2026年一级造价师考试题库300道附答案（培优）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、适用于化工厂、油田、炼油厂、码头及机场等场所的B类火灾灭火，不宜扑救流动着的可燃液体或气体火灾的泡沫灭火系统是（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍泡沫灭火系统

【答案】：C2、为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要（）。

A.同时施工、同时验收、同时投入运行

B.同时审批、同时设计、同时施工

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时移交、同时使用

【答案】：C3、（2011年真题）关于空心桥墩构造的说法，正确的是（）。

A.钢筋混凝土墩身壁厚不小于300mm

B.墩身泄水孔直径不宜大于200mm

C.空心墩应按构造要求配筋

D.沿墩身每600mm设置横隔板

【答案】：A4、下列固定资产折旧方法中，属于平均分摊固定资产折旧额的方法是（）

A.年数总和法和双倍余额递减法

B.双倍余额递减法和使用年限法

C.使用年限法和工作量法

D.工作量法和年数总和法

【答案】：C5、（2018年真题）基坑开挖时，采用明排法施工，其集水坑应设置在（）。

A.基础范围以外的地下水走向的下游

B.基础范围以外的地下水走向的上游

C.便于布置抽水设施的基抗边角处

D.不影响施工交通的基坑边角处

【答案】：B6、下列选项中属于联合体承包模式特点的是（）。

A.组织协调工作量小，并有利于工程造价和建设工期的控制

B.不利于建设单位控制工程造价

C.对联合体而言，风险抵抗能力较小

D.要求建设单位有较强的组织协调能力

【答案】：A7、下列场景应设置消防水泵接合的是（）。

A.四层民用建筑

B.地下2层，地上3层

C.11000m2地下一层仓库

D.两层生产厂房

【答案】：C8、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。

A.3天，6000元

B.1天，3000元

C.3天，4000元

D.1天，4000元

【答案】：C9、下面选项，关于土石方填筑正确的是（）。

A.宜采用同类土填筑

B.从上至下填筑土层的透水性应从大到小

C.含水量大的黏土宜填筑在下层

D.硫酸盐含量小于5%的土不能使用

【答案】：A10、（2015年真题）它广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热。此种耐火隔热材料为（）。

A.蛭石

B.粘土砖

C.硅藻土砖

D.矿渣棉

【答案】：C11、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。

A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人

B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款

C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理

D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用

【答案】：B12、（2014年真题）进行投资方案敏感性分析的目的是（）。

A.分析不确定因素在未来发生变动的概率

B.说明不确定因素在未来发生变动的范围

C.度量不确定因素对投资效果的影响程度

D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响

【答案】：D13、当基础断面不同，在计算基础工程量时，应采用（）计算。

A.分段计算法

B.分层计算法

C.补加计算法

D.补减计算法

【答案】：A14、（2017年真题）它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为（）。

A.聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料

【答案】：C15、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。

A.建设地点

B.产品需求市场

C.生产成本

D.建造方案

【答案】：B16、目前在我国较多使用的塑料板块地面是（）。

A.卷材

B.软质块材

C.半硬质聚氯乙烯块材

D.软质聚氯乙烯卷材

【答案】：C17、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法

【答案】：D18、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件

【答案】：A19、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8%；发行500万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。

A.12.88%

B.12.38%

C.12.79%

D.12.98%

【答案】：A20、（2018年考题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。

A.总投资收益率

B.内部收益率

C.资产负债率

D.资金净利润率

【答案】：B21、（）的作用是承受围岩垂直与水平方向的压力，一般由拱顶、边墙和仰拱（无仰拱时做铺底）组成。

A.承载衬砌

B.装饰衬砌

C.构造衬砌

D.复合式衬砌

【答案】：A22、适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。

A.涡流探伤

B.磁粉探伤

C.荧光液体渗透检测

D.着色液体渗透检测

【答案】：A23、具有综合力学性能、耐低温冲击韧性、焊接性能和冷热压加工性能良好的特性，可用于建筑结构、化工容器和管道、起重机械和鼓风机的是（）。

A.Q195

B.Q235

C.Q275

D.Q345

【答案】：D24、投资估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是()。

A.

B.C=EK

C.C

D.C

【答案】：B25、下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（）

A.转让财产的收入

B.接受捐赠的收入

C.国债利息收入

D.提供劳务的收入

【答案】：C26、采用下列方式筹集的资金中，不列入企业狭义资本结构管理范围的是（）。

A.政府投资

B.发行股票

C.发行长期债券

D.银行短期贷款

【答案】：D27、（2015年真题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。

A.总承包单位技术负责人

B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B28、在涂抹绝热层的施工方法中，下面表述正确的是（）。

A.管道壁清扫干净，水平管道上要焊接钢板托环

B.涂抹第一层绝热材料时，可用较稀的胶泥散敷

C.绝热胶泥要分层涂抹，干透后无需再做保护层

D.此方法仅适用于外形简单的中小型设备及构件

【答案】：B29、合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未作出承诺

D.受要约人对要约内容做出实质性质变更

【答案】：D30、建设项目竣工决算包括的范围是（）。

A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用

B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用

C.建安工程费用和设备工器具购置费用

D.建安工程费用和其他费用

【答案】：A31、（2017年考题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B32、设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，策划建成普通办公大楼，或者建成具有多功能的现代化办公楼宇，这项活动是指工程项目策划的（）。

