勾机台班合同范本

勾机台班合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家依法注册成立的建筑企业，具备相应的企业法人资格和经营范围，主要从事建筑工程的施工、管理和相关技术服务。甲方在项目执行过程中，根据工程进度和施工需求，需要租赁专业设备以保障施工效率和质量。为满足XX项目（以下简称“本项目”）的设备使用需求，甲方与乙方协商达成一致，通过租赁方式获取勾机（即起重机）的使用权，以支持本项目的顺利实施。甲方通过乙方提供的勾机台班服务，能够有效解决项目现场垂直运输难题，提高施工机械化水平，降低人力成本，并确保工程按期完成。因此，双方基于平等互利、协商一致的原则，签订本合同，明确双方的权利与义务，确保勾机台班服务的顺利提供与使用。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX机械租赁有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专业从事建筑机械设备租赁的企业，依法注册成立，具备完善的设备管理体系、技术支持和售后服务团队。乙方拥有多台性能稳定、操作规范的勾机设备，能够满足不同工程项目的使用需求。乙方的业务范围涵盖起重机械的租赁、安装、维护及回收，并配备专业技术人员进行设备操作和安全监督。为拓展业务市场，乙方积极与各类建筑企业合作，提供高效、可靠的设备租赁服务。基于乙方的设备资源和专业服务能力，甲方选择乙方作为勾机台班服务的合作方，以保障项目施工期间设备的及时性和安全性。双方通过本合同的签订，明确租赁关系的具体条款，确保乙方能够按照约定提供符合标准的勾机台班服务，同时甲方能够获得合法、高效的设备使用权。本合同的履行将进一步巩固双方的合作关系，为乙方的业务发展提供新的增长点，并为甲方的项目实施提供有力支持。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在勾机台班租赁服务中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求提供符合标准的勾机设备及操作服务，满足甲方在XX项目施工期间对垂直运输能力的需要。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的施工计划和工作指令，向甲方提供勾机设备的租赁服务，包括设备的按时进场、安装调试、操作使用、日常维护保养以及安全文明作业等。具体内容涉及勾机型号、台班数量、租赁期限、使用地点、作业时间、费用结算方式、安全责任承担、设备保险及违约处理等事项。甲方通过租赁方式获得勾机设备的临时使用权，并按照合同约定支付相应费用；乙方则有义务确保所提供设备的完好性和安全性，并配备合格的操作人员执行作业任务。本合同旨在通过双方协作，保障项目施工进度，提升工程质量，并合理分配风险责任，最终实现项目的顺利完工。

第二条定义

本合同中下列术语具有以下含义：

1.勾机：指由乙方提供、用于本项目施工的起重机械，包括其附属设备和工具。

2.台班：指勾机设备每工作八小时为一个台班，不足八小时按一个台班计算，超过八小时按两个台班计算。

3.租赁期限：指本合同约定的勾机设备提供服务的起止时间。

4.使用地点：指本项目施工现场的具体位置，以甲方提供的施工区域范围为准。

5.作业时间：指勾机设备实际进行作业的时间，不包括设备闲置、故障维修及夜间休息时间。

6.安全责任：指双方在设备使用过程中对人员、财产安全的保障义务及事故责任划分。

7.设备保险：指乙方应投保的与勾机设备相关的责任险种及保额要求。

8.违约责任：指任何一方违反本合同约定应承担的惩罚性或补偿性措施。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合安全标准和技术性能的勾机设备，并确保设备在租赁期内能够满足施工需求。

