高铁下部施工班组合同终止后事宜处理

高铁下部施工班组合同终止后事宜处理鉴于甲方（通常为业主或总包单位）需要委托乙方（施工班组）进行高铁下部工程施工，双方本着平等互利、协商一致的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方承建的高铁下部工程施工班组合同终止后事宜处理，达成如下协议：第一条合同终止条件1.1双方协商一致，可以解除本协议。1.2任何一方严重违反本协议约定，守约方有权书面通知违约方解除本协议，违约方在收到通知后未在约定期限内纠正且影响合同履行的，守约方有权解除本协议。1.3因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致本协议无法继续履行的，本协议自动解除。1.4因政府政策调整、规划变更、征收等政府行为导致本协议无法继续履行的，本协议自动解除。1.5甲方或总包单位因故取消原定项目或其主要工作内容发生重大调整，导致本协议目的无法实现的，本协议自动解除。1.6乙方因自身原因（如被吊销资质、破产、解散）无法继续履行本协议的，本协议自动解除。第二条合同终止程序2.1发生本协议第一条约定的任何终止条件时，提出终止的一方应向对方发出书面终止通知，说明终止理由，并明确告知合同终止的生效日期。2.2接收终止通知方应在收到通知后[例如：十五（15）]日内进行核实，并可就终止事宜提出书面意见或要求。若接收方无异议或异议未在规定期限内提出，视为同意终止。2.3双方就终止事宜有争议的，应友好协商解决；协商不成的，应依据本协议第[]条约定处理。2.4涉及需向甲方或监理单位报备或批准的，提出终止方应负责办理相关手续，接收方应予以必要的配合。第三条工作交接与场地清退3.1合同终止时，双方应共同对已完成的工作量进行计量、核对，并确认工程质量。甲方或监理单位已签认的工程量凭证作为结算依据。3.2对尚未完成的工作：3.2.1若双方协商一致由乙方继续完成，则应另行签订补充协议，明确剩余工作量、工期、费用及质量要求。原协议其他条款在补充协议有约定的情况下适用。3.2.2若双方协商不一致或项目已取消/调整，乙方应停止施工，已完成部分按本协议第五条进行结算。3.3乙方应将其在本协议履行期间使用、存放于工地的自有设备、工具、材料等物品进行清点，并按甲方或监理单位的要求移出施工场地。物品的归属按原协议约定处理；原协议无约定的，协商解决；协商不成的，可委托第三方评估后按市场价结算给乙方，或由甲方以购买方式处理，费用由[双方协商确定承担方]承担。3.4乙方应负责将其作业区域内的建筑垃圾、废弃物料等清理干净，恢复场地至[例如：具备进行下一道工序施工条件或原状]，并经甲方或监理单位确认。相关费用由[双方协商确定承担方]承担。3.5乙方应按照国家及行业规定，整理、移交本协议履行期间形成的施工记录、质量检测报告、技术文件等工程资料给甲方或监理单位，确保资料完整、准确。甲方或监理单位应在收到后[例如：十（10）]日内进行确认。第四条未结算款项结算与支付4.1合同终止后，甲方或总包单位应根据本协议第三条第3.2款约定，以及双方确认的已完成并验收合格的工作量，结清工程款。4.2乙方应在收到甲方或总包单位结算通知后[例如：二十（20）]日内，向甲方或总包单位提交完整、准确的结算资料。4.3甲方或总包单位应在收到乙方完整结算资料后[例如：三十（30）]日内，组织审核确认。审核过程中，双方可就疑问部分进行沟通，但不得无故拖延。4.4甲方或总包单位应在结算金额确认后[例如：六十（60）]日内，将应支付给乙方的款项支付至乙方指定的银行账户。支付金额以扣除根据本协议约定及原协议应由乙方承担的各类款项（如罚款、违约金、未付款材设备款等）后的余额为准。4.5如结算涉及审计，则需以审计结果为最终结算依据，甲方或总包单位应在收到审计报告后[例如：十五（15）]日内完成支付。4.6乙方应在收到甲方或总包单位支付款项后，向其提供等额发票。第五条质量与安全责任5.1乙方对其在本协议终止前完成并经甲方或监理单位验收合格的工程部分，仍应按照国家《建设工程质量管理条例》及原协议约定的保修期限和范围承担工程质量保修责任。5.2若合同终止系因乙方原因导致工程存在质量问题或安全隐患，乙方应负责或配合完成整改，并承担由此产生的一切费用和责任。5.3合同终止后，如因乙方原因发生任何安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方或总包单位因此遭受的一切损失。第六条违约责任6.1若因乙方原因导致合同终止，乙方应向甲方或总包单位支付违约金人民币[例如：五十（50）]万元整（大写：人民币伍拾万元整），且甲方或总包单位有权从应付乙方的工程款中直接扣除。若违约金不足以弥补甲方或总包单位实际损失的，乙方还应赔偿不足部分。6.2若因甲方或总包单位原因导致合同非因乙方违约而终止，甲方或总包单位应支付乙方已完成并验收合格工程量的结算价款，并赔偿乙方因合同终止造成的直接经济损失[例如：包括但不限于已发生的人工费、材料费（扣除可回收利用部分）、设备租赁费等，具体计算方式由双方协商确定]。甲方或总包单位还应支付相当于[例如：合同总价款百分之五（5%）]的终止损失费。6.3甲方或总包单位未按本协议第四条约定时间支付结算款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的[例如：千分之零点五（0.5‰）]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[例如：百分之十（10）]。第七条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[明确具体的仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本协议是原高铁下部工程施工合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，遵照原合同约定执行。原合同与本协议有不一致约定的，以本协议为准。8.2本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的解除条件成就时自动