A.工程项目定义

B.工程项目定位

C.工程项目系统构建

D.工程项目建设方案设计

【答案】：B33、对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。

A.土方开挖工程

B.门窗工程

C.砖砌体工程

D.木门窗安装工程

【答案】：B34、它具有非常优良的耐高、低温（-180°C至260°C）性能。几乎耐所有的化学药品，抗腐蚀性极强，摩擦系数极低。不吸水，电性能优异，是目前介电常数和介电损耗最小的固体绝缘材料。但强度低，冷流性强。可用于制作热交换器。此种管材为（）。

A.聚四氟乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料管

【答案】：A35、（2008年真题）根据《建设工程工程量清单计量规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是（）。

A.竹木地板

B.花岗岩楼地面

C.塑料板楼地面

D.现浇水磨石地面

【答案】：D36、高原地区施工增加费指在海拔高度（）m以上地区施工，由于受气候、气压的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。

A.1000

B.1500

C.1800

D.2000

【答案】：D37、具有极高的透明度，电绝缘性能好，制成的泡沫塑料是目前使用最多的一种缓冲材料，有优良的抗水性，机械强度好，缓冲性能优异，易于模塑成型，该热塑性塑料是（）。

A.聚丙烯（PP）

B.聚四氟乙烯

C.聚苯乙烯（PS）

D.ABS树脂

【答案】：C38、关于湿陷性黄土的特征，下列说法错误的是（）。

A.含有较多的可溶盐类

B.颗粒成分以粉粒为主

C.孔隙比在1.5左右或更大

D.一般具有肉眼可见的大孔隙

【答案】：C39、反映热水锅炉工作强度的指标是（）。

A.额定热功率

B.额定工作压力

C.受热面发热率

D.锅炉热效率

【答案】：C40、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】：D41、广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等，特别适合于各种不规则部位的防水的防水材料是（）。

A.防水卷材

B.防水混凝土

C.防水涂料

D.沥青油毡瓦

【答案】：C42、当地下工程围岩中出现（）时，应采用锚杆稳定围岩。

A.拉应力区

B.压应力区

C.收缩力

D.浮托力

【答案】：A43、在电气安装工程中，室内低压引入线从支持绝缘子起至地面的距离不应小于()。

A.2.0m

B.2.5m

C.3.0m

D.3.5m

【答案】：B44、广泛应用于低浓度有害气体的净化，特别有机溶剂蒸汽的净化，净化效率能达到100%的是（）。

A.吸收法

B.吸附法

C.冷凝法

D.洗涤法

【答案】：B45、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，编码0307所表示的项目名称为（）。

A.消防工程

B.给排水、采暖、燃气工程

C.通风空调工程

D.工业管道工程

【答案】：C46、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护

【答案】：A47、门在建筑中的作用主要是（）。

A.采光

B.通风

C.保温、隔声

D.交通联系

【答案】：D48、（2018年真题）中小型形状复杂的装配件，清洗方法为（）。

A.溶剂油擦洗和涮洗

B.清洗液浸泡或浸、涮结合清洗

C.溶剂油喷洗

D.乙醇和金属清洗剂擦洗和涮洗

【答案】：B49、热塑性塑料中，具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，刚性好及耐化学腐蚀，但其耐热性差，不耐沸水的为（）。

A.低密度聚乙烯

B.高密度聚乙烯

C.聚氯乙烯

D.聚苯乙烯

【答案】：D50、根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。

A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地

B.发件人的主营业地或住所地任选其一

C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地

D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地

【答案】：A51、按空气处理设备的设置情况分类，属于半集中式系统的有（）。

A.单风管系统

B.双风管系统

C.风机盘管加新风系统

D.局部系统

【答案】：C52、冷拔低碳钢丝分为两级，甲级用于（）中。

A.负温度混凝土结构

B.受冲击作用混凝土结构

C.预应力混凝土结构

D.重复荷载作用混凝土结构

【答案】：C53、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.折旧费

B.维护费

C.人工费

D.动力费

【答案】：C54、在保冷结构的绝热施工时，其外金属保护层的连接方法应尽可能采用()。

A.自攻螺丝固定

B.抽芯铆钉紧固

C.自攻螺丝加铆钉紧固

D.挂口固定

【答案】：D55、在计算所得税的各项扣除时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。

A.12%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：A56、标前施工组织设计的内容不适用于（）。

A.合理低价法

B.最低投标价法

C.技术评分最低标价法

D.综合评分法

【答案】：B57、在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是（）。

A.固定资产折旧费

B.利息支出

C.无形资产摊销费

D.职工福利

【答案】：D58、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】：C59、某室内给水系统，分区设置水箱，水泵统一加压，系统运行时上区供下区用水，适用于电力充足、电价较低的高层建筑。但下区供水受上区限制，能源消耗较大，屋顶水箱容积大，增加建筑荷载。该系统的给水方式为（）。

A.分区并联给水方式

B.分区串联给水方式

C.分区水箱减压给水方式

D.分区减压阀减压给水方式

【答案】：C60、（2017年真题）下列常用光源中平均使用寿命最长的是（）。

A.白炽灯

B.碘钨灯

C.氙灯

D.直管形荧光灯

【答案】：D61、当基岩表面接近于涵洞流水槽面标高时，孔径大于或等于（）m的盖板涵，可采用分离式基础。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】：C62、（2016年真题）关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（）。