(2)甲方有权监督乙方的设备操作人员是否具备相应资质，并对作业过程进行安全检查，发现隐患时应及时通知乙方整改。

(3)甲方应向乙方提供准确的施工计划、作业任务及场地条件，以便乙方合理安排设备的进场、布置和调度。

(4)甲方应按照合同约定的支付方式按时足额支付租赁费用，并承担因自身原因导致的延误支付责任。

(5)甲方应配合乙方进行设备的日常检查和维护工作，并对非乙方责任造成的设备损坏承担赔偿责任。

(6)甲方应确保使用勾机作业的现场环境符合安全要求，如遇特殊情况需调整作业方案时应提前与乙方协商。

(7)甲方有权要求乙方在合同终止后配合设备的拆卸、清点和退场工作，并保证场地恢复原状。

(8)甲方应遵守相关法律法规及施工现场管理规定，对因违规操作造成的后果自行承担责任。

(9)甲方应指定专人负责与乙方的联络协调工作，及时处理租赁期间出现的日常事务。

(10)甲方应提供必要的施工条件，如电力供应、道路通行等，以保障设备的正常运行。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供真实的施工需求、场地条件及支付能力证明，并在合同签订前完成设备的验收准备工作。

(2)乙方有权按照合同约定的设备型号和数量提供勾机服务，并配备持证上岗的操作人员执行作业任务。

(3)乙方应保证所提供设备的性能完好、技术参数符合国家标准，并按照甲方要求进行安装调试及安全测试。

(4)乙方有权对甲方的作业指令进行合理评估，如遇不可抗力或客观条件限制时应及时沟通解决方案。

(5)乙方应承担设备在租赁期间的维修保养责任，并配备专职技术人员进行日常巡检和故障处理。

(6)乙方应投保足额的设备一切险和第三者责任险，并将保险单复印件提交甲方备案，如因保险不足导致损失由乙方自行承担。

(7)乙方应遵守施工现场的安全管理规定，配备安全防护设施并落实安全操作规程，对因操作不当造成的事故承担全部责任。

(8)乙方有权要求甲方在设备使用过程中提供必要的配合，如遇甲方原因导致的设备闲置应协商调整租赁费用。

(9)乙方应确保操作人员在作业时佩戴个人防护用品，并接受甲方的安全监督，对违规行为有权制止。

(10)乙方应在合同终止后及时派员进行设备的拆卸和清点工作，并负责将设备运离现场，恢复原状。如甲方需继续租赁应优先满足其需求。

(11)乙方应建立设备档案管理制度，记录设备的运行状况、维修记录及作业情况，并定期向甲方提供相关资料。

(12)乙方应配合甲方完成工程竣工验收所需的设备证明文件，如操作手册、维修记录及检测报告等。

第四条价格与支付条件

本合同项下的勾机台班服务费用根据以下标准确定：

1.租赁单价：勾机设备每台班的租赁费用为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设备使用、基本维护及操作人员劳务等相关成本。

2.费用计算：租赁费用按照实际使用的台班数量计算，不足一个台班按一个台班计费。具体台班数量以双方签字确认的《勾机使用记录表》为准。

3.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付租赁费用。合同签订后X日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；设备进场安装调试合格后X日内，支付至合同总金额的50%；项目完工、设备拆卸退场后X日内，支付剩余20%的尾款。

4.付款账户：乙方指定的收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX机械租赁有限公司

账号：XXXXXX

5.税费承担：租赁费用为含税价格，由甲方承担增值税进项税额抵扣责任，乙方应提供合规的增值税专用发票。

6.调价机制：如遇政府指导价调整或重大政策变化，双方应在合同履行前30日协商是否调整价格，协商不成的按最后一次政府公布价格执行。

7.逾期付款：甲方逾期支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过X日，乙方有权暂停服务直至款项付清。

8.减免条款：因甲方原因导致项目终止或设备闲置超过合同约定的免租期，经双方确认后，闲置期间的租赁费用予以相应减免。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，租赁期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X个月。

2.设备进场时间：乙方应于合同生效后X日内将符合合同约定的勾机设备运抵使用地点，并完成安装调试，确保在XX月XX日前正式交付甲方使用。

3.使用期限：甲方实际使用勾机台班的期限以合同约定为准，如需延期使用，应提前X日书面通知乙方，经乙方确认后可协商续签补充协议，续期租金按原标准上浮X%计算。

4.退场时间：合同到期或提前终止后，乙方应在X日内完成设备的拆卸、清理及运离工作，并将场地恢复至施工前状态。退场完成后，双方应办理设备交接手续并签署《设备退场确认书》。

