2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道必考

2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道第一部分单选题(500题)1、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

2、中国仲裁协会是（）。

A.国家行政机关的组成部分

B.国家司法机关的组成部分

C.国家事业单位的组成部分

D.依法成立的社团法人

【答案】：D

3、在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同（）。

A.属于有效合同

B.法院应主动介入判定为无效合同

C.仲裁机构应主动介入裁定为可撤销合同

D.属于效力待定合同

【答案】：A

4、工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准

【答案】：D

5、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《民法典》，要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

【答案】：C

6、甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由成立的是()。

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

【答案】：B

7、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。

A.工程项目采用的材料、设备

B.工程项目技术人员的劳动合同

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

【答案】：B

8、关于法定代表人的说法，下列选项中正确的有()。

A.法定代表人代表法人从事民事活动

B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

D.法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿

【答案】：A

9、关于行政责任,下列说法中正确的是（）

A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚

B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分

C.行政拘留属于行政处罚

D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿

【答案】：C

10、关于法人的说法，不正确的是()。

A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人

B.项目经理部是法人的常设下属机构

C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

【答案】：B

11、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。（2012）

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

【答案】：D

12、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使

C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地

D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护

【答案】：D

13、《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。

A.产品质量监督部门

B.建设主管部门

C.县级以上人民政府

D.发证机关

【答案】：A

14、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

15、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】：C

16、关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

C.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

【答案】：D

17、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）（2013）

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

【答案】：B

18、（2019年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

【答案】：B

19、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括（）

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

【答案】：B

20、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

21、下列关于建筑业企业资质的说法，错误的有()。

A.建筑业企业首次申请或增项申请资质，应当按照其标准申请资质等级

B.建筑业企业资质证书有效期为5年

C.建筑业企业资质证书有效期届满，应当于资质证书有效期届满3个月前申请延续

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，应重新核定建筑业企业资质等级

【答案】：A

22、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有()的权利，不受他人侵犯。

A.买卖和抵押的权利

B.租赁和抵押的权利

C.买卖和租赁的权利

D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】：C

23、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（）。

A.通知建设单位后即产生合同解除的效力

B.必须经建设单位同意后才产生解除效力

C.该合同尚不具备法定解除的条件

D.该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力

【答案】：A

24、一级建造师的注册条件是（）。

A.应当具有高级职称

B.无违法记录

C.受聘于两个以下相关企业

D.达到继续教育要求

【答案】：D

25、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续

【答案】：B

26、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是（）。

A.合同标的

B.履行期限

C.解决争议的方法

D.履行地点

【答案】：D

27、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

28、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

29、关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

【答案】：A

30、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

【答案】：C

31、关于建设工程分包的说法，正确的是()。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：A

32、关于工程建设标准的说法，正确的是()。2016

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【答案】：B

33、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

34、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

35、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当()，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.在开工报告批准前

【答案】：C

36、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件、招标文件招标人无须退还所收取的资格预审文件，招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

【答案】：D

37、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后甲到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。

A.不予受理，因为已经过了诉讼时效

B.不应当受理，因为本案过错难以分清

C.应当受理

D.在甲补充了有关时效中断的证据后才可以受理

【答案】：D

38、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。

A.3.1万

B.3.9万

C.4.2万

D.5.2万

【答案】：B

39、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝

【答案】：C

40、投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润（）。

A.最小

B.最大

C.为零

D.不确定

【答案】：C

41、某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业应当于（）开始办理延期手续。

A.2011年3月1日

B.2011年6月1日

C.2012年3月1日

D.2012年6月1日

【答案】：C

42、根据《民法典》，动产物权的设立和转让，自()时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效

【答案】：A

43、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

44、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（）。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C.该供应商获悉该要约收到的时间

D.该供应商理解该要约内容的时间

【答案】：A

45、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。(2015真题)

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【答案】：B

46、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【答案】：A

47、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

48、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

49、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

50、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以（）。

A.罚款

B.吊销资质证书

C.停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：A

51、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】：B

52、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙协商支付

【答案】：C

53、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】：C

54、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A.30

B.25

C.20

D.15

【答案】：C

55、某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（）。

A.甲公司与杨某的分包合同无效

B.总包对此质量缺陷承担主要责任

C.建设单位可以要求杨某承担全部责任

D.杨某的施工队对此承担主要责任

【答案】：C

56、关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】：C

57、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工总承包特级资质企业应当配备的专职安全生产管理人员不少于（）人。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

58、关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】：C

59、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

【答案】：D

60、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》规定，下列说法正确的是()。

A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当依法向社会公开

B.依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，采用电子招标投标方式的应当载明潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址

