公园亮化合同范本

公园亮化合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对[公园名称]进行亮化工程建设，委托乙方提供相关服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就公园亮化事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.亮化工程范围乙方负责对[公园名称]内的[具体区域，如入口广场、主干道、景观区、休闲区等]进行亮化设计及施工。包括但不限于安装路灯、景观灯、地埋灯、投光灯等各类照明灯具，并确保整个公园的亮化效果符合双方约定的设计方案及相关标准。2.亮化设计要求乙方应根据公园的整体风格、功能布局及周边环境，设计出科学合理、美观大方、节能环保的亮化方案。设计方案应包括但不限于灯具选型、灯光布局、亮度控制、色彩搭配等内容，并提交甲方审核确认。亮化设计应充分考虑公园的安全性，确保照明设施的设置不会对游客造成安全隐患，同时要满足不同时间段的照明需求，实现智能化控制。3.亮化施工要求乙方应按照经甲方审核通过的亮化设计方案进行施工，严格遵守国家及地方相关施工规范和质量标准，确保工程质量达到优良等级。施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。乙方应合理安排施工进度，确保在合同约定的工期内完成亮化工程建设。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.亮化设备及材料乙方提供的亮化设备及材料应符合国家相关标准及行业规范，具备良好的质量和性能。设备及材料的品牌、规格、型号等应在合同中明确约定，并经甲方确认。乙方应负责亮化设备及材料的采购、运输、安装及调试等工作，并确保设备及材料按时、按质、按量供应到施工现场。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的亮化设计方案、施工进度、工程质量等进行监督检查，并提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求提供服务，并对乙方的违约行为追究违约责任。2.义务向乙方提供与公园亮化工程相关的基础资料，包括但不限于公园规划图纸、地形地貌资料等，并协助乙方进行现场勘查。按照合同约定及时支付工程款，为乙方的工作提供必要的支持和配合。在收到乙方提交的亮化设计方案后，应在[具体期限]内进行审核，并将审核意见及时反馈给乙方。如甲方逾期未审核或未提出明确意见，视为甲方同意该设计方案。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并在甲方未按时支付时暂停工作，但应提前通知甲方。在履行合同过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方承担相应的责任，并合理延长工期。2.义务按照合同约定的标准和要求，按时、按质、按量完成公园亮化工程的设计及施工任务，并确保工程质量符合国家及地方相关标准和行业规范。负责亮化工程的安全管理工作，制定安全管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全和使用安全。在工程竣工后，应及时向甲方提交竣工报告及相关资料，并配合甲方进行验收工作直至验收合格。对亮化工程提供一定期限的质保服务，质保期内如出现质量问题，应及时免费维修或更换。质保期自工程竣工验收合格之日起计算[具体质保期限]。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同约定的公园亮化工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的费用，除因甲方原因导致工程变更外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后[具体期限]内，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成亮化工程的[具体进度节点，如基础施工完成、灯具安装完成等]并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。亮化工程全部竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至工程款总额的[验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期满后，如无质量问题，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.支付凭证乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票及付款申请报告，甲方在收到发票及付款申请报告后，按照合同约定的时间和方式支付工程款。如乙方未按时提供发票，甲方有权顺延付款期限，且不承担任何违约责任。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体期限]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的工程款及违约金，同时甲方应承担乙方因暂停工作而遭受的损失。若因甲方原因导致工程变更或延误，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于增加的费用、工期延误导致的窝工损失等，并相应延长工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的标准和要求完成亮化工程，或工程质量不符合国家及地方相关标准和行业规范，乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成亮化工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体期限]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。乙方已完成的工作成果经甲方验收合格的，甲方应按照合同约定支付相应的工程款；如验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到合同要求，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。若乙方未按照合同约定履行质保义务，质保期内出现质量问题未及时维修或更换的，甲方有权自行委托第三方进行维修或更换，相关费用由乙方承担。乙方还应按照合同总价款的[质保期违约责任比例]向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.合同变更与解除本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。如一方提出解除合同，需提前[具体期限]书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。2.保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或以任何方式使用。本条款的保密期限自本合同生效之日起至本合同终止后[具体保密期限]年。3.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本合同的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。因不可抗力事件造成的损失，双方