A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口

B.双排井点管适用于宽度小于6m的基坑

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧

D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑

【答案】：A63、对于水泥混凝土路面整平饰面的说法错误的是（）。

A.每车道路面应配备1根滚杠（双车道2根）

B.振动梁振实后，应拖动滚杠往返1遍提浆整平

C.拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵模各1遍整平饰面

D.在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角

【答案】：B64、从生产到使用过程中无毒，无公害，无污染，无腐蚀，无残留，属于无管网灭火系统。该灭火系统是（）

A.七氟丙烷灭火系統

B.IG541灭火系

C.S型气溶胶灭火装置

D.K型气溶胶灭火装置

【答案】：C65、（2019年真题）50mm厚的高压钢管焊接坡口为（）。

A.V形坡口

B.J形坡口

C.U形坡口

D.I形坡口

【答案】：C66、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。

A.人工费

B.人工费和机具费的合计

C.人工费、材料费和机具费的合计

D.直接费

【答案】：C67、某地脚螺栓可拆卸，螺栓比较长，一般都是双头螺纹或一头T字形的形式，适用于有强烈震动和冲击的重型设备固定。该地脚螺栓为()。

A.固定地脚螺栓

B.胀锚固地脚螺栓

C.活动地脚螺栓

D.粘接

【答案】：C68、某通风工程，需要输送气体压力为10kPa的小流量气体，应选用的通风机型式为（）。

A.中压离心式

B.高压离心式

C.中压轴流式

D.高压轴流式

【答案】：B69、自动喷水灭火系统中，同时具有湿式系统和干式系统特点的灭火系统为（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水预作用系统

C.自动喷水干式灭火系统系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】：B70、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料，搅拌、卸料，不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系教为0.8，则该机械台班产量定额为（）。

A.5.12m3/台班

B.1.30台班/10m3

C.7.68m3/台班

D.1.95台班/10m3

【答案】：C71、采用增量投资内部收益率（ΔIRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。

A.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案

B.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案

C.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额小的方案

D.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额大的方案

【答案】：B72、与碱性焊条相比，酸性焊条的使用特点为（）。

A.对铁锈、水分不敏感

B.能有效清除焊缝中的硫、磷等杂质

C.焊缝的金属力学性能较好

D.焊缝中有较多由氢气引起的气孔

【答案】：A73、信息提供子系统的功能不包括（）。

A.向道路使用者采集信息

B.向救助部门提供信息

C.向道路使用者提供建议

D.向道路使用者提供信息

【答案】：A74、工业管道选用油性调和漆、酚醛漆进行涂覆时，可采用()

A.涂刷法

B.喷涂法

C.浸涂法

D.电泳涂装法

【答案】：A75、适用于扑救电气火灾的自动喷水灭火系统是()。

A.湿式灭火系统

B.水喷雾灭火系统

C.干式灭火系统

D.预作用灭火系统

【答案】：B76、辉绿岩板和管材衬里是由辉绿岩石熔融铸成的。辉绿岩的主要成分是二氧化硅，是一种灰黑色的质地密实的材料。其缺点不包括（）。

A.耐酸碱性差

B.脆性大.不宜承受重物的冲击

C.温度急变性较差

D.板材难以切割加工

【答案】：A77、它广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热。此种耐火隔热材料为（）。

A.蛭石

B.粘土砖

C.硅藻土砖

D.矿渣棉

【答案】：C78、（2013年考题）运用价值工程进行功能评价时，效果评价对象的价值指数V1<1，则正确的价值是（）。

A.降低评价对象的现实成本

B.剔除评价对象的过剩功能

C.降低评价对象的功能水平

D.不将评价对象最为改进对象

【答案】：A79、对于忌油系统脱脂，符合要求的是（）。

A.脱脂剂可采用四氯化碳、精馏酒精、三氯乙烯和二氯乙烷

B.对有明显油渍或锈蚀严重的管子应先酸洗后脱脂

C.脱脂后可自然蒸发清除残液

D.有防锈要求的脱脂件宜在干燥的空气中保存

【答案】：A80、发动机额定功率为180kW的拖拉机属于()

A.小型

B.中型

C.大型

D.特大型

【答案】：C81、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除专用合同条款另有约定外，下列说法中正确的是（）。

A.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起60天内发出开始工作通知的，承包人有权解除合同

B.承包人应在受到预付款的同时向发包人提交预付款保函，保函的金额应与预付款金额相同，保函的金额应保持不变

C.监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后28天内完成审核

D.监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

【答案】：D82、（2020年真题）某工程项目完工后，承包单位于2019年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（）。

A.8月8日

B.9月11日

C.11月12日

D.11月13日

【答案】：B83、无损探伤中，仅能检测出各种导体表面和近表面缺陷的方法为（）。

A.液体渗透探伤

B.中子射线探伤

C.涡流探伤

D.磁粉探伤

【答案】：C84、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金资金成本为12%，企业自有资金机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的前提下，基准收益率至少应达到（）。

A.12%

B.13.5%

C.13.8%

D.15%

【答案】：C85、减压阀用于给水分区减压时，应采用的减压阀形式为（）。

A.减动压式

B.减静压式

C.减动压式或减静压式

D.减动压同时减静压式

【答案】：D86、固定消防炮灭火系统中，适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾现场的灭火系统是（）。