C.发布媒介应当按照规定采取有效措施，确保发布招标公告和公示信息的数据电文不被篡改、不遗漏和至少3年内可追溯

D.任何单位和个人认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向相应的省级以上发展改革部门或其他有关部门投诉、举报。

【答案】：D

61、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

【答案】：B

62、关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C

63、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

【答案】：D

64、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿

【答案】：B

65、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）。

A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

【答案】：C

66、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是()。

A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训

B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职

C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业

D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训

【答案】：A

67、工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

【答案】：C

68、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。2014

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

69、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。（2012）

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

70、当事人交换证据的时限是（）。

A.起诉后至答辩结束

B.答辩期满后至开庭审理前

C.开庭后至审理结束前

D.起诉后至裁决前

【答案】：B

71、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行

【答案】：A

72、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

【答案】：B

73、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）

A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪

B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役

C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪

D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪

【答案】：C

74、关于物权和债权的特征的说法，正确的是()。

A.物权是财产权

B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使

C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利

D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

【答案】：A

75、.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《民法典》的规定,该定金数额最多为()万元。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

76、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

77、属于建筑工程一切险承保的是()

A.因自然灾害导致工地内原有建筑物的损毁

B.设计错误引起的损失

C.因原材料的缺陷引起的保险财产本身的损失

D.因意外事故导致的工程损毁

【答案】：D

78、根据专职安全生产管理人员的配备要求,配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业,其施工人员应为（）

A.50人以下

B.50-100人

C.50-200人

D.200人以上

【答案】：C

79、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于()。

A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B.构成违约，因为客观上存在违约的事实

C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

【答案】：B

80、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。

A.施工单位实施隐蔽工程

B.建设单位拨付工程款

C.大型非标构件进行吊装

D.商品混凝土应用于基础工程

【答案】：B

81、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是()。

A.甲公司

B.乙公司

C.戊公司

D.庚公司

【答案】：A

82、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2曰

D.2017年11月2日

【答案】：D

83、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

84、要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（）。

A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B.书面形式的要约自发出时发生效力

C.要约到达受要约人时生效

D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

【答案】：C

85、甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。

A.无效

B.有效

C.部分有效

D.效力待定

【答案】：B

86、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。（2012）

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头同意仲裁

【答案】：D

87、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

【答案】：D

88、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。

A.立即如实上报事故

B.立即启动事故应急预案，组织抢救

C.立即妥善保护事故现场及相关证据

D.立即组织事故调查

【答案】：D

89、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

90、动产质押合同出质人和质权人应当以（）订立动产质押合同。

A.口头形式

B.书面形式

C.保证形式

D.电话形式

【答案】：B

91、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】：D

92、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是

A.法律规定棼止垫资,双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定,应予以没收

【答案】：B

93、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

【答案】：C

94、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

95、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是()

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

96、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是（）。

A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权

B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地

C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同

D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证

【答案】：B

97、实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位

【答案】：B

98、根据我国《民法典》的规定，无效合同自（）时起没有法律效力。

A.谈判

B.订立

C.履行

D.以欺诈、胁迫手段订立

【答案】：B

99、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

100、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。

A.和解

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

【答案】：C

101、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册资本规模

C.专业技术人员能力

D.技术装备水平

【答案】：A

102、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

【答案】：C

103、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有()。

A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的，属于挂靠

B.专业作业承包人可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于转包

D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为

【答案】：A

104、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司（）。

A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除K06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

【答案】：A

105、关于印花税的说法,正确的是（）。

A.营业账簿免纳印花税

B.应纳税额不足5角的,免纳印花税

C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额

D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税

【答案】：C

106、（2020年真题）关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

【答案】：A

107、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机具失灵造成的本身损失

【答案】：B

108、（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）

A.刑事法律关系

B.民事商事法律关系

C.社会法律关系

D.行政法律关系

【答案】：B

109、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。

A.《中华人民共和国宪法》

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《中华人民共和国安全生产法》

D.《中华人民共和国行政许可法》

【答案】：C

110、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】：B

111、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】：B

112、关于不可移动文物保护的说法，正确的是()。

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名城的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动

