钢筋制作施工合同范本

钢筋制作施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钢筋加工有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

本合同由甲方与乙方就钢筋制作施工服务事宜签订，基于甲方在XX工程建设项目的实际需求，乙方依据国家相关法律法规及行业标准，为甲方提供钢筋加工、制作及配送服务。甲方作为项目投资及建设主体，委托乙方按照设计图纸及工程进度要求完成钢筋加工任务，乙方承诺以专业技术和优质服务确保钢筋质量，满足甲方工程建设的具体要求。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。本合同范本所涉及的当事人信息及合作背景，是整个合同条款履行的基础，明确了双方的法律地位及合作前提，为后续的权利义务划分、价格约定、履行期限、违约责任等条款提供了事实依据和法律支撑。当事人信息的准确性和完整性直接影响合同的有效性及履行效力，任何一方不得提供虚假信息或隐瞒重要事实，否则由此产生的法律后果由该方自行承担。合同简介部分则界定了双方合作的背景及目的，使合同条款的约定更具针对性和可操作性，确保双方在合同履行过程中能够明确各自的角色和责任，避免因信息不对称或理解偏差引发争议。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方按照XX工程建设项目的具体要求，完成指定规格和数量的钢筋加工、制作及配送服务。乙方应依据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程进度计划，为甲方供应符合国家现行标准及设计要求的钢筋产品。合同范围包括但不限于钢筋的取样、加工、制作、质量检验、包装、运输及现场交付等全部环节，确保乙方提供的钢筋产品满足甲方在XX工程项目中的实际使用需求，并配合甲方完成工程建设的顺利进行。

第二条定义

1.**“设计图纸”**：指甲方提供的用于钢筋加工施工的详细图纸及技术文件，包括但不限于钢筋规格、数量、形状、尺寸及布置要求。

2.**“技术规范”**：指国家及地方现行的钢筋加工、制作、检验及运输相关标准，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等。

3.**“工程进度计划”**：指甲方根据项目整体安排制定的钢筋需求时间表及配送计划，作为乙方履行合同的重要参考依据。

4.**“质量检验”**：指乙方对钢筋原材料及成品进行的出厂检验和进场复检，确保钢筋质量符合设计要求及国家标准。

5.**“交付”**：指乙方将加工完成的钢筋产品按照约定时间和地点交付给甲方，并完成相关交接手续。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**：甲方有权对乙方的钢筋加工施工过程进行监督和检查，确保乙方按照设计图纸及技术规范进行加工；甲方有权要求乙方提供钢筋原材料的质量证明文件及加工成品的检验报告；甲方有权根据工程进度调整钢筋需求计划，并要求乙方积极配合。

(2)**义务**：甲方应向乙方提供准确、完整的施工图纸及技术规范，并明确钢筋加工的具体要求；甲方应在合同签订后3日内向乙方提供工程进度计划及钢筋需求时间表；甲方应按时支付乙方加工费，并承担因甲方原因导致的延误责任；甲方应指定专人负责与乙方对接，协调解决合同履行过程中出现的问题。

**2.乙方的权力和义务**

(1)**权力**：乙方有权要求甲方提供准确的施工图纸及技术规范，并有权对甲方提供的资料进行核实；乙方有权按照国家及行业标准对钢筋原材料及成品进行质量检验，不合格产品有权拒绝加工及交付；乙方有权根据甲方调整的工程进度计划调整生产计划，并要求甲方提供必要的配合。

(2)**义务**：乙方应根据甲方提供的施工图纸及技术规范，按照国家现行标准进行钢筋加工、制作，确保产品质量符合设计要求；乙方应建立健全质量检验制度，对每批钢筋进行严格检验，并提供完整的检验报告；乙方应按照甲方约定的工程进度计划及配送要求，按时、按量、按质完成钢筋加工及配送任务，确保及时供应；乙方应负责钢筋产品的包装及运输，并承担运输过程中的风险及费用；乙方应指定专人负责与甲方对接，及时沟通合同履行过程中的问题及建议；乙方应遵守国家相关法律法规，确保生产经营活动合法合规，并承担因自身原因导致的质量问题及安全责任。

**重点详细条款**：

-**质量保证义务**：乙方承诺所加工的钢筋产品必须符合国家现行标准及设计要求，并提供原材料质量证明文件及成品检验报告。若出现质量问题，乙方应承担全部责任，并负责免费更换或补救，因此产生的费用由乙方承担。

-**进度保证义务**：乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排生产任务，确保按时完成加工及配送。若因乙方原因导致延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

-**安全责任义务**：乙方应严格遵守安全生产规范，确保加工生产过程安全可靠，并对因自身原因导致的安全事故承担全部责任。

-**配合义务**：乙方应积极配合甲方解决合同履行过程中出现的问题，并及时提供必要的的技术支持和服务。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：本合同项下钢筋制作施工总价为人民币（大写）XX元整（小写：¥XX.XX），该价格包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切费用，如原材料成本、加工费、质量检验费、包装费、运输费等。最终价格以甲方提供的工程量清单及乙方确认的报价单为准。如遇国家政策调整、原材料价格波动等因素导致成本变动，双方应协商调整合同价格，并签订补充协议。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式向乙方支付合同款项。乙方应向甲方提供合规的发票及收款账户信息。甲方指定收款账户如下：开户行：XX银行XX支行；账户名称：XX钢筋加工有限公司；账号：XX。