A.泡沫炮系统

B.干粉炮系统

C.水炮系统

D.气体炮系统

【答案】：A87、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是（）。

A.现浇有梁板主梁.次梁按体积并入楼板工程量中计算

B.无梁板柱帽按体积并入零星项目工程量中计算

C.弧形楼梯不扣除宽度小于600mm的楼梯井

D.整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的斜梁所占面积

【答案】：A88、锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后，必须进行水压试验，需单独做水压试验的是（）。

A.锅筒

B.安全阀

C.联箱

D.过热器

【答案】：B89、根据《建筑工程质量管理条例》，在正常使用条件下，电气管道和装修工程的最低保修期限是（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B90、进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】：B91、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）。

A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额

B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分

C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算

D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

【答案】：D92、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。

A.212

B.96

C.116

D.176

【答案】：A93、塔架制作属于金属结构工程范围，其中不包括（）内容。

A.焊接

B.焊缝检查

C.组对

D.力学性能检验

【答案】：D94、下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。

A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改

B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工

C.情况严重的，应当及时报告建设单位

D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告

【答案】：D95、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。

A.2个月

B.3个月

C.75天

D.100天

【答案】：B96、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。

A.2.54

B.2.74

C.2.75

D.2.94

【答案】：A97、（2021年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50555-2013），室外走廊建筑面积的以下为正确的是（）

A.无围护设施的室外走廊，按其结构底板水平投影面积计算1/2面积

B.有围护设施的室外走廊，按其维护设施外围水平面积计算全面积

C.有围护设施的室外走廊，按其维护设施外围水平面积计算1/2面积

D.无围护设施的室外走廊，不计算建筑面积

【答案】：D98、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。

A.承包人建议书评审标准

B.形式评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

【答案】：A99、（2021年真题）关于不同行业、不同类型的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（）。

A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模

B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模

C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等

D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模

【答案】：C100、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

【答案】：D101、（2020年真题）《公路工程建设项目概算预算编制办法》中，高速公路桥梁竣（交）工验收试验检测费标准按双向四车道计算，每增加1个车道费用增加（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：C102、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。

A.可以拒绝赔偿

B.不得提出异议

C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少

D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少

【答案】：C103、（2008年真题）混凝土搅拌过程中加入引气剂，可以减少拌和物泌水离析，改善其和易性。效果较好的引气剂是（）。

A.烷基苯磺酸盐

B.蛋白质盐

C.松香热聚物

D.石油磺酸盐

【答案】：C104、根据国家相关法律.法规和政策规定，因停工学习，执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D105、关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】：C106、下列梁式桥类型中，（）适用于较大跨径的悬臂梁桥和连续梁桥，还易于做成与曲线、斜交等复杂线形相适应的桥型结构。

A.T形梁

B.工形梁

C.箱梁

D.连续梁

【答案】：C107、砖砌体拆除中必须描述拆除部位的截面尺寸的是（）。

A.砖地沟

B.墙

C.柱

D.基础

【答案】：A108、近年来，在大型的高层建筑中，室内给水系统的总立管宜采用的管道为（）。

A.球墨铸铁管

B.无缝钢管

C.给水硬聚氯乙烯管

D.给水聚丙烯管

【答案】：A109、盈亏平衡分析分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。

A.只生产单一产品，且生产量大于销售量

B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低

C.生产量与销售量之间成线性比例关系

D.销售收入是销售量的线性函数

【答案】：D110、裂隙的主要发育方向与建筑边坡走向（），边坡易发生坍塌。

A.斜交的

B.交叉的

C.垂直的

D.平行的

【答案】：D111、与普通混凝土相比，高强度混凝土的特点是（）。

A.早期强度低，后期强度高

B.徐变引起的应力损失大

C.耐久性好

D.延展性好

【答案】：C112、在混凝土冬季施工时，为确保混凝土在遭冻结前达到受冻临界强度，可采取的措施有（）。

A.采用蒸汽养护时，宜采用硅酸盐水泥

B.适当提高水灰比

C.适当加入缓凝剂

D.提高混凝土的入模温度

【答案】：D113、（2018年考题）某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为（）年。

A.5.3

B.6.0

C.6.34

D.7.0

【答案】：D114、防水要求高和耐用年限长的土木建筑工程，防水材料应优先选用（）。

A.三元乙丙橡胶防水卷材

B.聚氯乙烯防水卷材

C.氯化聚乙烯防水卷材

D.沥青复合胎柔性防水卷材

【答案】：A115、项目财务分析中的总成本费用不包括（）。

A.利息

B.折旧费

C.经营成本

D.其他补贴费用

【答案】：D116、（2018年真题）针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的（）策划。

A.目标

B.构思

C.组织

D.控制

【答案】：C117、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。

A.BOT方式和ABS方式

B.ABS方式和PFI方式

C.BOT方式和TOT方式

D.ABS方式和TOT方式

【答案】：D118、沉井本身既是基础结构，在施工过程中也是挡土防水的围堰设施。下列关于沉井施工说法正确的是（）。

A.沉井接高时不得将刃脚掏空

B.筑岛材料应用透水性差、不易压实的黏土

C.墩台位于旱地时宜用筑岛法制作和下沉重力式沉井

D.当位于深水处而围堰筑岛困难时可采用重力式沉井

【答案】：A119、管道绝热工程施工时，在硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上的防潮层材料应该采用（）。

