2025年农业灌溉系统监理合同协议

2025年农业灌溉系统监理合同协议引言与背景本合同旨在明确2025年度某农业灌溉系统项目（以下简称“项目”）建设过程中的监理服务范围、内容、标准、责任以及双方权利义务，确保项目按照国家相关法律法规、技术规范、设计文件及合同要求，在预定的投资、质量和工期内顺利实施。项目概况：本项目的名称为[项目具体名称]，位于[项目具体地点]，建设规模为[说明灌溉面积、设计灌溉流量、主要工程内容等]，总投资额约为人民币[具体金额]元，计划工期自[开工日期]至[竣工日期]。合同文件构成：本合同构成文件包括合同协议书、[如有中标通知书，请填写]、投标文件中的监理服务部分、监理规范、技术标准、设计文件、施工合同等，解释顺序以上述排列顺序为准。监理单位与委托人监理单位（甲方）：[监理单位全称]，地址位于[监理单位地址]，法定代表人/授权代表为[姓名]，联系电话[电话号码]，统一社会信用代码[统一社会信用代码]。委托人（乙方）：[委托人全称]，地址位于[委托人地址]，法定代表人/授权代表为[姓名]，联系电话[电话号码]，统一社会信用代码[统一社会信用代码]。双方的资格与资质：甲方确认其具备履行本合同所需的[具体监理资质等级和范围]监理资质，并持有有效的企业法人营业执照和安全生产许可证。乙方确认其为本项目的合法投资方/业主单位/项目法人。监理范围与内容监理单位根据本合同约定，对项目的施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段提供全过程监理服务，具体包括但不限于以下内容：1.施工准备阶段监理：1.1.审查施工单位的资质证书、安全生产许可证、人员资格等是否符合要求。1.2.审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案（包括但不限于测量放线、土方开挖、渠道衬砌、管道铺设、泵房及基础施工、水泵电气安装、控制系统调试、试运行方案等）的合理性和可行性。1.3.审查主要材料、构配件、设备的采购方案、样品及质量证明文件。1.4.检查施工现场的“三通一平”或其他必要的施工条件准备情况。1.5.参与施工合同中与监理服务相关的条款的说明和解释。2.施工阶段监理：2.1.质量控制：2.1.1.审查进场材料、构配件、设备的质量证明文件，并按规定进行见证取样、送检，监督试验过程和结果。2.1.2.对关键部位和关键工序进行旁站监理，如土方开挖边界、渠道底板与衬砌、管道接口、阀门安装、泵基础浇筑、水泵与电机安装、电气接线、控制柜调试等，并在完成后进行验收。2.1.3.检查施工过程中的施工工艺、操作方法是否符合设计文件、技术规范和质量标准。2.1.4.签发监理工程师通知单，要求施工单位整改质量问题或隐患。2.1.5.参与工程质量事故的调查、分析和处理。2.2.进度控制：2.2.1.审查施工单位报送的月度、季度施工进度计划，并监督执行情况。2.2.2.定期（如每周/每月）检查实际进度，将实际进度与计划进度进行比较，分析偏差原因，并向委托人报告。2.2.3.提出调整进度计划建议，督促施工单位采取有效措施，按期完成工程任务。2.2.4.参与处理影响工程进度的外部条件干扰因素。2.3.投资控制：2.3.1.审核施工单位报送的工程量，复核工程款支付申请，签发工程款支付证书。2.3.2.参与工程变更的审查和确认，协助委托人审核工程变更费用。2.3.3.协助委托人进行工程结算和竣工决算的审核工作。2.3.4.协助委托人编制或审核投资概算、预算。2.3.5.协助防止工程超概算。2.4.安全生产与文明施工监理：2.4.1.检查施工单位的安全生产保证体系、安全专项方案（如基坑支护、临时用电、起重吊装等）及其实施情况。2.4.2.监督施工现场的安全防护设施、消防设施、用电安全、机械设备安全等是否符合规范要求。2.4.3.参与安全事故的调查、处理和上报工作。2.4.4.检查施工现场的文明施工、环境保护措施落实情况。2.5.信息管理与协调：2.5.1.及时收集、整理、传递与项目监理相关的文件、指令、会议纪要等信息。2.5.2.组织或参加监理例会，协调施工单位与设计单位、其他相关单位之间的关系，解决施工中出现的问题。2.5.3.按时向委托人提交监理月报、监理工作报告、专题报告等。3.竣工验收阶段监理：3.1.参与组织工程预验收和正式竣工验收工作。3.2.审查施工单位提交的竣工资料，包括竣工图、各项试验报告、质量保证文件、验收记录等是否齐全、合格。