2026年一级造价师之建设工程计价考试题库500道及参考答案（达标题）

2026年一级造价师之建设工程计价考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。

A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】：D2、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.在招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价

【答案】：D3、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。

A.359.62

B.525.00

C.543.22

D.719.23

【答案】：C4、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。

A.承包人建议书评审标准

B.形式评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

【答案】：A5、安全预评价实行的价格为()

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

【答案】：A6、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。

A.局部地基处理增加的费用

B.一般自然灾害处理费用

C.不可预见的地下障碍物处理的费用

D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】：A7、确定投标有效期应考虑的因素不包括()

A.签订合同需要的时间

B.确定中标人需要的时间

C.投标人提交投标文件需要的时间

D.组织评标委员会完成评标需要的时间

【答案】：C8、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。

A.65.60

B.67.00

C.68.20

D.69.60

【答案】：D9、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内。

A.±20％

B.±25％

C.±30％

D.±35％

【答案】：C10、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】：A11、工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【答案】：A12、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15％

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B13、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价

【答案】：C14、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）

A.邀请招标

B.公开招标

C.议标

D.直接订购

【答案】：D15、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建费为（_)元。

A.15649

B.18411

C.'20400

D.21660

【答案】：D16、下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。

A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费

B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用

C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高

D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用

【答案】：A17、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。

A.工程费用、建设期利息、预备费

B.建设费用、建设期利息、流动资金

C.工程费用、工程建设其他费用、预备费

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

【答案】：C18、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。

A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%

B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%

C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%

D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)

【答案】：D19、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程产量定额为（）m3/工日。

A.1.721

B.1.645

C.1.590

D.1.517

【答案】：D20、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D21、（2018年真题）某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3

【答案】：A22、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（）。

A.组装平台

B.已完工程及设备保护

C.垂直运输机械

D.现场施工围栏

【答案】：D23、下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）。

A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值

B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值

C.-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值

D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊

【答案】：C24、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B25、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利息的起算日起为（）。

A.提交竣工结算文件之日

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工验收合格之日

D.工程实际交付之日

【答案】：A26、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。

A.材料费＝材料总重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

B.材料费＝材料净重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

C.材料费＝材料净重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

D.材料费＝材料总重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

【答案】：B27、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A28、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预侧的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D29、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。

A.3天内

B.5天内

C.10天内

D.14天内

【答案】：B30、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。

A.工程价值是工程计价的货币形式

B.投资控制是工程计价的依据

C.合同价款管理是工程计价的基础

D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在

【答案】：D31、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。

A.设备及工器具购置费

B.基本预备费

C.工程建设其他费

D.建筑安装工程费

【答案】：B32、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。

A.150

B.300

C.450

D.900

【答案】：B33、（2018年真题）因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。

A.临时工程拆除费

B.承包人未交付材料的货款

C.已实施的措施项目应付价款

D.承包人施工设备运离现场的费用

【答案】：B34、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。

A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益

B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定

C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税

D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

【答案】：B35、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）

A.总承包人的工程分包费

B.总承包人的管理费

C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费

D.总承包工程的竣工验收费

【答案】：C36、在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（）。

A.工程定额人工费与机械费之和

B.工程定额人工费

C.工程定额人工费、材料费与机械费之和

D.分部分项工程费

【答案】：B37、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。

A.1.10

B.0.77

C.0.92

D.1.56

【答案】：A38、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】：B39、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。

A.表达的主要内容

B.表达的主要方式

C.基本使用方法

D.项目划分

【答案】：D40、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。

A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用

D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】：B41、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。

A.建设地点

B.产品需求市场

C.生产成本

D.建造方案

【答案】：B42、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：D43、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（）。

A.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量

B.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及应支付的总价

C.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及其单价

D.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价

【答案】：C44、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。

A.表达的主要内容不同

B.表达的主要方式不同

C.基本使用方法不同

D.项目划分和综合扩大程度上的差异

【答案】：D45、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。

A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成

B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则

C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定

D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案

【答案】：C46、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。

A.按不利于承包人的原则调整合同价款

B.合同价款均应予以调整

C.合同价款均不予以调整

D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整

【答案】：A47、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】：B48、根据国家发改委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（）。

A.联合试运转费

B.专项评价费

C.场地准备及临时设施费

D.工程保险费

【答案】：B49、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）。

A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日

B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日

C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日

D.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日

【答案】：C50、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。

A.应结合市场需要确定建设规模

B.生产方法应与拟采用的原材料相适应

C.工艺流程宜具有刚性安排

D.应选择最先进的生产方法

【答案】：B51、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费

【答案】：C52、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。

A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.投资估算的深度影响项目决策的精确度

D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

【答案】：B53、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】：C54、通常情况下建筑周长系数越低，设计（）。

A.越昂贵

B.越经济

C.与该指标无关

D.一样

【答案】：B55、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。

A.施工中发现文物

B.发包人原因造成承包人人员工伤事故

C.施工中遇到不利物质条件

D.发包人在工程竣工前提前占用工程

【答案】：D56、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。

A.5.52

B.5.35

C.5.64

D.5.18

【答案】：B57、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。

A.税前造价

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

C.执行营业税改征增值税试点实施办法

D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算

【答案】：D58、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B59、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。

