外墙架安全协议书

外墙架安全协议书甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方[工程项目名称]工程建设需要，乙方具备外墙架搭建及相关服务的专业能力，为明确双方权利义务，确保外墙架搭建及使用过程中的安全，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.服务内容乙方负责为甲方[工程项目名称]提供外墙架搭建、拆除及在使用期间的维护、安全检查等服务。外墙架的搭建应严格按照国家及行业相关标准、规范进行，确保其结构稳固、安全可靠，能够满足甲方工程施工期间的各种需求。2.外墙架规格及要求外墙架采用[具体型号及规格的脚手架材料]，立杆间距为[X]米，横杆间距为[X]米，步距为[X]米。外立面应设置连续的剪刀撑，每隔[X]米设置一道横向斜撑。脚手板应铺满、铺稳，不得有探头板。安全网应张挂牢固，符合相关安全标准。3.服务期限自本协议生效之日起，至外墙架拆除完毕且甲方验收合格之日止。预计服务期限为[开始日期]至[结束日期]，具体以实际施工进度为准。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的外墙架搭建、维护及拆除工作进行监督检查，提出意见和建议。在乙方违反协议约定或安全操作规程时，有权要求乙方立即整改或采取相应措施。2.义务向乙方提供施工现场的相关资料，包括但不限于施工图纸、场地条件等，以便乙方进行施工准备。协助乙方办理施工现场的相关手续，协调乙方与其他施工单位之间的关系。按照协议约定及时支付服务费用。在乙方进行外墙架搭建、拆除及维护工作时，为乙方提供必要的协助和配合，确保施工安全顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付服务费用。在甲方未履行协助义务或提供的资料不准确影响乙方施工时，有权要求甲方采取补救措施或承担相应责任。2.义务具备从事外墙架搭建及相关服务所需的资质证书和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。制定详细的外墙架搭建、拆除及维护施工方案，施工方案应包括施工流程、安全措施、应急预案等，并报甲方审核备案。组织具有相应资格证书的专业人员进行施工，施工人员应遵守国家及行业相关安全操作规程，佩戴好个人安全防护用品。负责外墙架搭建所需材料、设备的采购、运输、保管及使用，并确保材料、设备符合质量要求和安全标准。在搭建、拆除及维护外墙架过程中，采取有效的安全防护措施，设置明显的安全警示标志，防止发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。定期对外墙架进行检查、维护，及时消除安全隐患。在遇到恶劣天气（如大风、暴雨、暴雪等）前后，应进行专项安全检查，确保外墙架安全稳固。在服务期限届满或甲方要求提前拆除外墙架时，按照甲方要求及时、安全地拆除外墙架，并清理施工现场。负责对施工过程中产生的废弃物进行分类收集、存放，按照环保要求进行处理，不得随意丢弃，造成环境污染。三、服务费用及支付方式1.服务费用本项服务的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含外墙架搭建、拆除、维护、安全检查及所需材料、设备、人工等一切费用，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。2.支付方式合同签订后，甲方支付乙方服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。外墙架搭建完成并经甲方初步验收合格后，甲方支付乙方服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。外墙架使用至工程主体结构施工至[具体楼层或施工阶段]且乙方按照要求完成维护、安全检查等工作后，甲方支付乙方服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。外墙架拆除完毕且经甲方最终验收合格后，甲方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额[X]%的标准向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、预期利益损失等）。若甲方未履行协助义务或提供的资料不准确，导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失（包括但不限于人工窝工损失、设备租赁损失、工期延误损失等），工期相应顺延。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定的时间、质量要求完成外墙架搭建、拆除及维护等工作，每逾期一日，应按照服务费用[X]%的标准向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照服务费用[X]%的标准向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于另行委托他人完成相关工作的费用、工期延误损失等）。若乙方提供的外墙架搭建材料、设备不符合质量要求或安全标准，乙方应负责及时更换，并承担因此产生的全部费用。如因材料、设备问题导致安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，甲方有权解除协议，乙方应返还已支付的全部费用，并按照服务费用[X]%的标准向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿等。同时，甲方有权解除协议，乙方应返还已支付的全部费用，并按照服务费用[X]%的标准向甲方支付违约金。若乙方未经甲方书面同意擅自将本协议项下的服务转包或分包给第三方，甲方有权解除协议，乙方应返还已支付的全部费用，并按照服务费用[X]%的标准向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式