3.3.签发工程竣工监理评估意见。3.4.协助委托人整理、准备竣工验收相关文件，并参与办理项目移交手续。监理依据监理单位提供监理服务应遵循以下法律、法规、规章、规范和标准，以及合同文件：*《中华人民共和国建筑法》*《中华人民共和国合同法》*《中华人民共和国安全生产法》*《建设工程质量管理条例》*《建设工程安全生产管理条例》*《水利工程监理规范》（GB/T50319及相关行业标准，如SL288）*《灌溉与排水工程设计规范》（GB50283）*《泵站设计规范》（GB50265）*《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）*《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）*项目批准文件*项目设计文件（包括图纸、说明等）*项目施工合同*其他相关技术标准和规范监理期限与时间安排监理期自本合同生效之日起至本项目工程竣工验收合格之日止，共计约[具体月数]个月。或：监理期自[具体生效日期]起至[具体终止日期]止。委托人应在工程开工前[具体天数]天，向监理单位提供施工组织设计、专项施工方案等必要文件。监理单位应在收到上述文件后[具体天数]天内完成审查工作。监理单位应于每月[具体日期]前向委托人提交上一个月的监理月报。在工程关键节点（如重要工程内容开始前、重要材料设备进场时、竣工验收前）前[具体天数]天，提交相应的专项监理报告。双方的权利与义务监理单位的权利：4.1.有权要求委托人提供履行合同所必需的工作条件，包括但不限于满足监理工作需要的办公、生活场所，提供施工图纸、技术文件，及时提供与工程相关的指令和信息等。4.2.有权进入工程现场进行检查、测量、取样、试验，有权查阅施工记录、技术文件。4.3.有权对施工单位的施工活动进行监督检查，对不符合设计文件、技术规范、质量标准的工序或工程部位，有权要求施工单位立即停止施工，或下达监理工程师通知单要求整改，或签发工程暂停令（在紧急情况下，且暂停施工不致造成损失的）。4.4.有权审查施工单位的工程计量和支付申请，并签署意见。4.5.有权提出工程变更建议，并参与变更工程的费用审核。4.6.有权参加工程相关的会议，并有权对工程重大问题提出建议。4.7.有权获得合同约定的监理报酬。4.8.有权要求委托人保护监理人员的人身安全，并提供必要的安全保障。4.9.有权独立、公正地执行监理任务，对监理过程中发现的问题和潜在风险进行评估并报告。监理单位的义务：4.10.恪守职业道德，以专业知识和技能，按照合同约定的监理范围、内容和标准，勤勉、尽责地履行监理职责。4.11.依法独立开展监理工作，维护委托人和施工单位的合法权益。4.12.按合同约定选派具备相应资格、经验丰富的监理人员组成项目监理机构，并保持人员相对稳定。项目监理机构的构成和主要人员名单应提前报委托人备案。4.13.妥善管理、保管工程相关的文件、资料和监理过程中形成的各种记录。4.14.按时、按质、按量完成合同约定的监理报告和工作任务。4.15.遵守国家法律法规和有关廉政建设的各项规定。4.16.对在监理工作中知悉的委托人、施工单位及项目的商业秘密和技术秘密承担保密义务，除非法律法规另有规定或经相关方书面同意。委托人的权利：4.17.有权对监理单位的监理活动进行监督、检查，查阅监理规划和监理文件，听取监理报告。4.18.有权对监理合同进行变更、解除或终止。4.19.有权对监理单位选派的监理人员资格进行核实，并要求更换不符合要求的人员。4.20.有权决定工程重大变更、处理重大索赔和工程款支付事宜。4.21.有权要求监理单位就监理工作中涉及的重大问题提供专项报告。4.22.有权按照合同约定按时足额支付监理报酬。委托人的义务：4.23.应及时向监理单位提供与工程监理相关的必要信息、资料和条件，包括但不限于项目批文、设计文件、施工合同、相关法律法规、技术规范等。4.24.应按照合同约定的金额和支付方式、时间，及时、足额支付监理报酬。4.25.应为监理单位提供必要的协助，协调解决影响监理工作正常开展的问题。4.26.应维护监理单位的合法权益，保障监理人员依法履行职责。4.27.应对监理单位提供的监理报告和文件进行审核确认。监理人员的职责与权限总监理工程师全面负责项目监理机构的监理工作，对监理合同的履行负总责。其权限包括：5.1.