2026年设备监理师考试题库附参考答案（基础题）

2026年设备监理师考试题库第一部分单选题(200题)1、下列关于项目监理机构的说法，正确的是()。

A.项目监理机构是法人

B.项目监理机构是临时机构

C.项目监理机构向项目经理负责

D.项目监理机构的负责人是总工程师

【答案】：B2、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A3、()的目的是估计风险发生的概率和对项目的影响力，识别项目的重大风险并进行重点管理。

A.风险管理计划

B.风险识别

C.风险定性.定量分析

D.风险控制

【答案】：C4、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C5、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D6、可由总监理工程师代表承担的职责是()。

A.工程结算签认权

B.组织监理交底

C.审批监理细则

D.签证开工/复工、工程暂停

【答案】：B7、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C8、()的缺点是相同的原因可能在不同的工序上多次出现，不利于综合考虑问题发生的原因。

A.工序分类型

B.过程分解型

C.结果分解型

D.原因罗列型

【答案】：A9、对从项目组织外部获取货物或服务的过程进行的管理是项目的()管理。

A.范围

B.时间

C.沟通

D.采购

【答案】：D10、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D11、下列关于项目的说法，正确的是()。

A.项目是持续性的工作

B.项目产品是确定的

C.项目是有目标约束的

D.项目投资都是一次回收的

【答案】：C12、某双代号网络计划，已知工作K的持续时间为7天，最迟完成时间为第30天。工作K有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别是第13天、第15天和第17天，则工作K的总时差为()天。

A.4

B.6

C.8

D.10

【答案】：B13、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D14、在双代号网络计划中，某项工作的持续时间为6天，总时差为4天，该工作完成节点的最早时间和最迟时间分别为第l3天和第l4天，则该工作自由时差为()天。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：B15、下列选项中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是()。

A.净现值法

B.差额法

C.净年值法

D.净将来值法

【答案】：C16、组建设备工程项目监理机构的方法包括()。

A.生产流程法

B.专家调查法

C.环境分析法

D.管理程序法

【答案】：D17、下列关于项目计划、实施与控制的说法，正确的是()。

A.项目计划仅发生在项目的初期

B.项目管理过程主要是项目的实施与控制过程

C.项目控制的目的是将项目的主要部分的实施控制在目标下

D.项目计划包括项目总体计划、项目实施子计划等多个计划

【答案】：D18、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时

【答案】：C19、下列不属于设备工程投资管理原则的是()。

A.技术与经济相结合原则

B.主动控制原则

C.令人满意原则

D.最优原则

【答案】：D20、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C21、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A22、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表

【答案】：B23、作为团队领导，总监理工程师应具备的能力不包括()。

A.独立完成具体业务工作的能力

B.组建团队的能力

C.处理冲突的能力

D.技术能力

【答案】：A24、工作上不负责任属于()风险因素。

A.道德

B.心理

C.社会

D.客观

【答案】：A25、下列关于设备监理机构技术负责人任职条件的表述正确的是()

A.由监理机构任命。

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注册

C.取得中级以上专业技术职称

D.取得设备监理岗位证书

【答案】：B26、某设备工程12月份计划工程量1000吨，已完工程量800吨，该工程的预算单价为2000元／吨，实际单价是2200元／吨，则该设备工程12月份的费用偏差为()。

A.超支40万元

B.超支16万元

C.节约40万元

D.节约16万元

【答案】：B27、下列关于项目控制方法的说法，正确的是()。

A.采用被动控制方法时，应首先收集实际数据

B.偏差分析是主动控制的基本步骤之一

C.主动控制可以预防偏差出现

D.前馈控制属于被动控制

【答案】：C28、在设备工程的实施过程中，总承包商与分包商的冲突原则上应由()负责协调。

A.承包商的项目经理

B.设备监理公司总经理

C.业主

D.设备监理机构总监理工程师

【答案】：A29、()是可靠性工作的第一步。

A.事前分析

B.确定可靠性指标

C.选择可靠性技术

D.可靠性设计

【答案】：B30、教育费附加的费率为()。

A.1%

B.5%

C.3%

D.7%

【答案】：C31、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5

【答案】：D32、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C33、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C34、收集到某产品的一组质量数据为：11.13.14.16.18.21.22.25。该组数据的极差是()。

A.11

B.13

C.14

D.25

【答案】：C35、通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进以达到顾客满意，这是指八项质量管理的()原则。

A.管理的系统方法

B.持续改进

C.过程方法

D.基于事实的决策方法

【答案】：C36、顾客满意度是在一定数量的监理服务对象中对服务表示满意程度的()与其期望值之比

A.统汁值

B.感知值

C.评判值

D.测量值

【答案】：B37、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A38、①确定对策；②确定每种对策的负责人与完成日期；③为工序编号；④确定存在问题。下列正确的对策表应用顺序为()。

