种补偿器为（）。

A.填料式补偿器

B.波形补偿器

C.球形补偿器

D.方形补偿器

【答案】：D147、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353，关于建筑物外有永久顶盖无围护结构的走廊，建筑面积计算说法正确的是（）。

A.按结构底板水平面积的1/2计算

B.按顶盖水平设计面积计算

C.层高超过2.1m的计算全面积

D.层高不超过2m的不计算建筑面积

【答案】：A148、作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。

A.项目经理部在投标之前

B.企业管理层在中标之后

C.项目经理部在中标之后

D.企业管理层在投标之前

【答案】：D149、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.12432.97

B.11361.69

C.9857.14

D.10786.56

【答案】：B150、对钢材的性质有决定性影响的元素是（）

A.硫

B.磷

C.碳

D.锰

【答案】：C151、下列各项中，不能传递静水压力的土中水是（）。

A.结合水

B.自由水

C.重力水

D.毛细水

【答案】：A152、用于消防系统的比例式减压阀，其设置符合要求的是（）。

A.减压阀前后装设阀门和压力表

B.阀后应装设过滤器

C.消防给水减压阀前应装设泄水龙头

D.需绕过减压阀设旁通管

【答案】：A153、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.项目决策的广度影响投资估算的精确度

D.工程造价的数额影响项目决策的结果

【答案】：C154、在泵房基础类型中，分基型泵房多采用的基础类型是（）。

A.砖基础

B.灰土基础

C.混凝土基础

D.钢筋混凝土基础

【答案】：A155、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额

【答案】：C156、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。

A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差

B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款

C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形

D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例

【答案】：C157、根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程

【答案】：C158、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。

A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用

D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】：B159、下列受弯构件钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积百分率不符合规范规定的是（）。

A.闪光对焊，受拉区42%

B.绑扎，受压区45%

C.绑扎，受拉区40%

D.机械连接，受拉区38%

【答案】：C160、下列关于地下室防水的说法，正确的是（）。

A.根据防水材料与结构基层的位置关系有内贴法和外贴法

B.内防水对防水较为有利

C.将防水材料置于结构内表面的防水做法，易于维修，多用于修缮工程

D.结构刚度较差或受振动影响的工程应采用耐腐蚀的防水混凝土、防水砂浆

【答案】：C161、在非金属材料中，具有较高的抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但脆性大、承受冲击荷载的能力低，此种材料为（）。

A.石墨

B.玻璃

C.陶瓷

D.铸石

【答案】：D162、排水系统养护处治中，当土质边沟受水流冲刷造成纵坡大于（）时，宜采用混凝土、浆砌或干砌片（块）石铺砌。

A.2%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：B163、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同

【答案】：D164、下列盾构机中，适于地质条件较好，开挖面在掘进中能维持稳定或在有辅助措施时能维持稳定的情况的是（）。

A.敞口式盾构

B.普通闭胸式盾构

C.机械闭胸式盾构

D.普通挤压式盾构

【答案】：A165、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。

A.特殊设备安全监督检查费

B.供销部门手续费

C.运输包装费

D.外购配套件费

【答案】：D166、下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费

【答案】：D167、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。

A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用

B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算

C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

【答案】：D168、当桥梁结构上部荷载较大，而表层地基土的容许承载力不足，但在一定深度下有好的持力层，扩大基础开挖工作量大，施工围堰支撑有困难，或采用桩基础受水文地质条件限制时，此时采用（）与其他深基础相比，经济上较为合理。

A.桩基础

B.管柱基础

C.沉井基础

D.明挖基础

【答案】：C169、某铸件存在缺陷，需进行清除修复，该缺陷的清除方法宜采用（）。

A.气割

B.氢氧焰切割

C.高压水射流切割

D.碳弧气割

【答案】：D170、料场规划的基本内容不包括（）。

A.空间规划

B.时间规划

C.资源规划

D.料场质与量规划

【答案】：C171、采用在电路中串入电阻的方法以减小启动电流的是（）。

A.自耦减压起动控制柜（箱）减压起动

B.绕线转子异步电动机起动

C.软启动器

D.变频启动

【答案】：B172、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中正确的是（）。

A.静态投资中包括价差预备费

B.静态投资中包括流动资金

C.动态投资中包括建设期贷款利息

D.动态投资是静态投资的计算基础

【答案】：C173、只能检查磁性和非铁磁性导电金属材料表面和近表面缺陷的无损探伤方法为（）。

A.射线探伤

B.磁粉探伤

C.超声波探伤

D.涡流探伤

【答案】：D174、（2015年真题）下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。

A.技术进步法

B.因素分析法

C.定率估算法

D.挣值分析法

【答案】：B175、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

【答案】：D176、基础设计时，以地下水位50%计算浮托力的地层是（）。

A.节理不发育的岩石

B.节理发育的岩石

C.碎石土

D.粉土

【答案】：A177、（2011年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】：B178、项目融资开展步骤是（）．