A.沥青油毡

B.塑料薄膜

C.阻燃性沥青玛碲酯贴玻璃布

D.麻刀石灰泥

【答案】：C120、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5

【答案】：C121、重力坝的构造设计不包括（）。

A.坝顶结构

B.廊道布置

C.坡度

D.坝体分缝

【答案】：C122、依据《标准施工招标文件》，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。

A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验

B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

C.经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延

D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿

【答案】：B123、柔性基础的主要优点在于（）。

A.取材方便

B.造价较低

C.挖土深度小

D.施工便捷

【答案】：C124、下列对悬式和伞式立式水轮发电机的描述错误的是（）。

A.悬式水轮发电机推力轴承损耗较小，装配方便

B.悬式水轮发电机机组较大，消耗钢材多

C.伞式水轮发电机推力轴承直径较小

D.伞式水轮发电机上机架轻便，可降低机组及厂房高度

【答案】：C125、漏电保护器安装时，正确的做法有（）。

A.安装在照明配电箱内

B.照明线路中的中性线，可不通过漏电保护器

C.安装后拆除单相闸刀开关、熔丝盒

D.安装后带负荷分、合开关二次

【答案】：A126、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），下列关于砖砌体的工程量计算的说法，正确的是（）。

A.空斗墙按设计尺寸墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部分不计入

B.空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中孔洞部分体积应予以扣除

C.实心砖柱按设计尺寸以柱体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除

D.空心砖围墙按中心线长乘以墙高以面积计算

【答案】：C127、某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。

A.直线制

B.强矩阵制

C.职能制

D.弱矩阵制

【答案】：B128、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。

A.分部分项工程费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费

【答案】：B129、（2015年真题）采用锤击法打预制钢筋混凝土桩，方法正确的是（）。

A.桩重大于2t时，不宜采用“重锤低击”施工

B.桩重小于2t时，可采用1.5～2倍桩重的桩锤

C.桩重大于2t时，可采用桩重2倍以上的桩锤

D.桩重小于2t时，可采用“轻锤高击”施工

【答案】：B130、高压管子探伤的焊口符合要求的是（）。

A.用x射线透视，固定焊抽查20%

B.转动平焊100%x射线透视

C.超声波探伤，100%检查

D.探伤不合格的焊缝不允许返修

【答案】：C131、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿

B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】：C132、安装工程措施项目清单编制时，不属于措施项目清单的项目为()。

A.安全文明施工

B.工程排污

C.施工排水

D.施工降水

【答案】：B133、关于挖基和排水施工技术，错误的是（）。

A.挖基施工宜安排在枯水或少雨季节进行

B.排水困难时，宜采用水下挖基方法

C.采用机械开挖时若超挖，需人工回填夯实

D.基坑开挖后，不得长时间暴露、被水浸泡或被扰动

【答案】：C134、名义利率12％，每季度复利一次，则实际年利率为（）

A.12.68％

B.12.55％

C.12.49％

D.12.00％

【答案】：B135、综合布线系统中，最常用的是网络拓扑结构是（）。

A.分级星型网络

B.树形结构

C.混合结构

D.环形结构

【答案】：A136、工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程建设规模，投资额，新增固定资产，新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的计划表是（）

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.投资计划年度分配表

【答案】：B137、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据

【答案】：C138、岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后衬砌多用（）。

A.钢板

B.型钢拱架

C.钢筋混凝土

D.挂网喷混凝土

【答案】：C139、（2019年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）,干湿两用报警装置清单项目不包括（）。

A.压力开关

B.排气阀

C.水力警铃进水管

D.装配管

【答案】：C140、关于检查口的设置，下列说法错误的是（）。

A.立管上检查口之间的距离不大于15m

B.在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口

C.平顶建筑可用通气管顶口代替检查口

D.立管上如有乙字管，则在该层乙字管的上部应设检查口

【答案】：A141、（2021年真题）关于自行杆式起重机的特点，以下说法正确的（）

A.履带式起重机的稳定性高

B.轮胎起重机不适合在松软地面上工作

C.汽车起重机可以负荷行驶

D.履带式起重机的机身回转幅度小

【答案】：B142、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（）万元。

A.4158

B.4169

C.3465

D.3474

【答案】：D143、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）规定，安装工程0310表示（）。

A.给排水、采暖、燃气工程

B.工业管道工程

C.建筑智能化工程

D.刷油、防腐蚀、绝热工程

【答案】：A144、它靠改变齿轮传动比来改变升降速度，仅用于起重量不大和无电源的起重作业中。该设备为（）。

A.手动卷扬机

B.滑轮

C.绞磨

D.起重葫芦

【答案】：A145、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。

A.工程价格信息

B.政策性文件

C.计价标准和规范

D.工程定额

【答案】：A146、路基病害可分为边坡病害、防护及支挡结构物病害、排水设施病害、（）。[2019年回忆版]