3.**支付时间**：甲方应按照以下节点支付合同款项：

(1)合同签订后XX日内，支付合同总价款的XX%，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XX.XX），作为乙方预付款；

(2)首批钢筋按甲方要求交付并经甲方验收合格后XX日内，支付合同总价款的XX%，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XX.XX）；

(3)全部钢筋加工施工完毕并经甲方最终验收合格后XX日内，支付合同总价款剩余的XX%，即人民币（大写）XX元整（小写：¥XX.XX）。

甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，至全部钢筋加工施工完成、甲方支付完所有合同款项之日终止，有效期为XX个月。

2.**关键时间节点**：

(1)乙方应于合同签订后XX日内完成首批钢筋的加工准备工作；

(2)乙方应按照甲方提供的工程进度计划，分批次完成钢筋加工及配送，确保满足甲方的施工需求；

(3)乙方应于XX年XX月XX日前完成全部钢筋加工施工任务，并通知甲方进行验收；

(4)甲方应在收到乙方验收通知后XX日内完成验收工作。

任何一方违反上述时间节点约定，均视为违约。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)**未按时支付款项**：若甲方未按照本合同第四条约定按时支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期支付超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。违约金总额不超过合同总价款的XX%。

(2)**提供资料错误**：若甲方提供的施工图纸、技术规范等资料存在错误或遗漏，导致乙方产生额外费用或工期延误，甲方应承担由此产生的全部费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(3)**无故拒绝验收**：若甲方无正当理由拒绝验收已按合同约定交付的钢筋产品，乙方已完成的合格产品视为甲方验收合格，甲方仍应按时支付相应款项。若甲方因拒绝验收导致乙方产品被滞留、损坏或产生其他不良后果，甲方应承担全部责任。

**2.乙方违约责任**

(1)**质量不合格**：若乙方提供的钢筋产品不符合国家现行标准、设计要求或甲方提供的具体技术规范，乙方应无条件免费进行更换或补救，并承担由此产生的全部费用。若更换或补救后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于工程延误损失、材料损失等。乙方还应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。

(2)**未按时交付**：若乙方未按照本合同第五条约定的时间节点完成钢筋加工及配送，每逾期一日，应按迟延交付部分合同价格的XX%向甲方支付违约金。逾期交付超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。违约金总额不超过合同总价款的XX%。

(3)**擅自转包或分包**：若乙方未经甲方书面同意，将本合同项下任何部分工作转包或分包给第三方，乙方应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，并承担由此产生的全部责任。甲方有权解除合同。

(4)**安全责任事故**：若乙方在加工生产过程中发生安全责任事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(5)**提供虚假资料**：若乙方在合同履行过程中提供虚假的质量证明文件、检验报告等资料，一经查实，乙方应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，并承担由此产生的全部责任。

(6)**不可抗力未能及时通知**：若发生不可抗力事件，乙方未能及时通知甲方，导致甲方无法及时采取措施减少损失，乙方应承担部分赔偿责任。

**3.赔偿责任**：任何一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于实际损失、预期利益损失、合理的维权费用等。赔偿金额应以实际损失为限，但双方另有约定的除外。

**4.合同解除**：出现本条约定之严重违约情形，守约方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任，并返还甲方已支付但未提供相应服务的款项。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更）以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。

2.**影响**：任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不承担违约责任。但遭受不可抗力一方应在事件发生后XX日内书面通知另一方，并提供相关证明文件，以便另一方核实情况。

3.**责任免除**：

(1)因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，双方应根据事件影响程度协商调整合同内容或解除合同。已发生的费用按实际完成工作比例结算。

(2)因不可抗力导致的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件使合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。

(3)不可抗力影响消除后，受影响方应尽快恢复履行合同义务，并应采取合理措施减少损失。若不可抗力影响持续超过XX日，双方均有权解除合同，并按实际履行情况结算费用。

(4)任何一方因隐瞒不报或虚报不可抗力事件，导致另一方遭受损失的，隐瞒不报或虚报方应承担相应赔偿责任。

第八条争议解决

1.**协商**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应指定专门人员负责协商事宜，力争在XX日内达成一致意见。

2.**调解**：若协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵守自愿、公平、公正的原则。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力，双方应共同遵守。

3.**仲裁**：若协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至XX仲裁委员会（或双方约定的其他仲裁机构），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

4.**诉讼**：若双方未约定仲裁，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理工作，提供相关证据材料，并遵守法院的审理程序和判决。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

5.**法律适用**：本合同项下争议解决所适用的法律为中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首部载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知另一方。通过书面、电子邮件、传真等方式发送的通知，于发送当日视为送达。邮件通知以进入收件人邮箱之日视为送达，传真通知以发送成功回执为准。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**保密条款**：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。任何未在本合同中载明的约定均无效。

5.**可分割性**：本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.**法律适用与管辖**：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，按照第八条约定解决。

7.**合同终止**：本合同在以下情况下终止：(1)合同履行完毕；(2)双方协商一致解除；(3)一方严重违约，守约方根据合同约定解除；(4)出现不可抗力，合同无法继续履行。

8.**知识产权**：乙方在履行本合同过程中产生的任何知识产权，除双方另有约定外，归乙方所有。甲方因使用乙方提供的钢筋产品而获得的结合创新，