A.融资决策分析→投资决策分析→融资结构设计→融资谈判→项目融资执行

B.融资决策分析→融资结构设计→投资决策分析→融资谈判→项目融资执行

C.投资决策分析→融资决策分析→融资结构设计→融资谈判→项目融资执行

D.投资决策分析→融资结构设计→融资决策分析→融资谈判→项目融资执行

【答案】：C179、穿透能力强，对于大多数金属在一定厚度范围内都能获得锁孔效应，一次行程可完成8mm以下直边对接接头单面焊双面成型的焊接，焊缝致密，成形美观。该焊接方式为（）。

A.电渣压力焊

B.氩弧焊

C.钨极惰性气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：D180、土质斜墙土石坝，斜墙上下游面应分别设置（）。

A.保护层、过滤层

B.垫层过、滤层

C.保护层、反滤层

D.垫层、反滤层

【答案】：C181、与润滑油相比，润滑脂具有许多优点和缺点，说法正确的是（）。

A.与可比粘度的润滑油相比，润滑脂的承载能力和更好的阻尼减震能力更差

B.在缺油润滑状态下，特别是在高温和长周期运行中更适合使用润滑油

C.润滑脂有利于在潮湿和多尘环境中使用

D.润滑脂供换较润滑油更为便捷

【答案】：C182、从投资者角度，工程造价是建设工程预计投资或者实际投资的（）费用。

A.固定资产投资

B.建安工程费

C.流动资金

D.静态投资

【答案】：A183、电力电缆安装前要进行检查，对直埋电缆、水底电缆进行检查的内容是（）。

A.直流耐压试验

B.交流耐压实验

C.用500V摇表测绝缘

D.用1000V摇表测绝缘

【答案】：A184、（2017年真题）地铁车站的通过能力应按该站远期超高峰设计客流量确定。超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量的（）。

A.1.1～1.4倍

B.1.1～1.5倍

C.1.2～1.4倍

D.1.2～1.5倍

【答案】：A185、和润滑油相比,润滑脂具有的特点是（）

A.适合温度低的环境使用

B.基础油爬行倾向大

C.蒸发速度较低

D.阻尼减震能力小

【答案】：C186、把阻性型消声器和共振型消声器两者的优点相结合，对低频消声有一定程度的改善，又称宽频带消声器的消声器为（）。

A.抗性

B.冲激式

C.离心型

D.复合型

【答案】：D187、关于房产税计税依据的说法，正确的是（）

A.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据计征房产税

B.新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税

C.以房产联营投资，共担经营风险的，以房产原值为计税依据计征房产税

D.以房产联营投资，不承担经营风险的，只收取固定收入的，按房产余值为计税依据计征房产税

【答案】：B188、管壁厚度为20～60mm的高压钢管焊接时，其坡口规定为（）。

A.V形坡口，根部钝边厚度3mm左右

B.V形坡口，根部钝边厚度2mm左右

C.U形坡口，根部钝边厚度2mm左右

D.U形坡口，根部钝边厚度为管壁厚度的1/5

【答案】：C189、在松散土体中开挖6m深的沟槽，支护方式应优先采用（）。

A.间断式水平挡土板横撑式支撑

B.连续式水平挡土板式支撑

C.垂直挡土板式支撑

D.重力式支护结构支撑

【答案】：C190、下列属于低温用绝热材料的是（）。

A.蛭石加石棉

B.膨胀珍珠岩

C.聚氯乙烯泡沫塑料

D.泡沫混凝土

【答案】：C191、某产品有F1、F2、F3、F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1/F2=1.75，F2/F3=2.20，F3/F4=3.10，则功能F2的重要性系数是（）。