A.①②③④

B.③①②④

C.①②④③

D.③④①②

【答案】：D39、设备采购中优先把握的准则是向合格的供应商采购()的设备。

A.技术先进，生产适用

B.安全可靠，经济合理

C.技术先进，经济合理

D.完全符合各项技术要求及标准规范

【答案】：D40、设备工程项目合同是项目业主为了投资建设或其他目的，与承包商、服务商等为完成某一特定的项目任务所订立的()。

A.权利义务关系的协议

B.合同款支付协议

C.技术协议

D.采购协议

【答案】：A41、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%

【答案】：A42、组织的基本层次构成通常有三个，自上而下依次为()。

A.管理层、监督层、执行层

B.执行层、管理层、决策层

C.决策层、协调层、操作层

D.管理层、操作层、执行层

【答案】：C43、正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述，正确的是()。

A.人际关系改善是协调的手段之一

B.协调的手段之一是协商，协商与谈判是不同的

C.行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望

D.畅通的信息沟通会带来协调需求

【答案】：A44、根据项目目标控制原理，在目标控制实施过程前，分析可能产生偏差的因素，在偏差出现前采取措施，以消除产生偏差的隐患。这种项目目标控制方式是()。

A.反馈控制

B.主动控制

C.闭环控制

D.现代控制

【答案】：B45、确定和细化项目或项目阶段的目标是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：B46、在网络计划的工期优化过程中，若出现多条关键线路，则应进行的优化工作是()。

A.将各关键线路持续时间分别压缩不同数值

B.将各关键线路持续时间分别压缩同一数值

C.将部分关键线路持续时间分别压缩同一数值

D.压缩其中一条关键线路的持续时间

【答案】：B47、对持有《设备监理单位资格证书》单位和《注册设备监理师执业资格证书》个人进行年度审查的机构是()。

A.人力资源和社会保障部

B.国家质量监督检验检疫总局

C.地方质量监督部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：B48、设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

A.管理与环境

B.安全及环境

C.安全监控

D.风险及环境

【答案】：B49、为维护设备监理的公正性，设备监理单位必须保持其()。

A.规范性

B.独立性

C.经济性

D.专业性

【答案】：B50、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】：B51、总监理工程师应掌握的信息至少包括监理目标、监理范围和()等。

A.监理合同

B.具体专业计划和执行信息

C.所采用的专业标准

D.工作地点的具体状况

【答案】：A52、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C53、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B54、下列关于设备监理人员的说法，正确的是()。

A.设备监理人员可以分为总监理工程师和专业监理工程师两类

B.设备监理人员可以以个人身份独立执业

C.设备监理人员首先应是管理专家

D.设备监理人员应承诺与被监理单位的直接责任人无亲属关系

【答案】：D55、从目标的实际输出中发现偏差，及时纠偏的控制方式称为()。

A.主动控制

B.被动控制

C.混合型控制

D.事前控制

【答案】：B56、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D57、设备工程监理细则需要进行调整时，应由()填写监理细则调整申请表。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.一般监理人员

【答案】：C58、()为建立和评审质量目标提供了框架。

A.质量方案

B.质量目标

C.质量策略

D.质量方针

【答案】：D59、我国负责制定并发布设备工程监理管理工作有关规章的管理机构是()。

A.人力资源和社会保障部

B.有关设备专业行业协会

C.全国设备工程监理行业自律组织

D.国家质量监督检验检疫总局

【答案】：D60、按()分类，设备工程进度计划可以分为年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划。

A.计划期

B.计划的范围

C.设备工程的工作过程

D.进度计划的表达方式

【答案】：A61、同样的风险，对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的()特点。

A.普遍性

B.相对性

C.可变性

D.客观性

【答案】：B62、设计失效模式及影响分析是在设计()采用的一种分析技术。

A.初期

B.中期

C.后期

D.全程

【答案】：A63、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟5天

C.将其后续工作的开始时间推迟5天，并使总工期延长3天

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长1天

【答案】：D64、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D65、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C66、项目范围管理不包括()。

A.范围核实

B.活动排序

C.范围定义

D.范围控制

【答案】：B67、被监理方已完成的设备(阶段或最终结果)质量按事先约定好的报验项目内容提交监理检查／见证的申报，应采用()。

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C68、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B69、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A70、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D71、在故障树分析中，引起顶事件发生的最小底事件的集合，称为()。

A.最大割集

B.最大径集

C.最小割集

D.最小径集

【答案】：C72、对监理机构协调能力的考核一般通过()的形式进行。

A.与现场监理人员询问交谈

B.对设备工程的现场观察

C.检查监理机构的监理日志

D.向业主及承包商调查

【答案】：D73、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C74、关于设备监理与项目承包商的项目管理之间的关系，表述不正确的是()。

A.设备监理单位与承包商之间是合同关系，必须接受监理单位的监督

B.设备监理单位与承包商之间是监理与被监理的关系

C.设备监理工程师根据监理合同的约定，对承包商的履约行为进行监督和管理

D.设备监理单位还要坚持公正立场，不损害承包商的正当权益

【答案】：A75、()是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

A.旁站

B.巡视

C.见证

D.平行检验

【答案】：C76、管理项目团队属于项目()管理的内容。

A.范围

B.时间

C.沟通

D.人力资源

【答案】：D77、进口设备采用的主要运输方式为()。

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

D.海洋运输

【答案】：D78、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C79、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】：C80、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同

【答案】：C81、确定初选仪器的分辨力时，统计特性变差为0.01，仪器应能读取()的变化。

A.0.1

B.0.01

C.0.001

D.0.005

【答案】：C82、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行

【答案】：C83、由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点是()。

A.E点

B.R点

C.W点

D.H点

【答案】：D84、在网络计划优化中，资源有限-工期最短的优化目的在于()。

A.通过压缩计算工期以达到要求工期目标

B.寻求工程总费用最低的工期安排、

C.寻求满足资源限制条件的最短工期安排，

D.寻求在计划工期不变的条件下使资源运用最均衡的计划安排

【答案】：C85、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B86、某机械设备已使用多年，拟进行大修。当前市场变现价值为80万元，预计大修理费用为100万元。大修后可继续使用4年，平均每年生产产品50吨，年经营成本为40万元，4年后设备残值忽略不计。假设基准收益率为10%，则大修后的单位产品生产成本是()万元/吨。[(A/P，10%，4)=0.315]

