施工质量评估协议

施工质量评估协议甲方（委托方）：[单位名称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（评估方）：[单位名称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]鉴于甲方拟对[工程项目全称]的施工质量进行评估，乙方具备相应的评估资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条评估对象与范围1.1评估工程名称：[工程项目全称]。1.2评估地点：[工程项目所在地]。1.3评估内容：(1)评估对象为[具体工程部位/分部分项工程，例如：主体结构工程、装饰装修工程、屋面防水工程等]。(2)评估阶段为[具体阶段，例如：主体结构完工阶段、竣工验收阶段等]。(3)评估将依据以下标准、规范及文件进行：①《中华人民共和国建筑法》；②《建设工程质量管理条例》；③国家及地方现行相关标准规范，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)系列标准、《[具体分项工程对应的标准编号]》等；④项目的设计图纸、设计说明、施工图纸审查意见；⑤项目施工合同及相关补充协议中关于质量要求的约定。(4)评估重点包括但不限于：关键工序施工质量、主要建筑材料进场验收与使用情况、结构尺寸与外观质量、隐蔽工程验收记录审查、相关见证取样及送检试验报告分析、[根据实际情况列明其他评估重点]。1.4评估方式包括：文件审查、现场查验、实物检测以及必要的功能性试验。第二条评估标准与依据2.1评估工作严格遵循本协议第一条所述的标准、规范、设计文件及合同约定。2.2乙方在评估过程中应结合现场实际情况，对施工质量是否符合约定依据进行独立判断。第三条评估程序与时间安排3.1评估准备阶段：(1)甲方应于本协议生效后[天数]日内，向乙方提供本协议第一条第1.3款(3)项所述的设计文件、施工合同及前期已完成的相关施工资料。(2)乙方应在收到甲方提供的资料后[天数]日内，结合工程实际情况，制定详细的《施工质量评估方案》，内容包括评估内容、方法、人员安排、时间计划等，并提交甲方审核。甲方应在收到方案后[天数]日内予以确认。3.2现场评估阶段：(1)乙方根据确认的评估方案，在[日期]至[日期]期间进行现场评估工作。(2)乙方有权要求施工单位配合提供必要的施工记录、检验批、隐蔽工程验收记录、材料合格证、试验报告等文件，并安排相关人员对评估工作进行解释说明。(3)甲方或其授权代表应配合乙方的工作，提供必要的场地和便利条件，并指派[人数]名代表参与评估过程的协调与确认。3.3资料整理与报告编写阶段：(1)乙方在完成现场评估后[天数]日内，整理评估过程中形成的所有记录、数据，并开始编写评估报告。(2)乙方应于[日期]前完成《施工质量评估报告》的初稿。3.4报告提交与确认阶段：(1)乙方应于[日期]将正式的《施工质量评估报告》提交给甲方，每份报告不少于[份数]份。(2)甲方应在收到报告后[天数]日内组织审阅，并提出书面修改意见（如有）。乙方应根据甲方意见在[天数]日内完成修改，并提交最终报告。(3)若甲方在收到最终报告后[天数]日内未提出书面修改意见，视为认可该报告。第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：(1)有权要求乙方按照本协议约定及评估方案开展评估工作，并保证评估工作的独立性和公正性。(2)有权监督乙方评估过程，审阅乙方提交的阶段性成果及最终评估报告。(3)应按照本协议约定及时向乙方提供必要的工程资料，并确保资料的真实性和完整性。(4)应为乙方评估人员进入现场提供必要的通行便利和工作条件，包括但不限于提供临时工作场所、必要的资料查阅权限等。(5)应按照本协议第五条的约定按时足额支付评估费用。(6)应配合乙方与施工单位就评估中发现的问题进行沟通。4.2乙方的权利与义务：(1)有权根据本协议约定收取评估费用。(2)有权要求甲方按照本协议约定提供必要的资料和条件。(3)应按照本协议约定的范围、依据、程序和方法，独立、公正地开展评估工作。(4)应配备具备相应资质和经验的专业评估人员执行评估任务。(5)应确保评估过程符合相关法律法规及行业规范的要求。(6)应在评估报告中客观、真实地反映评估情况，并对报告内容的独立性和专业判断负责。(7)应按照本协议约定的内容和时间提交符合要求的评估报告。(8)应对在评估过程中知悉的甲方的商业秘密和技术信息承担保密义务。(9)应配合甲方及监理单位或建设单位对施工单位提出的质量整改要求。4.3施工单位（若参与）：应配合评估方进行现场查验、资料查阅、见证取样等必要工作，并根据评估方提出的意见进行质量整改。第五条评估报告5.1评估报告应包括但不限于以下内容：工程概况、评估依据、评估范围与方法、现场查验情况、主要检测数据与分析、发现的质量问题（含程度与分布）、评估结论、质量整改建议等。5.2评估报告应结构清晰、数据准确、结论明确，并应使用正式的书面格式。5.3评估报告是甲方对工程项目施工质量进行评价的重要依据，其结论可用于[根据实际情况说明报告的用途，例如：工程验收、质量评定、问题整改、合同索赔等的参考]。第六条费用与支付6.1本协议项下的评估服务费总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。6.2费用构成：此费用包含评估过程中发生的文件审核、现场评估、必要的检测项目（若由乙方承担）、报告编写、差旅等相关费用。6.3支付方式：采用银行转账方式支付。6.4支付时间与条件：(1)甲方应于本协议生效后[天数]日内，向乙方支付评估服务费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(2)乙方提交最终评估报告并经甲方确认后[天数]日内，甲方应向乙方支付剩余评估服务费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。6.5乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具等额、合法的增值税[税率]专用发票。第七条责任承担7.1乙方责任：(1)乙方应确保其评估结论基于客观事实和专业知识，并承担因其在评估过程中违反本协议约定或因评估结论存在重大失实（因乙方故意或重大过失造成）而给甲方造成损失的赔偿责任。(2)若乙方违反本协议约定，导致评估工作延期，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额[百分比]的违约金，但累计违约金不超过合同总金额的[百分比]。逾期超过[天数]日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿损失。7.2甲方责任：(1)若因甲方原因（如未能及时提供资料、未提供必要工作条件等）导致乙方评估工作延误，相应的工期应予以顺延，乙方不得向甲方索赔。(2)若甲方未能按时支付评估费用，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项[百分比]的违约金。7.3双方均应遵守保密条款的约定，任何一方违反保密义务，应赔偿因此给对方造成的所有损失。第八条保密条款8.1甲乙双方应对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、评估过程中发现的具体质量问题及评估结论等一切非公开信息承担保密义务。8.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。8.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为自本协议终止之日起[年数]年。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]解决：(1)仲裁：提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)诉讼：向[具体法院名称，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院或合同履行地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十条协议的生效、变更与终止10.1本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3协议终止条件：(1)双方约定的评估工作全部完成，评估报告已提交并履行完相关支付义务。(2)双方协商一致同意终止本协议。(3)一方严重违反本协议约定，经另一方书面催告后[天数]日内仍未纠正的，守约方有权解除协议。10.4协议终止后，双方应在[天数]日内完成以下事项：(1)乙方应将所有评估过程中形成的属于甲方的资料、文件返还给甲方。(2)双方应结清所有未了的费用。(3)保密条款的约定继续有效。第十一条其他条款11.1通知：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。以专人递送方式发送的，送达之日视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后[天数]日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功之日视为送达。11.2完整协