A.确定消耗量指标和生产要素单价

B.分析清单项目的工程内容

C.计算工程内容的工程数量

D.计算清单单位含量

【答案】：A60、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。

A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差

B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款

C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形

D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例

【答案】：C61、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（）。

A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式

B.预付款必须专用于合同工程

C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变

D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款

【答案】：B62、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。

A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率

B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率

C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）×保险费率

D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率

【答案】：A63、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的()%。

A.30

B.40

C.50

D.60

【答案】：D64、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是()。

A.受偿意愿原则

B.支付意愿原则

C.机会成本原则

D.实际价值原则

【答案】：B65、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费

【答案】：D66、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%，合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】：D67、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整

【答案】：C68、项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是()。

A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求

B.拥有足够的经营净现金流量

C.合理安排还本付息期

D.各年累计盈余资金不出现负值

【答案】：D69、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】：A70、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护用品的购置费用

C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费

【答案】：B71、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

【答案】：C72、正确估算和有效控制工程造价的前提是（）。

A.可行性研究报告

B.正确的决策

C.正确的设计

D.充分的技术经济论证

【答案】：B73、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】：C74、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法

【答案】：D75、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。

A.承包人承揽工程项目一览表.

B.预付款担保

C.工程质量保修书

D.发包人供应材料设备一览表

【答案】：B76、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】：B77、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）。

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】：D78、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费＋定额材料费

C.定额人工费＋定额施工机具使用费

D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费

【答案】：B79、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

D.招标人可以规定最低投标限价

【答案】：D80、小区规划设计的核心问题是（）。

A.尽可能增加占地面积

B.提高土地利用率

C.合理确定建筑群体的布置形式

D.在层高合理的情况下，增加建筑层数

【答案】：B81、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%

C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

【答案】：A82、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。

A.生产能力指数法

B.单位生产能力估算法

C.系数估算法

D.指标估算法

【答案】：D83、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。

A.480.87

B.481.47

C.488.88

D.489.84

【答案】：D84、下列不属于建设工程造价指数的是（）。

A.消耗量指数

B.人材机市场价格指数

C.单项工程造价指数

D.建设工程造价综合指数

【答案】：A85、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12

【答案】：C86、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据

B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

【答案】：D87、投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（）天内。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：A88、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法

【答案】：A89、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.工人的招雇解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费

【答案】：D90、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

【答案】：B91、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】：A92、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。

A.材料净用量定额

B.材料损耗定额

C.材料消耗定额

D.劳动定额

【答案】：A93、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位

【答案】：A94、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。

A.280.56

B.281.12

C.336.67

D.337.35

【答案】：A95、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。

A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致

B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算

C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理

D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%

【答案】：D96、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。

A.6.30

B.6.56

C.6.58

D.6.67

【答案】：C97、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A98、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价

B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长

D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用

【答案】：C99、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括（）。

A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费

B.企业管理费

C.企业合理利润

D.税金

【答案】：D100、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由

【答案】：D101、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【答案】：D102、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元

【答案】：C103、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运费

D.人工幅度差

【答案】：C104、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。

A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价

B.计日工费用的多少是由招标人暂定的

C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付

D.计日工计入投标人的报价中

【答案】：B105、有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（）。

A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理

B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还

C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金

D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理

【答案】：C106、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位

【答案】：D107、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）。

A.增值税

B.印花税

C.耕地占用税

D.车船使用税

【答案】：A108、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）

A.变更指示

B.变更意向书

C.变更建议书

D.变更报价书

【答案】：C109、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费用

【答案】：A110、下列费用中属于企业管理费的是（）。

A.劳动保护费

B.医疗保险费

C.住房公积金

D.养老保险费

【答案】：A111、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整

【答案】：B112、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20％、沥青占10％，钢筋占20％、人工费占15％，其他费用占35％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。

A.7.7％

B.15％

C.12.5％

D.25％

【答案】：A113、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（）。

A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍

C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金

D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】：A114、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元／t。

A.238.19

B.256.86

C.258.04

D.265.78

【答案】：C115、下列各项中不属于其他项目费的是（）。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.分包工程管理费

【答案】：D116、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。

A.层数增加，单位造价降低

B.层高增加，单位造价降低

C.建筑物周长系数越低，造价越低

D.宽度增加，单位造价上升

【答案】：C117、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）。

A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加

B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价

C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用

D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

【答案】：B118、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。

A.检验试验费

B.工程排污费

C.住房公积金

D.安置补助费

【答案】：A119、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.3700

C.3780

D.4180

【答案】：B120、下列费用中属于人工日工资单价的是（）。

A.流动施工津贴

B.集体福利费

C.上下班交通补贴

D.离休干部经费

【答案】：A121、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】：B122、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C123、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.工程造价各种信息资料和指数

D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】：B124、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】：D125、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.374.49