A.0.63

B.1.134

C.1.43

D.1.934

【答案】：D87、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责()设备工程的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B88、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

【答案】：C89、下列方法中，可用于价值工程对象选择的是()。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.德尔菲法

D.ABC分析法

【答案】：D90、作为设备工程监理工程师，应具备设备工程相关的专业背景，掌握与所从事的设备工程专业相关的()。

A.专业知识

B.管理知识

C.基础知识

D.专业技能

【答案】：A91、黑带大师是6σ管理专家，其具体职责从()角度上说，主要选择和批准项目、总结评价项目等。

A.技术

B.战略

C.管理

D.开发

【答案】：A92、设备工程投资分析应以()为基础。

A.设备工程投资

B.工程造价

C.全寿命周期费用

D.工程投资

【答案】：C93、设备采购过程中，催交工作的主要任务是防止()。

A.质量不合格

B.费用超支

C.进度拖延

D.利益相关方不满意

【答案】：C94、对材料.构件进行一般鉴定.检查所发生的费用列入()。

A.研究试验费

B.其他直接费

C.材料费

D.措施费

【答案】：C95、下列关于矩阵型组织的说法，正确的是()。

A.项目经理的权限高于职能经理

B.平衡资源分配是公司的权限

C.可以对顾客要求作出快速响应

D.项目成员只接受单一指令

【答案】：B96、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A97、下列各类投资方案中，适合使用差额净现值法进行方案选择的是()。

A.混合方案

B.寿命期相同的互斥方案

C.独立方案

D.寿命期不同的互斥方案

【答案】：B98、()是批准设计生效，进入生产制造阶段的先决条件。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计验证

D.设计确认

【答案】：D99、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B100、设备工程的管理模式是指设备工程项目的业主采用的项目管理任务()的方式，以及相应的项目管理组织形式。

A.分配和委托

B.分解和组合

C.处理和安排

D.分配和下达

【答案】：A101、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C102、设备工程监理服务提供过程的输出文件包括()。

A.监理计划

B.监理细则

C.监理报告

D.监理服务规划

【答案】：C103、因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用应列入()。

A.直接工程费

B.企业管理费

C.规费

D.措施费

【答案】：D104、下列风险中，属于基本风险的是()风险。

A.房屋失火

B.自然灾害

C.持械抢劫

D.人室盗窃

【答案】：B105、在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

【答案】：B106、组织设计的依据不包括组织的()。

A.目标

B.领导人选

C.内外部联系

D.内外部约束

【答案】：B107、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书

【答案】：D108、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B109、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A110、成功的QFD案例可储存在()中。

A.工程知识库

B.档案中心

C.质量控制部

D.任意地点

【答案】：C111、在设备工程中使用的加工制造设备或安装设备，应保证只使用经过()的设备，并在使用过程中保持其完好。

A.验证并批准

B.验收和审批

C.审核和认证

D.检查并认证

【答案】：A112、设备制造过程中，针对产生不合格产品的原因应采取的措施属于()范畴。

A.纠正措施

B.6σ改进

C.持续改进

D.预防措施

【答案】：A113、在确定设备制造合同价格时，不应考虑的费用是()。

A.废品损失费

B.非标准设备设计费

C.包装费

D.预备费

【答案】：D114、60管理的组织最高层级者是()。

A.倡导者

B.黑带大师

C.黑带

D.绿带

【答案】：A115、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A116、按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

A.项目目标

B.项目风险因素的分类

C.项目决策和实施的阶段

D.项目结构或组成内容组成

【答案】：D117、()用于确定符合质量管理体系要求的程度。

A.质量管理体系审核

B.质量管理体系评审

C.自我评定

D.质量管理体系评价

【答案】：A118、质量管理的内容和方法具有()，应进行不断完善和改进。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

D.动态性

【答案】：D119、质量管理体系认证始于()。

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

D.食品

【答案】：A120、通过变更项目计划消除风险或风险的触发条件的风险应对策略是风险()。

A.接受

B.减轻

C.回避

D.转移

【答案】：C121、设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括()。

A.设计采用的标准.规范及相关法规

B.以前类似设计提供的适用信息

C.分承包方的正式的组织和技术接口

D.项目的设计数据和基础资料

【答案】：B122、在某设备工程安装调试过程中，遇到异常恶劣气候，导致非关键路线上的某工序延误，并增加了费用，但并没影响关键线路，则承包商()。

A.只能索赔工期

B.对工期和费用都可索赔

C.只能索赔费用

D.对工期和费用均不可索赔

【答案】：D123、定义项目或项目阶段的活动和工作是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：A124、依据《建设工程工程量清单计价规范》中的规定，由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应()。

A.由承包商自行确定

B.由承包商提出，经发包人确认后，作为结算依据

C.由发包人自行确定

D.由监理工程师提出，经发包人确认后，作为结算依据

【答案】：B125、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当()。

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

【答案】：B126、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】：A127、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议