【答案】：C

113、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。2017真题

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

114、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为（）。

A.30年

B.50年

C.设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.由发包方与承包方约定

【答案】：C

115、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。

A.警告

B.停工整顿

C.责令改正

D.罚款

【答案】：B

116、设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.9

B.10

C.8

D.5

【答案】：A

117、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现。

A.债权

B.债务

C.主体

D.内容

【答案】：A

118、（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）

A.拒不执行生效法律文书确定义务的

B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的

C.拒不履行执行和解协议的

D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的

【答案】：D

119、某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

【答案】：D

120、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A.100

B.200

C.1000

D.600

【答案】：D

121、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

122、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

【答案】：A

123、下列所得中免纳个人所得税的是()。

A.偶然所得

B.出售本人绘画的收入

C.个人保险所获赔偿

D.从投资的某公司取得的派息分红

【答案】：C

124、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。

A.15

B.20

C.45

D.30

【答案】：D

125、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效()。

A.中止

B.中断

C.终止

D.届满

【答案】：B

126、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

D.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

【答案】：D

127、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

128、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力

B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担

C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的任意变更权

【答案】：D

129、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是()。

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

【答案】：A

130、（2020年真题）建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）。

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

【答案】：A

131、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

132、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。

A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

【答案】：C

133、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。

A.4月2日

B.4月10日

C.4月20日

D.发生损害之日

【答案】：B

134、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

135、根据《建设工程安全生产管理条例》，应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职的人员不包括（）。

A.项目经理

B.项目技术员

C.施工单位的主要负责人

D.专职安全生产管理人员

【答案】：B

136、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日

【答案】：C

137、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D

138、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（）的罚款。

A.10万元以上，30万元以下

B.10万元以上，50万元以下

C.20万元以上，30万元以下

D.20万元以上，50万元以下

【答案】：D

139、（2020年真题）关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

140、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

【答案】：A

141、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

【答案】：A

142、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。（2015）

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

143、可以充抵注册建造师继续教育学时的是（）。

A.参加全国建造师执业资格考试命题工作

B.从事注册建造师辅导教材编写工作

C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文

D.参加建造师考前培训授课工作

【答案】：A

144、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.施工单位

B.建设单位

C.公安机关

D.监理单位

【答案】：B

145、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()

A.纳税人兼有不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销额:未分别核算销售额的,从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税额

C.当期额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不再结转下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】：D

146、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

147、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向（）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.县级建设行政主管部门

【答案】：B

148、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：A

149、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和()的同意。

A.城市规划行政主管部门

B.环境保护行政主管部门

C.土地行政主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：A

150、根据新修订的《标准化法》，国务院标准化主管部门（简称为“国标委”）的职责是()。

A.批准发布工程建设强制性国家标准

B.制订工程建设行业标准

C.制订工程建设推荐性国家标准

D.对工程建设强制性国家标准进行技术审查

【答案】：C

151、以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.施工组织方案

【答案】：B

152、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】：D

153、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

154、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。

A.要约撤销

B.要约邀请

C.要约撤回

D.要约生效

【答案】：C

155、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。

A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失

【答案】：D

156、关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

【答案】：D

157、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：B

158、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

159、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

160、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

161、关于变更注册,说法正确的是（）。

A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系

B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册

C.变更注册后仍延续原注册有效期

D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书

【答案】：C

162、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C

163、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

【答案】：C

164、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B

165、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。（2014）

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

【答案】：A

166、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

167、施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A.建设单位的违约行为

B.总监理工程师的停工决定

C.上级企业的处理决定

D.行政机关的罚款

【答案】：D

168、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.仲裁委员会决定

B.合同履行地中级人民法院裁定

C.被告所在地中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

【答案】：D

169、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C

170、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A.当事人可以委托1~2人作为诉讼代理人

B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

【答案】：C

171、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

172、根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中错误的是()。

A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标

B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标

C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

【答案】：D

173、供热、供冷系统的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.2个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C

174、不属于表见代理的特别构成要件的是（）。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人主观为恶意

D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

【答案】：C

175、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。2014

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】：C

176、下列关于知识产权保护期限正确的是()。

A.专利的保护期限均是20年

B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权永远保护

D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生

【答案】：C

177、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()。2016

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】：D

178、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（）。

A.引起诉讼时效的中断

B.引起诉讼时效的中止

C.引起诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

【答案】：A

179、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。

A.执行新价格

B.执行原价格

C.甲承担少部分差价

D.乙承担一半差价

【答案】：B

180、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于（）前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.2014年6月15日

B.2014年6月30日

C.2014年7月10日

D.2014年7月15日

【答案】：B

181、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】：A

182、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至（）。

A.2006年3月1日

B.2006年9月1日

C.2011年3月1日

D.2011年9月1日

【答案】：D

183、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

184、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

185、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

186、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,应处以（）罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.50万元以上100万元以下

D.100万元以上200万元以下

【答案】：B

187、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)

D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)

【答案】：B

188、原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有（）

A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出

B.人民法院可以主动采取证据保全措施

C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保

D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据

【答案】：B

189、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。

A.丙公司应代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】：C

190、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

191、建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

192、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。2016

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：A

193、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

194、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C