A.基础病害

B.路肩、路堤与路床病害

C.结构病害

D.材料病害

【答案】：B147、混凝土集中搅拌时配料数量允许偏差，允许偏差为±2%的是（）。

A.水泥

B.掺合料

C.集料

D.外加剂

【答案】：C148、（2020年真题）关于公路工程投标报价的说法，正确的是（）。

A.对物价和工资上涨的影响分析属于投标报价的盈亏分析

B.目前公路工程投标主要采用项目成本分析法计算直接费

C.投标报价分析的目的是探讨标价的经济合理性，从而做出最终报价决策

D.投标人复核招标工程量清单发现工程量有误时，可以自行更改清单工程量

【答案】：C149、下列关于悬索桥锚碇施工的说法错误的是（）。

A.锚碇按受力形式的不同可分为重力式描碇、隧道式锚碇和岩锚

B.重力式锚碇依靠自身巨大的重力抵抗主缆拉力

C.隧道式锚碇的锚体嵌入地基基岩内，借助基岩抵抗主缆拉力

D.隧道式锚碇是通过锚固钢绞线或锚杆直接锚固于岩体，将荷载传递至基岩

【答案】：D150、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1000元/m2，运杂费30元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为()万元

A.152

B.105

C.104

D.102

【答案】：B151、（2015年真题）一般设在热力管网的回水干管上，其扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。此水泵为（）。

A.补水泵

B.混水泵

C.凝结水泵

D.循环水泵

【答案】：D152、以下对于钨极惰性气体保护焊（TIG焊）的特点描述正确的是（）。

A.不适于焊接铝、镁、钛和不锈钢

B.不适用于厚壁压力容器及管道焊接

C.焊缝质量高

D.焊接生产率高

【答案】：C153、岩石分类不包括（）。

A.特坚石

B.普坚石

C.软坚石

D.松石

【答案】：C154、积雪冰川融化不属于地表流水中的（）。

A.暂时性流水

B.经常性流水

C.季节性流水

D.间隔性流水

【答案】：B155、此钢具有较高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，以及良好的压力加工和焊接性能。但是这类钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化的不锈钢是（）。

A.铁素体不锈钢

B.奥氏体不锈钢

C.铁素体－奥氏体型不锈钢

D.沉淀硬化型不锈钢

【答案】：B156、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】：B157、某黏性土样的天然含水量ω为20%，液限ωL为35%，塑限ωp为15%，其液性指数IL为（）。

A.0.25

B.0.75

C.1.33

D.4.0

【答案】：A158、洞顶不填土，适用于低路堤或浅沟渠的涵洞称为（）。

A.砖涵石涵

B.石涵

C.暗涵

D.明涵

【答案】：D159、路基横断面一般有路堤、路堑和（）三种基本形式。

A.全填半挖路基

B.半填全挖路基

C.全填全挖路基

D.半填半挖路基

【答案】：D160、按照石墨的形状特征，石墨呈团絮状的灰口铸铁为（）。

A.普通灰铸铁

B.耐磨铸铁

C.可锻铸铁

D.球墨铸铁

【答案】：C161、某焊接方法，热效率高、熔深大、焊接速度快、机械化操作程度高，因而适用于中厚板结构平焊位置长焊缝的焊接，该焊接方法是（）。

A.埋弧焊

B.钨极惰性气体保护焊

C.熔化极气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：A162、直埋电缆在工程中必须选用（）。

A.绕包型电缆

B.铠装型电缆

C.挤出型电缆

D.外被型电缆

【答案】：B163、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：C164、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】：B165、（2018年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

【答案】：C166、单一的中温回火适用于下列哪种情况（）。

A.气焊焊口

B.重要结构零件

C.只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝

D.提高钢件的硬度、强度和耐磨性

【答案】：C167、在单层工业厂房吊装工程施工，当安装4～10层结构时，应选择的起重机为（）。

A.履带式起重机

B.自升式塔式起重机

C.塔式起重机

D.汽车式起重机

【答案】：C168、塔器的直径和高度较大，质量在350—700t之间时，吊装可采用的起重设备为（）。

A.单抱杆

B.双抱杆

C.轮胎式起重机

D.塔式起重机

【答案】：B169、施工项目管理实施规划中，对整个建设项目全局作出统筹规划和全面安排，并主要解决影响建设全局的重大战略问题的内容是()。

A.施工部署

B.施工方案

C.进度计划

D.质量计划

【答案】：A170、（2016年真题）下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。

A.投资各方现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C171、适用范围广，机动性好，可以方便地转移场地，但对道路、场地要求较高，台班费较高的起重机是（）。

A.流动式起重机

B.塔式起重机

C.门式起重机

D.桅杆式起重机

【答案】：A172、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010

【答案】：A173、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。

A.BOT

B.BOO

C.PFI

D.TOT

【答案】：C174、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。

A.因素分析法

B.重点选择法

C.专家检查法

D.强制确定法

【答案】：D175、管柱按材料分类时，不包括（）。

A.钢筋混凝土管柱

B.预应力混凝土管柱

C.石管柱

D.钢管柱

【答案】：C176、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标’招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。

A.4748

B.4800

C.5200

D.5252

【答案】：B177、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费

【答案】：B178、下列不属于水电站厂房设备系统的是（）。

A.水流系统

B.电压系统

C.电气控制设备系统

D.机械控制设备系统

【答案】：B179、按《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617—2010)，下列灯具安装正确的说法是()