【答案】：B128、项目信息管理的目的是根据项目信息的特点，有计划地组织信息()，以保证决策者能及时、准确地获得相应的信息。

A.收集

B.传递

C.加工

D.存储

【答案】：C129、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的主要区别之一是()。

A.对象不同

B.目的不同

C.要求不同

D.管理程序不同

【答案】：A130、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权

【答案】：B131、通过设计更改或消除失效起因或机理是降低()的唯一途径。

A.重要程度

B.频度

C.不易探测度

D.严重度

【答案】：B132、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为()万元。

A.-36

B.36

C.40

D.41

【答案】：C133、下列关于失效模式及影响分析的说法，正确的是()。

A.是一种自上而下的故障因果关系的分析方法

B.是一种自下而上的故障因果关系的分析方法

C.是一种自下而上的故障递进关系的分析方法

D.是一种自上而下的故障递进关系的分析方法

【答案】：B134、项目风险管理过程包括制定、()和管理风险处理方案等过程。

A.监督

B.选择

C.指导

D.控制

【答案】：B135、总监理工程师的设备工程监理资料具体管理职责是()。

A.负责监理资料的验收、分类整理

B.负责本专业有关监理资料的收集汇总及整理

C.负责将完整、真实的监理资料交资料员验收归档

D.领导监理资料的管理工作

【答案】：D136、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是()。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.组织调查取证

【答案】：D137、根据多年的咨询和监理实践经验，监理介入设备工程的()，监理的效果越好。

A.内容越多

B.范围越小

C.时间越早

D.时间越晚

【答案】：C138、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】：D139、在生产流水线上，采用间隔一定时间或空间抽取试样的方法是()。

A.分层抽样法

B.随机数骰子法

C.二次抽样法

D.系统抽样法

【答案】：D140、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B141、在设备工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差

B.本工作及后续工作的自由时差

C.非关键工作所拥有的机动时间

D.总工期和后续工作的限制条件

【答案】：D142、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：D143、设备工程监理服务实现策划过程的主要活动包括()。

A.编制质量计划

B.监理交底

C.合同交底

D.编制服务规范

【答案】：A144、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C145、指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是()。

A.设备监理大纲

B.设备监理规划

C.设备监理实施细则

D.设备监理管理条例

【答案】：C146、建立职业健康安全管理体系(OHSMS)时，所成立的工作组的主要任务是()。

A.培训相关管理人员

B.负责建立职业健康安全管理体系

C.对组织现在的职业健康状况进行调查与分析

D.对与职业健康相关的危险源进行辨识

【答案】：B147、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B148、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】：B149、对于不合格的施工作业人员()有权要求承包单位予以撤换。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.资质管理部门

D.监理员

【答案】：A150、根据委托，()负责组织评审组对申请甲级和乙级资格的设备监理单位进行评审。

A.国家发展和改革委员会

B.设备嘛理行业自律组织

C.政府质最监督部门

D.省、自治区、直辖市质量监督部门与发展和改革部门

【答案】：B151、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C152、“设备监理工程师应具有较强的工作能力”是指设备监理工程师应具有()的素质。

A.处理问题能力、协调组织能力、综合判断能力

B.设备工程专业技术能力、处理问题能力

C.设备工程专业管理能力、领导能力

D.较强的执行能力、决策能力

【答案】：A153、下列选项中，属于监理工程师责任风险转移措施的是()。

A.投保职业责任险

B.完善法律体系

C.提高管理水平

D.严格履行合同

【答案】：A154、申请参加注册设备监理师执业资格考试的人员，取得工程技术专业大学本科学历的，累计从事设备工程专业工作应满()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B155、风险分析的主要依据不包括()。

A.风险对策

B.风险类型

C.风险管理计划

D.已识别的风险因素

【答案】：A156、设备工程监理服务实现策划过程的活动不包括()。

A.识别输入要求

B.编制质量计划

C.评审、批准、认可质量计划

D.签订监理合同

【答案】：D157、设备工程管理中常采用的PDCA循环管理方法的四个阶段先后是()。

A.批复、行动、检测、总结

B.计划、实施、检查、处理

C.批准、对标、场检、安规

D.计划、实施、处理、分析

【答案】：B158、投标报价应考虑风险费，正确的说法是()。

A.如果风险费有剩余，可与业主分享余额

B.如果风险费估计不足，可以索赔方式请业主支付

C.风险费在业主的基本预备费中开支

D.风险费估计不足，承包商只有用利润来补贴

【答案】：D159、项目是由人、技术、资金、各类资源、时间和空间等各种要素组合在一起，为实现特定的目标而形成的一个有机整体。这体现了项目()特点。

A.目标性

B.系统性

C.固定性

D.临时性

【答案】：B160、工程建设物资供应计划的编制依据之一是()。

A.物资加工计划

B.物资采购计划

C.物资储备计划

D.物资运输计划

【答案】：C161、根据()设计组织是建立组织结构的基本方法。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

D.权力分散与守恒原则

【答案】：B162、12%人可向甲、乙两家银行申请贷款，到期一次性偿还本息。甲银行贷款年利率12%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率13%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.12%

B.12.55%

C.13%

D.13.42%

【答案】：B163、下列关于设备工程监理定位的表述，正确的是()。

A.设备监理单位依据与委托方签订的监理合同提供服务

B.设备监理单位可以直接进行设备的设计工作

C.设备监理单位可以直接进行设备的安装和调试工作

D.设备监理方可以替代委托方的工作

【答案】：A164、我国增值税条例规定，进口应税产品均按()和增值税税率直接计算应纳税额。

A.组成计税价格

B.离岸价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A165、在利用S形曲线法进行进度比较时，当实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则实际进展点与计划S形曲线的水平距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B166、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C167、根据《设备监理单位资格管理办法》，甲级和乙级设备工程监理单位应具备的条件中，要求相同的条件是()。