【答案】：D126、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间

【答案】：D127、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。

A.4349

B.4554

C.5002

D.5752

【答案】：D128、（2021年真题）关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（）。

A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人

B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源

C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后

D.发出的招标文件只可澄清不可修改

【答案】：C129、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。

A.359.62

B.525.00

C.543.22

D.719.23

【答案】：C130、根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前()天向承包商发出通知。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：C131、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括（）。

A.带薪法定假日、带薪休假日工资

B.雇工招募和解雇应支付的费用

C.工人上下班交通费

D.工资预涨费

【答案】：D132、（2020年真题）根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）。

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D133、下列（）属于安全施工费。

A.施工机械的检验检测费用

B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用

C.治安综合治理费用

D.施工安全防护通道费用

【答案】：D134、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。

A.典型工程法

B.数据统计法

C.比例分析法

D.汇总计算法

【答案】：A135、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。

A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润

B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用

D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费

【答案】：B136、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。

A.招标是要约邀请

B.投标是承诺

C.招标公告是要约邀请

D.中标通知书是承诺

【答案】：D137、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费

【答案】：B138、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.8则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.160m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3

【答案】：A139、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

【答案】：D140、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】：D141、工程总承包招投标中，投标有效期均为（）天。

A.60

B.90

C.100

D.120

【答案】：D142、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。

A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考

B.分部分项工程费的10%~15%为参考

C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考

D.分部分项工程费的15%~20%为参考

【答案】：B143、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】：D144、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（）。

A.工期＋费用

B.工期

C.费用

D.利润

【答案】：C145、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。

A.投资节省2700元

B.投资增加2700元

C.投资节省5300元

D.投资增加5300元

【答案】：B146、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

【答案】：A147、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。

A.建筑物平面形状

B.项目利益相关者

C.柱网布置

D.风险因素

【答案】：C148、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。

A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

【答案】：B149、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（）计算。

A.年法定工作日

B.年制度工作日

C.365天日历天

D.年有效施工天数

【答案】：C150、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()

A.矩形→正方形→T形一L形

B.L形→T形→矩形→正方形

C.正方形→矩形→T形→L形

D.T形→L形→正方形→矩形

【答案】：C151、某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.004

D.005

【答案】：D152、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】：B153、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

【答案】：D154、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】：B155、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。

A.520

B.530

C.540

D.550

【答案】：B156、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。

A.单项工程竣工验收

B.分部工程竣工验收

C.分项工程竣工验收

D.单位工程竣工验收

【答案】：B157、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。

A.综合评估法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定

D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

【答案】：B158、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（）。

A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量

B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量

C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量

D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量

【答案】：C159、（2016年真题）完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

【答案】：D160、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算

B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复

C.缺陷责任期最长不超过3年

D.保修期自实际竣工日期起计算

【答案】：D161、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B162、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

【答案】：A163、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100

【答案】：B164、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。

A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据

B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据

C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据

D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据

【答案】：D165、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。

A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数

B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数

C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数

D.预付账款=存货/预付账款周转次数

【答案】：C166、单项工程综合概算的组成内容是（）

A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算

B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算

C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算

D.单位建筑工程概算和建设项目总概算

【答案】：C167、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。

A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减

B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增

C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减

D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增

【答案】：D168、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

【答案】：A169、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。

A.483000

B.463680

C.486000

D.607200

【答案】：C170、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D171、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（）。

A.承包人建议书

B.资信业绩

C.承包人实施计划

D.分包方案

【答案】：D172、包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）

A.10％～20％

B.10％～30％

C.20％～30％

D.20％～40％

【答案】：B173、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.总预算

B.综合预算表

C.单位工程预算表

D.附件

【答案】：B174、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。

A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整

B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整

C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整

D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整

【答案】：B175、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）。

A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件

B.招标范围是指单项工程的招标范围

C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准

D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】：C176、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）

A.暂列金额

B.材料暂估价

C.专业工程暂估价

D.总承包服务费

【答案】：D177、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。

A.法律法规

B.工程造价管理标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息

【答案】：C178、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】：D179、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。

A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费

D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算

【答案】：A180、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280

【答案】：C181、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。

A.16958

B.16815

C.14496

D.15304

【答案】：A182、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。

A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费包括工程排污费和住房公积金

C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用

【答案】：B183、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报

C.暂估价依据询价情况填报

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】：D184、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：D185、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。

A.29.30

B.30.30

C.31.33

D.34.13

【答案】：B186、关于增值税，下列说法错误的是（）。

A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

【答案】：A187、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点

【答案】：D188、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】：C189、关于建设工程投标的说法，正确的是()。

A.投标属于承诺

B.一旦投标，投标人将受投标书的约束

C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件

D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺

【答案】：D190、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】：D191、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。

A.建设管理费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程费

D.基本预备费

【答案】：A192、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600

【答案】：C193、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是()

A.预付款的支付比例

B.工程的数量增减

C.承担额外任务

D.价格调整条款

【答案】：C194、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内.国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预侧的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】：D195、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

【答案】：C196、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

【答案】：C197、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2

A.9.30

B.9.56

C.9.87

D.9.67

【答案】：C198、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）。

A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可

B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量

C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充

D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定

【答案】：C199、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。

A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整

C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额

D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

【答案】：A200、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A201、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位

【答案】：A202、下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高