拆迁通路合同协议

拆迁通路合同协议甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方因[具体项目名称]建设需要，需对项目所在地周边道路进行拆迁并打通，以满足项目施工及后续运营的交通需求；乙方具备相关拆迁及道路建设施工资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行拆迁通路事宜达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述1.拆迁范围乙方负责对位于[详细地址]的[具体范围描述，如东至[具体道路名称]，西至[具体地点]，南至[具体边界]，北至[具体边界]]区域内的建筑物、构筑物、附属设施等进行拆迁。拆迁范围内涉及的房屋类型包括[列举如住宅、商业用房、工业厂房等]，建筑面积共计[X]平方米。2.道路建设乙方需按照甲方提供的规划设计要求，对拆迁后的区域进行道路建设施工工作。道路建设标准为[详细说明道路等级，如城市主干道、次干道等，以及相应的道路宽度、路面材质、附属设施要求等]。道路长度为[X]米，宽度为[X]米，包括道路基层、面层施工，以及道路两侧的排水系统、路灯安装、绿化工程等配套设施建设。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的拆迁及道路建设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和期限完成拆迁及道路建设任务。2.义务向乙方提供拆迁及道路建设所需的相关资料，包括但不限于项目规划设计图纸、土地权属证明等。协助乙方办理拆迁及道路建设过程中所需的各项审批手续，如规划许可证、施工许可证等，并承担相应的费用。按照本合同约定的付款方式和时间节点，及时向乙方支付款项。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和协助办理审批手续。按照本合同约定收取相应的服务费用。2.义务按照国家相关法律法规及本合同约定，合法、合规地进行拆迁及道路建设工作。制定详细的拆迁及道路建设工作计划，并报甲方备案。严格按照计划组织施工，确保在合同约定的期限内完成拆迁及道路建设任务。在拆迁及道路建设过程中，采取有效的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责处理拆迁及道路建设过程中与周边居民、单位等的协调沟通工作，因乙方原因引发的纠纷由乙方负责解决，并承担相应的法律责任和经济损失。对拆迁及道路建设过程中产生的建筑垃圾、废弃物等进行妥善处理，不得随意丢弃，确保施工场地及周边环境整洁。在道路建设完成后，按照相关验收标准进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请，并配合甲方组织的验收工作。经验收合格后，将道路及相关设施交付甲方使用。三、费用及支付方式（一）费用总额本合同项下拆迁通路服务费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的变更要求导致费用增加的除外。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.拆迁进度款：乙方完成拆迁工作总量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.道路建设进度款：乙方完成道路建设工程总量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.竣工验收款：道路建设工程全部完成且通过甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。5.质保金：合同总金额的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保期为自道路验收合格之日起[X]年，质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.拆迁工期乙方应在本合同签订之日起[X]日内开始拆迁工作，并在[X]个工作日内完成全部拆迁任务。因不可抗力或甲方原因导致拆迁工作延误除外，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。2.道路建设工期在完成拆迁工作且具备道路建设施工条件后，乙方应在[X]日内开始道路建设施工，并在[X]个工作日内完成全部道路建设任务。因不可抗力或甲方提出的变更要求导致工期延误除外，但乙方应及时调整施工计划并书面通知甲方。五、质量标准1.拆迁质量标准乙方应确保拆迁工作彻底、干净，拆除后的场地应达到平整、无障碍物的标准，不得遗留任何影响后续道路建设及项目施工的建筑物、构筑物或其他设施。同时，拆迁过程中应避免对周边环境造成不必要的破坏和污染。2.道路建设质量标准道路建设应符合国家及地方现行的相关工程建设标准、规范和质量验收评定标准，具体如下：道路基层应坚实、平整，压实度符合设计要求。道路面层应平整、光滑，无裂缝、坑洼等缺陷，厚度、强度等指标应满足设计规定。排水系统应畅通，雨水井、污水井等设施应安装牢固、位置准确，排水坡度符合设计标准。路灯安装应符合相关照明设计规范，灯具亮度、间距等参数应满足道路照明要求，且保证正常使用。绿化工程应按照设计方案进行施工，种植的植物品种、规格、数量应符合要求，成活率达到[X]%以上。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和金额支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的损失。2.若甲方未按照本合同约定协助乙方办理相关审批手续，导致乙方无法正常开展工作，延误工期的，甲方应承担相应责任，工期顺延，同时甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的期限完成拆迁及道路建设任务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方在拆迁及道路建设过程中违反国家法律法规或本合同约定，导致甲方遭受行政处罚、民事赔偿或其他损失的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。3.若乙方交付的道路建设工程质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此延误的工期不予顺延，并承担因此给甲方造成的损失。若因乙方工程质量问题导致道路在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]日内进行维修处理，如乙方未及时维修，甲方有权自行维修，费用由乙方承担，同时乙方应按照质保金金额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合