A.注册资金数额

B.技术负责人应取得的资格

C.持有效注册《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的人数

D.设备工程监理业绩情况

【答案】：B168、进行投资项目方案经济比选时，寿命期不等的互斥方案可以直接采用的比选方法有()。

A.净年值法

B.差额投资内部收益率法

C.净现值法

D.费用现值法

【答案】：A169、下列财务评价指标中，反映项目盈利能力的指标是()。

A.资产负债率

B.流动比率

C.投资回收期

D.利息备付率

【答案】：C170、根据项目的各个过程的作用，将过程划分为五个过程组。()是确定和细化项目或项目阶段的目标，拟订为实现项目或项目阶段要达到的目标和完成项目要解决问题的各种计划。

A.启动过程组

B.规划过程组

C.执行过程组

D.监控过程组

【答案】：B171、在设备工程监理资料的形成过程中，监理机构内部应本着()和监理验收工作一体化的工作原则，建立监理资料管理的内部责任制。

A.监理资料收集

B.监理资料分析

C.监理资料管理

D.工程验收

【答案】：C172、在双代号时标网络计划中，当某项工作之后紧接实工作时，该工作箭线右边一段的波形线表示()。

A.工作间的逻辑关系

B.工作的总时差

C.工作的自由时差

D.工作的持续时间

【答案】：C173、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行；

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天；

C.将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行；

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天；

【答案】：A174、设备监理工程师应及时向政府质量监督人员反映实际的真实的情况，接受质量监督人员的()。

A.领导

B.指导

C.审查

D.帮助

【答案】：B175、从合同管理的角度看，协调的类型一般不包括()。

A.预见性协调

B.强制性协调

C.纠偏性协调

D.补救性协调

【答案】：B176、按照《设备监理管理暂行办法》的规定，重要设备是()。

A.设备、单元设备

B.成套设备、国家信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

C.主要设备、国家重点信息系统的重要硬件及相配套应用软件

D.设备、单元设备，以及国家重点信息系统工程的硬件

【答案】：C177、设备工程监理服务能力测量主要是项目监理机构在提供特定项目监理服务过程中所表现出的专业技术能力、协调管理能力、监督管理能力和附加服务能力等进行测量。监理服务能力测量的依据是设备监理()。

A.合同行为

B.服务水平

C.服务规划

D.组织结构

【答案】：C178、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则()。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C179、设备产生有用服务所经历的时期是指设备的()。

A.经济寿命

B.使用寿命

C.技术寿命

D.折旧寿命

【答案】：B180、在网络计划中，某项工作M的最短持续时间为6天，直接费为30000元；正常施工持续时间为8天，直接费为25000元；则工作M的直接费率为()元/天。

A.5000

B.3125

C.2500

D.2000

【答案】：C181、专业监理工程师的职责包括()。

A.签发工程暂停令

B.主持整理全部设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.审核工程计量数据和原始凭证

【答案】：D182、检验指导书是指导检验人员实施检验操作的文件。它是()的细化。

A.程序

B.质量计划

C.检验规程

D.检验计划

【答案】：C183、设备监理工程师在采购质量监理过程结束后，应向雇主提交()。

A.成套设备质量控制通用规格书

B.质量检验报告

C.供应商评价报告

D.设备采购监理报告

【答案】：D184、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】：B185、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.资源使用的合理安排

C.满足要求工期计划安排

D.总费用最低时的工期安排

【答案】：D186、()是目标管理最重要的阶段。

A.目标的设置

B.实现目标过程的管理

C.测定与评价所取得的成果

D.上级和下级达成协议。

【答案】：A187、设备工程投资分析应以设备工程()为基础。

A.全寿命费用

B.建设阶段的费用

C.设备购置费用

D.运营费用

【答案】：A188、项目标的系统性是指每个项目就是一个系统，其各个目标总是按照其()的联系而构成一个整体，由此使得一个项目自成一体，不同于别的项目。

A.内在和外在

B.外在

C.内在

D.总体

【答案】：C189、风险识别过程的输入不包括()。

A.风险管理计划

B.已识别的风险

C.风险分类

D.历史信息

【答案】：B190、在雇用了总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进度计划进行()。

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改

【答案】：B191、下列关于项目计划的说法，正确的是()。

A.项目计划是项目管理的结果

B.项目计划由项目管理的委托方提出

C.项目计划在项目执行过程中是不能改变的

D.项目计划应保证项目目标的实现

【答案】：D192、用定性方式分析风险发生概率的主要根据包括()。

A.风险的应对策略

B.风险的概率分布函数

C.风险可能带来的损失

D.历史经验数据

【答案】：D193、项目时间管理的各个子过程中，在制订项目进度计划前进行的工作不包括()。

A.排列活动顺序

B.估算活动持续时间

C.估算活动资源

D.控制进度

【答案】：D194、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C195、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C196、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%

【答案】：B197、在网络计划执行过程中，当某项工作的进度拖延，并且拖延时间超过了该工作的总时差时，为保证工期目标的实现，则需要缩短该工作()的持续时间。

A.紧前工作

B.后续工作

C.平行工作

D.先行工作

【答案】：B198、过程能力的高低可用过程数据的()来衡量。

A.平均值

B.极差

C.标准差

D.期望值

【答案】：C199、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A200、在搭接网络计划中，若工作B应在工作A完成后3天才能结束，则其搭接关系应表示为()。