5.关键节点：包括设备进场验收日（XX月XX日）、预付款支付日（XX月XX日）、中期款支付日（XX月XX日）、尾款支付日（XX月XX日，以退场确认书签发日为准）等，任何一方未按期履行均视为违约。

6.不可抗力中断：如遇不可抗力事件导致合同无法继续履行，经双方书面确认后，合同期限自动中止，已产生的费用按实际使用时间比例结算，双方互不承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)逾期支付租赁费用：甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的XX%。逾期超过X日，乙方有权暂停勾机服务，且甲方仍需支付已完成台班的费用及违约金，逾期超过X个月，乙方有权解除合同，甲方应支付全部未付款项及相当于合同总金额XX%的违约金。

(2)未提供使用条件：如因甲方原因导致设备无法按计划使用（如未提供作业场地、电力等），乙方已进场并完成准备工作的，甲方仍应支付设备闲置期间的XX%租赁费用；如导致设备损坏，甲方应承担维修费用及相当于合同总金额XX%的赔偿金。

(3)超范围使用：甲方擅自改变设备用途或超出合同约定区域作业，乙方有权立即停止服务并解除合同，甲方应支付已完成台班的费用及相当于合同总金额XX%的违约金，并承担由此产生的所有损失。

(4)拒绝退场：合同终止后，甲方无正当理由拒绝办理退场手续或未按约定支付尾款，乙方有权自行处置设备，由此产生的费用（包括运输费、拆卸费等）由甲方承担，且甲方还应支付相当于合同总金额XX%的违约金。

(5)提供虚假信息：如甲方在合同签订或履行过程中提供虚假施工需求或支付能力证明，经乙方核实后，甲方应支付相当于合同总金额XX%的违约金，乙方并有权解除合同。

2.乙方违约责任：

(1)设备质量不合格：乙方提供的勾机设备不符合合同约定的技术标准或存在严重安全隐患，甲方有权要求乙方立即更换合格设备或承担维修费用，并按已完成台班数的XX%支付违约金。如因设备问题导致项目延误，甲方有权要求乙方赔偿直接经济损失。

(2)逾期提供设备：乙方未按合同约定时间进场，每延迟一日，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟超过X日，甲方有权解除合同，乙方应退还预付款并支付相当于合同总金额XX%的违约金。

(3)操作人员资质不符：乙方指派的操作人员未按规定持证上岗或操作不当导致事故，乙方应承担全部赔偿责任（包括人员伤亡、财产损失等），并按合同总金额的XX%支付违约金。

(4)违反安全规定：乙方操作人员违反安全操作规程导致事故，乙方应承担全部责任并支付事故赔偿金，同时按合同总金额的XX%支付违约金，甲方有权解除合同。

(5)拒绝退场或配合：合同终止后，乙方未按约定时间退场或配合甲方完成设备清点、拆卸等工作，每延迟一日，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，且甲方有权自行处置设备，由此产生的费用由乙方承担，乙方还应支付相当于合同总金额XX%的违约金。

(6)擅自增价：如合同履行过程中出现政府指导价调整，乙方应在X日内书面通知甲方，并按原标准执行；如乙方无正当理由擅自提高租赁单价，甲方有权拒绝支付差额部分，并按合同总金额的XX%支付违约金。

3.违约金与赔偿：

(1)本合同约定的违约金为实际损失赔偿的预约定金，任何一方违约时，守约方除要求违约方支付违约金外，还有权要求赔偿实际损失，实际损失包括直接经济损失和合同履行后可获得的利益损失。

(2)如违约金不足以弥补实际损失，守约方有权要求违约方补足差额；如违约金过分高于实际损失，违约方有权请求法院或仲裁机构予以适当减少。

(3)因不可抗力导致的违约，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失，合同可协商变更或解除。

(4)任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担合同履行期间已产生的费用，并支付相当于合同总金额XX%的违约金，给对方造成损失的，还应赔偿损失。