A.室外墙上安装的灯具，其底部距地面的高度不应小于2.5m

B.安装在顶棚下的疏散指示灯距地面高度不宜小于2.5m

C.航空障碍灯在烟囱顶上安装时，应安装在烟囱口以上1.5～3m

D.带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应不高于工作台面0.3m

【答案】：A180、（2019年真题）主要缺点是小制冷量时机组能效比明显下降,负荷太低时可能发生喘振现象（）。

A.离心式水冷机组

B.活塞式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.冷风机组

【答案】：A181、具有高强度，耐蚀性优于铁素体型不锈钢，主要用于制造高强度和耐蚀的容器、结构和零件，也可用作高温零件的不锈钢为（）。

A.奥氏体型不锈钢

B.马氏体型不锈钢

C.铁素体一奥氏体型不锈钢

D.沉淀硬化型不锈钢

【答案】：D182、钢的成分确定后，其力学性能主要取决于（）。

A.钢的冲击韧性

B.碳的含量

C.有害元素含量

D.钢的金相组织

【答案】：D183、按砌块墙钢丝网加固项目编码列项的是（）。

A.地面面层钢丝网加固

B.抹灰钢丝网加固

C.后浇带金属网

D.金属网栏

【答案】：B184、与离心泵的主要区别是防止输送的液体与电气部分接触，保证输送液体绝对不泄漏的泵是（）。

A.离心式杂质泵

B.离心式冷凝水泵

C.屏蔽泵

D.混流泵

【答案】：C185、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

【答案】：B186、城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县以上人民政府建设主管部门

【答案】：D187、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算

D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】：C188、在渗流作用下，局部土体表面隆起、顶穿或粗细颗粒同时浮动而流失的现象，称为（）

A.流土

B.管涌

C.接触冲刷

D.接触流失

【答案】：A189、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：D190、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。

A.不符合合同文件要求的工程不予计量

B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量

C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量

D.返工的工程量，发包人不予计量

【答案】：D191、（2018年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）,高度为2.1米的立体书库结构层,其建筑面积（）。

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.只计算一层面积

【答案】：B192、某空调水系统，各并联环路的管路总长度基本相等，各用户盘管的水阻力大致相等。系统的水力稳定性好，流量分配均匀。适用于高层建筑垂直立管以及范围较大的水平管路系统。该空调水系统为（）。

A.同程式系统

B.异程式系统

C.闭式系统

D.定流量系统

【答案】：A193、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），在三类土中挖基坑不放坡的坑深可达（）。

A.1.2m

B.1.3m

C.1.5m

D.2.0m

【答案】：C194、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。

A.劳动者不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者可变

C.劳动对象不变，劳动工具、劳动者可变

D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变

【答案】：D195、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）

A.7.83%

B.8.33%

C.9.57%

D.11.10%

【答案】：B196、（2019年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），钢筋工程量计算正确的是（）。

A.钢筋机械连接需单独列项计算工程量

B.设计未标明连接的均按每12m计算1个接头

C.框架梁贯通钢筋长度不含两端锚固长度

D.框架梁贯通钢筋长度不含搭接长度

【答案】：A197、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555

【答案】：A198、用在其他吊装方法不便或不经济的场合，重量不大、跨度、高度较大的场合，如桥梁建造、电视塔顶设备等的吊装方法为（）。

A.直升机吊装

B.液压提升

C.缆索系统吊装

D.履带式起重机吊装

【答案】：C199、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B200、按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的是（）。

A.针型阀

B.减压阀

C.逆止阀

D.单流阀

【答案】：A201、下列工程量中，属于公路工程实施阶段按照合同的约定对承包人已完工程进行测量，计算、核查，并确认已完工程的实际数量的是（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：C202、不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站冷却水系统，适合安装在大口径管道上的阀门类型是（）。

A.蝶阀

B.截止阀

C.闸阀

D.旋塞阀

【答案】：A203、适用于耗热量大的建筑物，间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。具有热惰性小、升温快、设备简单、投资省等优点的是（）。

A.热水采暖系统

B.蒸汽采暖系统

C.热风采暖系统

D.低温热水地板辐射采暖系统

【答案】：C204、（2021年真题）下列混凝土性能中，不属于耐久性的是（）。

A.抗渗性

B.抗冻性

C.碱-集料反应

D.稳定性

【答案】：D205、适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短的起重机类型为（）。

A.桅杆式起重机

B.塔式起重机

C.流动式起重机

D.缆索式起重机

【答案】：C206、建筑物的耗热量主要是由围护结构的热损失引起的，传热损失占总耗热量的（）。

A.25%～45%

B.55%～64%

C.73%～77%

D.82%～89%

【答案】：C207、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C208、计算房地产开发企业应纳土地增值税时，可以从收入中据实扣除的（）。

A.开发间接费用

B.开发项目有关的管理费用

C.开发项目有关的财务费用

D.开发项目有关的销售费用

【答案】：A209、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。

A.综合概算指标

B.单项概算指标

C.单位概算指标

D.建设项目概算指标

【答案】：B210、对于安装工程一切险的保险期限的说法，正确的是（）。

A.保险责任开始日期，以投保工程动工之日或保险财产运到工地之日，以后发生为准

B.试车考核期的保险责任一般不超过6个月

C.保证期自工程验收合格或工程所有人使用时开始，以后发生者为准

D.对已使用的机械设备不负责试车，不承保保证期责任

【答案】：D211、在工程实践中，价值工程决定成败的关键是（）

A.方案创造

B.功能选择

C.功能定义

D.对象选择

【答案】：A212、施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象建立。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：B213、（2020年真题）建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）