A.STFB，A=3天

B.FTFA，B=3天

C.FTSB，A=3天

D.STSA，B=3天

【答案】：B第二部分多选题(100题)1、根据《物权法》，下列财产中可以设定抵押的有()。

A.正在建造的建筑物、船舶、航空器

B.交通运输工具

C.公立学校的教育设施

D.依法被查封、抵押、监管的财产

E.以招标方式取得的土地承包经营权

【答案】：AB2、在搭接网络计划中，终点节点()。

A.只能有一个

B.其持续时间可能为零

C.其最早完成时间等于计算工期

D.可能是虚拟工作

【答案】：ABD3、目前我国监理工程师与国际上普遍认同的咨询工程师的区别主要表现在两者的()上。

A.工作要求

B.工作目的

C.工作阶段

D.工作范围

E.工作对象

【答案】：CD4、FMEA的基本形式有()。

A.系统失效模式及影响分析

B.设计失效模式及影响分析

C.过程失效模式及影响分析

D.实施失效模式及影响分析

E.检验失效模式及影响分析

【答案】：ABC5、在利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，可以获得的信息有()。

A.工程中各项工作的进行速度

B.工程实际进度超前或拖后的时间

C.工程中各项工作超前或拖后的任务量

D.实际进度拖后对后续工作的影响程度

E.后期工程进度超前或拖后的时间预测

【答案】：ABC6、关于正交试验设计的以下说法，正确的有()。

A.对试验结果不处理而“直接看”，其结果并不一定是最优组合

B.并列法正交表的表头设计与等水平正交表的表头设计一样，必须遵循不混杂原则

C.拟水平设计法用多水平正交表安排水平数较多的因素

D.拟水平法的极差分析方法与一般正交试验的极差分析方法完全相同

E.拟因素设计法不仅可以解决不等水平多因素试验问题，同时还可以考察交互作用，可以大大减少试验次数

【答案】：AB7、设备监理单位对成套设备项目设计中交接点复查与核实的重点应为()等各项衔接关系

A.连接方式

B.连接状态

C.连接尺寸

D.交接点参数

E.成套设备与外部其他交通路径的接口

【答案】：ACD8、保留金的退还通常分两次，退还前一半保留金的条件是()。

A.工程通过竣工验收

B.已经签发工程接收证书

C.业主已经接管工程

D.承包商已完成缺陷修补工作

E.已经签发履约证书

【答案】：AB9、下列关于代理特征的表述，正确的有()。

A.代理行为是代理人以被代理人的名义实施的行为

B.代理行为产生的法律后果直接归属于被代理人

C.代理人对任何行为均可实行代理

D.被代理人必须具有民事行为能力

E.代理权限是依据法律规定直接产生的

【答案】：AB10、招标人拒收投标文件的情形有()。

A.投标文件逾期送达的

B.投标文件未送达指定地点的

C.投标文件未密封的

D.提交投标文件的投标人少于3人的

E.投标单位的法定代表人未签字的

【答案】：ABC11、下列关于实际利率和名义利率的说法，正确的有()。

A.当年内计息次数大于1时，实际利率小于名义利率

B.当年内计息次数等于1时，实际利率等于名义利率

C.当年内计息次数大于1时，实际利率大于名义利率

D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值

E.其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越大

【答案】：BCD12、下列关于影响资金时间价值因素的说法中，正确的有()

A.在其他条件不变的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大

B.在其他条件不变的条件下，利率越大，资金的时间价值越大

C.在其他条件不变的条件下，利率越大，资金的时间价值越小

D.在其他条件不变的条件下，资金数量越大，资金的时间价值越大

E.在其他条件不变的条件下，资金数量越大，资金的时间价值越小

【答案】：ABD13、根据《设备工程监理规范》，设备监理服务的监视、测量和评价内容包括()。

A.编制形成文件的程序，以规定职责、程序以及监视和测量的内容、频次、记录等

B.编制形成文件的程序，以规定不合格服务控制的有关职责和权限

C.编制形成文件的程序，以规定不合格服务处置的有关职责和权限

D.制定对每个监理项目的服务过程和结果的监视和测量的评价指标

E.建立监理项目服务过程和结果的监视和测量的评价系统

【答案】：ABCD14、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，竣工报表应列明的内容包括()。