签发工程开工/复工/暂停/停工令（在紧急情况下，且暂停不致造成损失的）。5.2.签发工程款支付证书。5.3.签发工程变更指令（一般变更）。5.4.参与工程索赔的审核。5.5.审查施工单位的竣工申请。5.6.签发工程竣工监理评估意见。5.7.授权专业监理工程师签发监理工程师通知单等。专业监理工程师在其职责范围内，对具体专业的监理工作负责，权限包括：5.8.对所负责专业的工程部位、工序进行巡视、旁站和检查验收。5.9.签发监理工程师通知单。5.10.审查所负责专业的工程计量和支付申请。5.11.参与处理所负责专业的质量问题、安全隐患。监理员在专业监理工程师的指导下开展具体监理工作，如进行巡视、旁站、检查、记录、资料整理等。委托人可授予总监理工程师在特定情况下的特别授权，但应提前书面明确。监理报酬与支付监理报酬采用[选择一项：固定总价/按工程概算比例/人月费/其他方式]方式计取。监理费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。支付方式：[具体支付方式，如分阶段支付、竣工支付等]。具体支付节点和比例：[详细列出支付节点，如合同签订后支付[百分比]%、开工后支付[百分比]%、完成[某项工程内容]后支付[百分比]%、竣工验收合格后支付[百分比]%等]。支付条件：[明确支付条件，如乙方收到甲方支付证书后[天数]内支付等]。支付流程：[明确支付申请、审核、批准、支付的流程]。价格调整：[如有约定，明确价格调整的条件和计算方法]。乙方应在[具体日期或条件]前，将监理报酬支付至甲方指定的银行账户：开户行：[甲方开户行名称]账户名称：[甲方账户全称]账号：[甲方银行账号]违约责任监理单位的违约：6.1.若因监理单位违反合同约定，未能按监理范围、内容、标准履行职责，或因监理失误、失职导致工程质量、安全或进度出现重大问题，造成委托人损失，监理单位应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的[百分比]%。6.2.若监理单位违反保密义务，泄露商业秘密或技术秘密，给委托人造成损失的，应赔偿损失。6.3.若监理单位无正当理由未按时提交监理报告或其他应提交的文件，影响委托人正常工作的，应向委托人支付违约金[具体金额或计算方式]。6.4.若监理单位擅自更换项目总监理工程师或主要监理人员，且委托人提出书面异议的，应支付违约金[具体金额或计算方式]。6.5.乙方未按合同约定支付监理报酬的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比]%向甲方支付违约金。逾期超过[天数]的，甲方有权暂停监理工作，且乙方仍需支付已完成监理工作的报酬及违约金。委托人的违约：6.6.乙方未按合同约定支付监理报酬的，除支付违约金外，还应承担甲方为履行合同所发生的费用。6.7.若因委托人原因导致监理工作无法正常开展，给监理单位造成损失的，应承担相应赔偿责任。不可抗力7.1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、动乱等。7.2.任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在事件发生后[具体天数]内书面通知对方，并提供相关证明。7.3.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。7.4.若不可抗力事件持续超过[天数]，合同自动解除，双方应就合同履行情况、已完成工作、已发生费用等进行结算。争议解决8.1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2.协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：有管辖权的人民法院诉讼/指定的仲裁委员会申请仲裁]解决。8.3.诉讼或仲裁地点为[具体地点]。合同生效、变更与终止9.1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2.对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3.合同正常终止条件：9.3.1.项目工程竣工验收合格，乙方已支付完毕全部监理报酬。9.3.2.监理期届满。9.4.合同提前终止条件：9.4.1.