A.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价

B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价

C.分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价

D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价

【答案】：C214、适用于梁、板式桥的重力式桥台由（）组成。

A.台身.台帽.侧墙或八字墙.台背排水

B.台身.盖梁.耳背墙

C.台身.拱座.侧墙或八字墙.台背排水

D.台身.盖梁.耳背墙.锥坡

【答案】：A215、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。

A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础

B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征

C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则

D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成

【答案】：B216、（2017年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），实心砖墙工程量计算正确的是（）。

A.凸出墙面的砖垛单独列项

B.框架梁间内墙按梁间墙体积计算

C.围墙扣除柱所占体积

D.平屋顶外墙算至钢筋混凝土板顶面

【答案】：B217、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。

A.1080

B.1380

C.1500

D.1650

【答案】：B218、下列关于室内消防给水管道安装说法错误的是（）。

A.室内消火栓系统管网应布置成环状

B.管道的直径应根据设计流量、流速和压力要求经计算确定

C.环状给水管道检修时每根竖管与供水横干管相接处不应设置阀门

D.室内消火栓给水管网与自动喷水等其他灭火系统应分开设置

【答案】：C219、所有油、水、气管路及附件，在安装完成后均应进行耐压和严密性试验，耐压试验压力为（）倍额定工作压力。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

【答案】：C220、（2021年真题）在路线纵向长度和挖深均较大的土质路堑开挖时，应采用的开挖方法为（）

A.单层横向全宽挖掘法

B.多层横向全宽挖掘法

C.分层纵挖法

D.混合式挖掘法

【答案】：D221、高分子材料除具有质轻、比强度高、韧性好、耐磨性好、易老化、刚度小之外，还具有的性能特点是（）。

A.导热系数大

B.耐燃性好

C.耐蚀性差

D.电绝缘性好

【答案】：D222、（2020年真题）某依法必须进行招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）。

A.11月11日

B.11月16日

C.11月21日

D.12月1日

【答案】：C223、油性调和漆一般采用的涂覆方法是（）。

A.刷涂法

B.空气喷涂法

C.静电喷涂法

D.高压无空气喷涂法

【答案】：A224、隧道洞口，洞门端墙墙顶应高出墙背回填（）m。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

【答案】：A225、喷水灭火系统组成中有火灾探测器、闭式喷头，适用于不允许有水渍损失的建筑物的是（）。

A.自动喷水干式灭火系统

B.水幕系统

C.自动喷水预作用系统

D.自动喷水雨淋灭火系统

【答案】：C226、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数()。

A.大于0

B.等于1

C.大于1

D.小于1

【答案】：B227、桥头或涵洞两头（）范围内，不宜栽植乔木，以免根系破坏桥(涵)台。

A.3-5m

B.3-6m

C.5-10m

D.6-12m

【答案】：C228、与酚醛树脂漆相比，环氧-酚醛漆的使用特点为（）。

A.具有良好的耐碱性

B.能耐一定浓度酸类的腐蚀

C.具有良好的电绝缘性

D.具有良好的耐油性

【答案】：A229、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。

A.4.95

B.5.21

C.5.45

D.5.50

【答案】：D230、我国通用的硅酸盐水泥标准中，符号“P·C”代表（）。

A.普通硅酸盐水泥

B.硅酸盐水泥

C.粉煤灰硅酸盐水泥

D.复合硅酸盐水泥

【答案】：D231、工程项目目标控制的香蕉曲线法与S曲线法的主要区别是（）。

A.S曲线是以影响工程质量的主要因素为基础绘制的

B.香蕉曲线用于控制工程造价

C.S曲线用于控制工程进度

D.香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的

【答案】：D232、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。

A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费

B.在生产期支付的商标权费

C.国内设计资料费

D.国外设计资料费

【答案】：D233、在聚合物改性沥青防水卷材中，（）适用于高温或有强烈太阳辅射地区的建筑物防水。

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.沥青复合胎柔性防水卷材

D.聚氯乙稀（PVC）防水卷材

【答案】：B234、某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）

A.该项功能成本为产品总成本的60%

B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%

C.该项功能成本为3个部件相应成本之和

D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和

【答案】：D235、编码前四位为0310的是（）。

A.机械设备安装工程

B.通风空调工程

C.工业管道工程

D.给排水、采暖、燃气工程

【答案】：D236、某种钢材，其塑性和韧性较高，可通过热处理强化，多用于制作较重要的、荷载较大的机械零件，是广泛应用的机械制造用钢。此种钢材为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.奥氏体型不锈钢

【答案】：B237、沉井法施工时，采用湿封底时，为防止浮泥进入导管内，并获得比较平缓的混凝土表面坡度，导管下端插入混凝土的深度不宜小于（）米。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】：B238、为了防止漂浮物进入管内，进口段设有拦污栅，同时应设（）以便可能对管道进行检修。

A.工作闸门

B.检修闸门

C.事故闸门

D.金属闸门

【答案】：B239、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关

【答案】：D240、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】：C241、根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程

【答案】：C242、一般适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油发电机房、燃油锅炉等处的灭火系统为（）。

A.自动喷水干式灭火系统

B.重复启闭预作用灭火系统

C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】：D243、在变配电系统中，使仪表和继电器标准化，降低仪表及继电器的绝缘水平，简化仪表构造的重要设备是（）。

A.断路器

B.隔离开关

C.熔断器

D.互感器

【答案】：D244、关于设计概算的说法,正确的是（）

A.设计概算是工