A.0.298

B.0.224

C.0.179

D.0.136

【答案】：A192、（2018年真题）基坑开挖时，采用明排法施工，其集水坑应设置在（）。

A.基础范围以外的地下水走向的下游

B.基础范围以外的地下水走向的上游

C.便于布置抽水设施的基坑边角处

D.不影响施工交通的基坑边角处

【答案】：B193、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。

A.材料费

B.加工费

C.专用工具费

D.包装费

【答案】：D194、水力冲挖机组挖、运、卸一次完成，工期短，从结束吹填到一定固结密实度一般只需（）。

A.10～20d

B.15～20d

C.20～30d

D.30～35d

【答案】：C195、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。

A.工程施工合同

B.国家法律、法规

C.工程建设强制性标准

D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证

【答案】：A196、泥石流流域中的（）位于流域上游，多为高山环抱的山间小盆地。

A.形成区

B.流通区

C.堆积区

D.缓流区

【答案】：A197、岩石的（）最高。

A.抗压强度

B.抗剪强度

C.抗拉强度

D.抗切强度

【答案】：A198、下列选项不是岩溶水的特征的是（）

A.空间分布均匀

B.水量在时间上变化大

C.水的矿化度低

D.支流管道向暗河集中

【答案】：A199、下列关于财务分析与经济分析的联系和区别的描述错误的是（）。

A.财务评价的分析对象是企业或投资人

B.财务评价的价格尺度是市场交易价格

C.经济分析随着国家财务制度的变更而变化

D.经济分析的分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和效益

【答案】：C200、（2017年真题）用熔化极氩气气体保护焊焊接铝、镁等金属时，为有效去除氧化膜，提高接头焊接质量，应采取（）。

A.交流电源反接法

B.交流电源正接法

C.直流电源反接法

D.直流电源正接法

【答案】：C201、关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。

A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本

B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和

C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理

D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理

【答案】：D202、工程项目投资方案现金流量表不包括（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.项目投资经济费用效益流量表

D.投资各方现金流量表

【答案】：C203、结构简单，外形尺寸小，启闭迅速，操作方便，流体阻力小，便于制造三通或四通阀门，可作分配换向用的阀门是（）。

A.截止阀

B.止回阀

C.蝶阀

D.旋塞阀

【答案】：D204、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35

【答案】：D205、在焊接过程中，为减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，减少气孔、夹渣等缺陷，应采取的热处理方法为（）。

A.焊前预热

B.焊后热处理

C.焊后高温回火处理

D.正火加高温回火处理

【答案】：A206、进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】：B207、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【答案】：D208、目前应用最多、最广的耐火隔热材料，具有气孔率高的特点，广泛用于电力、治金、机械、化工、石油、金属冶炼电炉和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热部位该材料是（）。

A.硅藻土

B.硅酸铝耐火纤维

C.微孔硅酸钙

D.矿渣棉

【答案】：A209、电弧焊焊接时，选用交流电源的优势有（）。

A.电弧稳定，飞溅小

B.焊接质量好

C.设备简单、维修方便

D.可用于厚板大刚度结构

【答案】：C210、（2017年真题）具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，在电站及变电所中得到广泛应用的避雷器是（）。

A.碳化硅阀型避雷器

B.氧化锌避雷器

C.保护间隙避雷器

D.管型避雷器

【答案】：B211、点型探测器安装要求正确的为（）。

A.每个房间至少应设置两只火灾探测器

B.宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置

C.感温探测器的安装间距不应超过15m

D.感烟探测器的安装间距不应超过10m

【答案】：B212、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。

A.13.56

B.13.65

C.14.44

D.15.78

【答案】：B213、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数()。

A.大于0

B.等于1

C.大于1

D.小于1

【答案】：B214、（2021年真题）热水供应系统中，用于补偿水温变化引起水体积变化的装置为（）。

A.膨胀水箱

B.疏水器

C.贮水器

D.分水器

【答案】：A215、（2015年真题）一般用于星型网的布线连接，两端装有RJ-45头，连接网卡与集线器，最大网线长度为100m的网络传输介质为（）。

A.粗缆

B.细缆

C.双绞线

D.光纤

【答案】：C216、在大城市的大型交通枢纽地带，进行整体设计，联合开发建设的大中型地下综合体的是（）

A.车站型

B.站前广场型

C.副都心型

D.中心广场型

【答案】：B217、在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中，纵向受力钢筋的连接方式不宜采用（）。