4.特别约定：

(1)保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。违反保密义务的，应支付相当于合同总金额XX%的违约金，并承担侵权责任。

(2)紧急情况处理：如发生设备故障或安全事故，双方应在第一时间采取应急措施，乙方应立即组织抢修或救援，甲方应提供必要协助，因延误处理导致的损失由责任方承担。

(3)法律适用：本合同违约责任条款的适用法律与合同效力条款相同，任何一方依据本条款提起诉讼或仲裁的，应向合同签订地法院提起诉讼或向约定仲裁机构申请仲裁。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整）、流行病疫情、基础设施故障（如电网中断、道路封闭）等不可归责于任何一方当事人的客观情况。

2.通知义务：任何一方遇到不可抗力事件时，应在事件发生后X日内以书面形式通知对方，详细说明事件情况、影响范围及预计持续时间，并提供相关证明材料。如因延迟通知导致对方遭受损失的，通知方应承担相应责任。

3.协商处理：双方收到不可抗力通知后，应立即协商采取必要的措施，如调整合同履行期限、部分或全部免除责任、暂停履行或解除合同等，以减少不可抗力造成的损失。

4.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应积极采取措施防止损失扩大，因未采取有效措施导致损失扩大的部分，仍需承担责任。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复合同履行，已发生的费用按实际损失比例结算。

5.证明标准：主张不可抗力的一方应提供充分证据证明不可抗力事件的存在及其对合同履行的影响，如政府公告、新闻报道、第三方鉴定报告等。如无法提供有效证明，应承担相应的不利后果。

6.合同解除：如不可抗力事件持续超过X个月，导致合同目的无法实现的，双方可以协商解除合同，并按合同约定处理善后事宜。解除合同后，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际履行情况结算。

7.不可抗力期限：不可抗力事件的影响期限以不可抗力通知中载明的预计持续时间为准，如实际影响期限超过预计，通知方应及时更新信息；如影响期限缩短，双方应相应调整合同履行安排。

第八条争议解决

1.协商解决：本合同履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商应本着公平合理、互谅互让的原则，争取在合同签订地达成书面和解协议。

2.调解程序：如协商不成，双方可共同委托合同签订地的行业协会或第三方调解机构进行调解。调解协议经双方签字盖章后具有约束力，双方应自觉履行。调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁选择：双方同意将争议提交XX仲裁委员会（或具体名称）按照其现行仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为合同签订地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院提起诉讼或申请再审，但仲裁庭可依当事人请求对程序问题作出决定。

4.诉讼选择：如双方未选择仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。如一方已申请仲裁，另一方又向法院起诉的，法院应驳回起诉，但仲裁程序可依被申请人申请中止或终止。

5.法律适用：争议解决过程中，所有程序均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。

6.证据提交：双方应妥善保存与争议相关的所有证据材料，并在争议解决程序中及时提交。如一方因不可归责于自身的原因未能提交证据，可能承担对其不利的后果。

7.专属管辖：本合同约定的争议解决方式具有优先性，任何一方不得以其他争议解决方式替代本约定，但法律另有规定的除外。所有争议解决程序均应尊重合同的整体性，仲裁庭或法院应综合考虑合同条款及交易习惯作出裁决。

8.费用承担：仲裁或诉讼过程中产生的仲裁费、律师费、差旅费等费用，除另有约定外，由败诉方承担，胜诉方有权要求败诉方支付。双方均应合理控制费用支出，避免不必要的浪费。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头承诺或非书面形式的变更均不具法律约束力。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为需遵守原合同条款，受让人不得损害对方利益。

4.分包与转包：乙方不得将本合同项下的核心义务（如设备提供、操作服务等）转包给第三方，但可分包非核心辅助性工作，且分包方需具备相应资质并承担连带责任。任何分包或转包行为均需事先获得甲方书面同意。

5.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方在对方严重违约且经书面催告后X日内仍未纠正的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方承担违约责任。

6.可分割性：本合同任何条款的无