A.截止到工程接收证书注明的日期，按合同要求完成的所有工作的价值

B.承包商认为应付的任何其他款项

C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项

D.最终应支付的款项

E.雇主应付给承包商的余额

【答案】：ABC15、挣值管理主要通过()关键参数来衡量项目的实施状态。

A.成本偏差

B.计划价值

C.挣值

D.实际成本

E.进度偏差

【答案】：BCD16、ISO9000族标准的主要特点包括()。

A.通用性增强

B.以八项质量管理原则为理论基础

C.标准数量减少，标准对组织编制强制性文件要求减少。

D.强调与其他管理体系的相容性

E.将ISO9001和ISO9002编制成协调一致的标准

【答案】：ABCD17、开展设备工程监理工作的前提条件是设备工程监理单位接受委托，其含义包括()。

A.业主口头承诺给设备工程监理单位任务

B.设备制造厂与委托方已签订设备采购合同

C.设备工程监理单位与委托方已签订设备工程监理合同

D.设备工程监理合同明确了监理的范围、内容、权利、义务和责任

E.设备EPC单位与委托方已签订承包合同

【答案】：CD18、在设备安装调试验收过程中，监理单位应()。

A.对验收资料及实物进行检查

B.按设备制造厂认可的试验大纲的规定进行试验

C.在验收移交前，督促承包商清理现场

D.认真审核并签署各种监理工作报告文件

E.检查随机文件是否齐全

【答案】：ACD19、专业监理工程师在设备工程监理资料管理方面的具体职责有()。

A.定期检查相关人员负责的监理资料

B.原材料的验收及有关资料的收集

C.分项工程有关监理资料的整理

D.监理资料的验收、分类整理

E.监理资料的归档

【答案】：BC20、下列关于静态投资回收期的说法，正确的有()。

A.计算静态投资回收期时不考虑资金的时间价值

B.当静态投资回收期小于项目寿命期时，可接受该项目

C.当静态投资回收期大于基准投资回收期时，应拒绝该项目

D.静态投资回收期即为累计净现金流量开始出现正值的年份数

E.静态投资回收期肯定大于动态投资回收期

【答案】：AC21、若进口设备采用FOB交货价，则进口设备抵岸价的构成中可包括()。

A.货价

B.国际运费

C.国际运输保险费

D.关税

E.设备储存费

【答案】：ABCD22、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列作业人员中，属于特种作业人员并且必须持证上岗的有()。

A.垂直运输机械作业人员

B.起重信号工

C.安全生产管理员

D.安装拆卸工

E.爆破作业人员

【答案】：ABD23、下列选项中，属于被监理单位用表的有()。

A.方案报审表

B.监理工程师通知回复单

C.支付证书

D.见证情况表

E.报验申请表

【答案】：AB24、在设备工程合同中，完成工程的含义有()。

A.通过了竣工试验

B.完成了合同规定的工程或单位工程的全部工作

C.完成了合同规定的工程或单位工程接收所要求完成的全部工作

D.修补了无论在工程实施过程，还是在缺陷通知期内发现的质量缺陷

E.完成了履约证书所证明的全部工作

【答案】：AC25、在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有()。

A.通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本

B.通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能

C.施工单位通过严格履行合同，提高其社会信誉

D.在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本

E.适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性

【答案】：ABD26、设备工程监理不同于政府机构的行政监督，政府行政监督的特点具体表现在()。

A.主要表现在诸如环境保护部门对项目环境的监督.相关主管部门对招投标行为和过程的监督.质量监督检验部门对项目质量的监督等

B.具有强制性与法令性，被监督者必须接受

C.政府行政监督的对象包括项目的所有参与方(包括设备工程监理单位)和项目的立项.设计.采购.制造.安装.调试直到交付使用的全过程

D.政府行政监督的深度仅限于以维护公共利益.保证项目实施过程的规范性和保障建设项目各方合法权益的宏观管理

E.政府行政监督的更加深入和具体，应达到对日常的细节活动进行监督的地步

【答案】：ABCD27、申请参加注册设备监理师执业资格考试的条件包括()。

A.具有助理工程师及以上专业技术职务

B.具有工程师及以上专业技术职务

C.具有高级工程师及以上专业技术职务

D.取得工程技术专业大学本科学历，累计从事设备工程专业工作满10年

E.取得工程技术专业硕士学位，累计从事设备工程专业工作满5年

【答案】：BD28、在采用强制确定法选择价值工程分析对象时，下列说法正确的是()。

A.若价值系数远远小于1，则应对评价对象进行价值工程分析

B.若价值系数远远小于1，说明评价对象所耗成本较高，存在降低成本的潜力

C.若价值系数远远大于1，说明评价对象所耗成本较高，存在降低成本的潜力

D.若价值系数等于1，说明评价对象成本过高

E.若价值系数等于1，说明评价对象的功能重要程度与成本的比重属合理匹配

【答案】：AB29、建筑安装工程费中的直接工程费包括()。

A.企业管理费

B.机械使用费

C.材料费

D.社会保障费费

E.人工费

【答案】：BC30、产品检验是指用某种方法()产品的一种或多种质量特性并将测定结果与判别标准相比较，以判定每个产品或每批产品是否合格的过程。

A.测量

B.检查

C.试验

D.观测

E.计量

【答案】：ABC31、在设备工程实施过程中，设备监理工程师在进度监测系统中的工作有()。

A.更新进度计划

B.分析产生进度偏差的原因

C.确定进度计划的调整方法

D.经常定期地收集进度报表资料

E.定期召开会议以便掌握进度动态

【答案】：BD32、设备工程监理服务质量组织评价的指数化测量方法包括()。

A.满意度指数

B.过程指数

C.能力指数

D.绩效指数

E.服务质量指数

【答案】：BCD33、根据《合同法》规定，违约人承担赔偿损失责任的构成条件有()。

A.一方当事人有违约行为

B.违约方主观上有过错

C.另一方当事人有损失

D.违约行为与损失之间有因果关系

E.赔偿与损失应相当

【答案】：ACD34、对工程网络计划进行优化的目的有()。

A.使计算工期满足要求工期

B.使资源需用量降至最低

C.使总成本降至最低

D.使资源强度降至最低

E.使资源需用量满足资源限量要求

【答案】：AC35、在生产过程中，根据正态分布曲线的理论来控制产品质量，必须符合条件有()。

A.要求检查质量数据准确

B.要求数据抽查具有代表性

C.必须具备相对稳定的生产过程

D.(μ-3σ)～(μ+3σ)的控制界限必须小于公差范围

E.只有大批量生产的条件下，产品质量分布符合正态分布曲线

【答案】：ACD36、非标准设备制造合同价格的确定方法包括()。

A.投资估算指标法

B.成本计算估价法

C.定额估价法

D.市场价格法

E.系列设备插入估价法

【答案】：BC37、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有()。

A.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款

B.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的20%时开始扣还预付款

C.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%

D.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%

E.按照预付款的货币和比例计算

【答案】：AD38、项目可行性研究的主要内容包括()。

A.市场预测

B.资源条件评价

C.投资估算

D.财务评价

E.投资机会研究

【答案】：ABCD39、对于产品的缺陷，我国的分类方法包括()