A.钢筋套筒挤压连接

B.钢筋锥螺纹套管连接

C.钢筋直螺纹套管连接

D.闪光对焊连接

【答案】：D218、下列对烧结普通砖特性的描述错误的是（）。

A.烧结普通砖是以砂质黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料

B.标准尺寸为240mm×115mm×53mm

C.烧结温度低，烧成的欠火砖吸水率小

D.抗冻性指砖具有抗冻融的能力

【答案】：C219、以下性质中，不属于松散、软弱土层的是（）。

A.强度低

B.刚度低

C.承载力低

D.抗渗性好

【答案】：D220、关于脚手架设置纵、横向扫地杆的说法，正确的是（）。

A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆

B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定

C.纵向扫地杆固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上

D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上

【答案】：A221、与碳素结构钢相比，普通低合金钢具有的特点，下面说法不正确的是（）。

A.较高的韧性

B.较低的脆性转变温度

C.良好的冷热加工性能

D.价格较贵

【答案】：D222、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。

A.现场防火

B.垂直方向交叉作业保护

C.安全警示标志

D.现场围挡

【答案】：B223、实体式墩、台通常用天然石料、片石混凝土、混凝土和钢筋混凝土等建筑材料修建。下列关于实体式墩、台说法不正确的是（）。

A.单向推力墩又称为制动墩

B.支座下面，墩帽和台帽内应设置钢筋网

C.轻型墩台靠自身质量来平衡外力而保持稳定

D.轻型桥台上端与上部构造要用钢筋锚栓相互锚固

【答案】：C224、镁金属的火灾属于（）。

A.A类火灾

B.B类火灾

C.C类火灾

D.D类火灾

【答案】：D225、门在建筑中的作用主要是（）。

A.采光

B.通风

C.保温、隔声

D.交通联系

【答案】：D226、（2013年真题）当山坡上的填方路基有沿斜坡下滑倾向时应采用（）。

A.护肩路基

B.填石路基

C.护脚路基

D.填土路基

【答案】：C227、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

【答案】：C228、下列关于混凝土灌注桩说法正确的是（）。

A.正循环钻孔灌注桩可用于桩径小于2m，孔深小于50m的场地

B.反循环钻孔灌注桩可用于桩径小于2m，孔深小于60m的场地

C.冲击成孔灌注桩适用于厚砂层软塑—流塑状态的淤泥及淤泥质土

D.机动洛阳铲可用于泥浆护壁成孔灌注桩

【答案】：B229、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。

A.各项流动资金的年库存量

B.各项流动资金的年周转次数

C.各项流动资金的年周转额度

D.各项流动资金年平均占用额度

【答案】：D230、液压、润滑管道酸洗钝化的工艺顺序正确的是（）。

A.酸洗无→油脱压脂缩→空水气洗吹→干钝化→水洗→

B.脱脂→酸洗→水洗→钝化→水洗→无油压缩空气吹干

C.水洗→酸洗→脱脂→钝化→水洗→无油压缩空气吹干

D.水洗→脱脂→酸洗→钝化→水洗→无油压缩空气吹干

【答案】：B231、在常用照明电源中，平均使用寿命最长的是（）。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.碘钨灯

D.高压钠灯

【答案】：D232、单层厂房的结构组成中，属于围护结构的是（）。

A.基础

B.吊车梁

C.屋盖

D.地面

【答案】：D233、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】：B234、需要进行大量土、石方工程的公路工程，以（）作为正式开工日期。

A.正式破土开槽开始施工的日期

B.开始进行土方.石方工程的日期

C.开始打桩的日期

D.开始动工的日期

【答案】：B235、《标准设计招标文件》中合同文件的组成:1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（）。

A.1-7-2-3-4-6-5

B.1-7-3-2-4-5-6

C.7-1-4-5-6-3-2

D.7-1-3-2-4-6-5

【答案】：D236、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。

A.增量投资收益率和增量内部收益率

B.增量投资回收期和内部收益率

C.年折算费用和综合总费用

D.年平均使用成本和年净收益

【答案】：C237、吊车梁的吊装须在柱子最后固定好，接头混凝土达到（）%设计强度后进行。

A.60

B.70

C.75

D.100

【答案】：B238、锅炉安全附件安装做法中正确的是（）。

A.测量高压的压力表严禁安装在操作岗位附近

B.取压装置端部应伸入管道内壁

C.水位计与汽包之间的汽水连接管上不能安装阀门

D.安装前安全阀应抽样进行严密性试验

【答案】：C239、（2015年真题）某输送机结构简单，安装、运行、维护方便，节省能量，操作安全可靠，使用寿命长，在规定距离内每吨物料运费较其他设备低。此种输送设备为（）。

A.斗式输送机

B.链式输送机

C.螺旋输送机

D.带式输送机

【答案】：D240、桁架拱适用于（）跨径的梁桥。

A.50m以下

B.100m以下

C.200m以下

D.500m以下

【答案】：A241、下列项目中，属于经营性政府投资项目的是（）。

A.国家预算内资金建设的水利项目

B.教学楼项目

C.医院门诊楼建设项目

D.司法机关办公楼

【答案】：A242、应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）

A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重

B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重

C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重

D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重

【答案】：A243、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A244、（2017年真题）某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为17和20，工作D的最早开始时间为12，持续时间为3，则工作D的自由时差为（）。

A.5

B.4

C.3

D.2

【答案】：D245、下列不属于建设工程造价指数的是（）。

A.消耗量指数

B.人材机市场价格指数

C.单项工程造价指数

D.建设工程造价综合指数

【答案】：A246、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑

D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

【答案】：C247、（2020年真题）下列工程量中，属于公路工程实施阶段按照合同的约定对承包人已完工程进行测量，计算、核查，并确认已完工程的实际数量的是（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：C248、制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用（）。

A.硫铝酸盐水