A.设计缺陷

B.生产缺陷

C.运输缺陷

D.指示缺陷

E.经营缺陷

【答案】：ABD40、设备工程项目信息管理的必要性体现在它是设备监理工程师()。

A.声誉的苇要凭据

B.晋级的重要参考

C.实施管理的基础

D.作出正确监理决策的依据

E.开展协调工作的重要媒介

【答案】：CD41、按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。

A.按照订立合同时的市场价格履行

B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行

C.按照订立合同时履行地市场价格履行

D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行

E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行

【答案】：CD42、FIDIC成员作为咨询工程师应承诺“对社会和咨询业的责任”的内容包括()。

A.只承担能够胜任的任务

B.承担本行业对社会所负有的责任

C.始终维护职业尊严、地位和荣誉

D.寻求符合可持续发展原则的解决方案

E.倡导“根据质量选择咨询服务”的理念

【答案】：BCD43、总监理工程师的职责一般包括()。

A.审批设备监理大纲

B.审查承包商提出的开工报告

C.审查承包商的施工方案

D.审核并签署项目交工文件

E.审查批准设备监理实施细则

【答案】：BD44、设备工程监理的目标体系包括()。

A.项目的盈利目标

B.项目的投资控制目标

C.项目的质量管理目标

D.项目的管理成本目标

E.项目的安全管理目标

【答案】：BC45、工程网络计划有不同的表达形式，下列表述正确的有()。

A.时标网络计划中存在波形线

B.单代号网络计划中不存在虚工作

C.单代号网络计划中存在虚工作

D.双代号网络计划中不存在虚工作

E.双代号网络计划中存在虚箭线

【答案】：AB46、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。

A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的

D.用人单位扣押劳动者居民身份证的

E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的

【答案】：AC47、设备工程的管理模式包括()。

A.业主自行管理模式

B.总包公司管理模式

C.平行承包公司管理模式

D.委托项目管理公司管理模式

E.分包公司管理模式

【答案】：AD48、国家质量监督检验检疫部门的主要职责包括()。

A.具体负责设备监理活动的管理，并组织实施

B.对《设备监理单位资格证书》单位进行年度审查

C.负责颁发《注册设备监理师执业资格证书》

D.组织注册设备监理师执业资格考试

E.参与设备工程监理行业自律组织的管理工作

【答案】：ABC49、沟通控制的原则包括()。

A.准确性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.规范化原则

E.简单化原则

【答案】：ABC50、下列选项中，属于质量屋的组成部分的是()。

A.市场要求与质量计划

B.质量特征与质量设计

C.质量分解与质量确定

D.市场要求与技术转换

E.质量特性指标间的相关关系

【答案】：ABD51、管理体系的审核按审核方与受审核方的关系可分为()。

A.主动审核

B.内部审核

C.被动审核

D.外部审核

E.中间审核

【答案】：BD52、要有效地防范设备监理工程师职业道德带来的风险，需要解决三方面的问题()。

A.健全监理单位和监理机构内部的管理机制

B.对设备监理工程师应该遵守的职业道德作出明确的界定

C.加强对设备监理工程师的职业道德教育

D.不断立法，完善法律、法规的覆盖面

E.健全职业道德方面的监督机制

【答案】：BC53、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的

D.在试用期间被证明不符合录用条件的

E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；

【答案】：AB54、设备工程监理资料中，经济及技术资料类文件包括()等。

A.监理月报

B.承包商资质认证资料

C.有关会议纪要

D.设备工程实施方案

E.设备工程质量检验记录

【答案】：BD55、设备工程合同履行期间，承包人具有()情形的，发包人有权请求解除该设备工程合同。

A.明确表示不履行合同主要义务的

B.采用不合格的材料进行施工的

C.将承包的设备工程非法转包、违法分包的

D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E.不能在合同约定的期限内完工的

【答案】：ACD56、下列关于设备制造过程中不合格品控制活动的说法，正确的有()。

A.发现和标识不合格品

B.记录和隔离不合格品

C.评审和处置不合格品

D.只要经返工处理后，不合格品就可转入下道工序

E.制定纠正措施并实施和验证

【答案】：ABC57、雌理服务顾客满意度测量模型中涉及的评价变量包括()。

A.顾客安全

B.顾客期望

C.顾客感知

D.顾客忠诚

E.顾客抱怨

【答案】：BCD58、设备工程监理服务提供特性及要求的确定原则包括()。

A.应明确每一项服务提供特性的要求

B.应清楚地理解并充分满足被监理方的需求

C.应明确监理服务提供时的项目管理环境

D.应识别并确定监督管理的重点过程和过程重点

E.应明确服务提供的程序和方法

【答案】：ACD59、以下反映投资、进度、质量目标的一致关系的有()。

A.进度加快，及早发挥效益

B.进度加快，增大投资

C.提高质量减少返工损失和日常保护费用

D.进度加快，提高质量，减少返工

E.加快进度，影响质量

【答案】：ACD60、SIPOC模式把相关利益方和项目系统联系起来，揭示了设备工程()管理过程。

A.系统化

B.持续化

C.可量化

D.过程化

E.层次性

【答案】：AD61、项目目标的特点有()。

A.多目标性

B.固定性

C.层次性

D.优先性

E.重复性

【答案】：ACD62、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师签发第一笔预付款的付款证书的前提