电力管道施工合同范本

电力管道施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为XX能源科技有限公司，地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三，联系电话甲方是一家从事电力资源开发、输配电工程建设及相关技术服务的企业，具备完善的资质和丰富的行业经验。甲方基于自身业务发展需求，拟委托乙方进行电力管道施工项目，以提升输电线路的稳定性和效率。甲方在电力工程建设领域拥有多年合作基础，与多家知名电力企业建立了长期稳定的合作关系，此次与乙方的合作旨在共同推进电力基础设施现代化建设，确保电力供应安全可靠。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为XX建设工程有限公司，地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四，联系电话乙方是一家专业从事电力管道施工、市政工程及基础设施建设的综合性企业，持有国家颁发的电力工程施工总承包资质，具备承接各类电力管道工程的能力。乙方在行业内有良好的信誉和丰富的项目经验，曾参与多个国家级电力工程项目，施工技术和管理水平均达到行业领先标准。此次乙方接受甲方委托，将严格按照合同约定完成电力管道施工任务，确保工程质量符合国家及行业相关规范。

**合同简介**

本合同基于甲乙双方在电力基础设施建设领域的共同需求而签订。甲方作为电力资源开发与输配电工程的主要实施者，面临日益增长的电力输送需求，为保障输电线路的稳定运行，需新建或改造部分电力管道设施。乙方作为专业的电力管道施工企业，拥有先进的施工设备、技术团队和丰富的项目经验，能够满足甲方的施工要求。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就电力管道施工项目达成合作意向，特制定本合同。本合同明确了双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等关键条款，旨在确保项目顺利实施并达到预期目标。

甲方委托乙方施工的电力管道工程涉及XX地区输电线路改造项目，该工程对输电线路的承载能力和抗干扰性能提出了较高要求。乙方将依据国家相关技术标准和甲方的设计方案，采用先进施工工艺和材料，确保工程质量符合规范，并按时完成施工任务。双方将共同监督项目进展，协调解决施工过程中遇到的问题，保障项目按计划推进。本合同的有效履行，不仅有助于提升甲方的电力输送能力，还将促进乙方业务发展，实现合作共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方根据甲方的要求，在指定地点完成电力管道的施工建设任务，以满足甲方电力输送需求，提升输电线路的稳定性和效率。具体施工范围包括但不限于：电力管道的勘察设计（若需）、土方开挖、基础浇筑、管道安装、接口处理、回填夯实、工程测试以及相关附属设施的建设。施工地点位于XX省XX市XX区XX地段，涉及的管道类型为XX型电力管道，总长度约XX米，设计电压等级为XX千伏。乙方将按照国家及行业相关技术标准，完成全部施工内容，确保工程质量达到合同约定的标准，并按时交付甲方使用。

第二条定义

1.**电力管道**：指用于输送电力电缆的地下或架空管道系统，包括主管道、支管道及附属设施。

2.**施工图纸**：指甲方提供的或甲方委托设计单位设计的电力管道施工图纸及技术文件。

3.**验收标准**：指国家及行业颁布的电力管道工程施工质量验收规范，如《电力工程电缆设计标准》（GB50217）等。

4.**进度计划**：指双方协商确定的施工起止时间及各阶段里程碑节点。

5.**工程变更**：指在施工过程中，经双方书面确认对原设计或施工方案的修改。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.**甲方的权力和义务**

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工符合合同约定及国家相关标准。甲方应向乙方提供施工所需的勘察资料、设计图纸及必要的技术支持，并保证资料的真实性和准确性。甲方负责协调施工场地周边关系，办理施工所需的相关许可手续，并承担因协调不力造成的延误责任。甲方应按照合同约定支付工程款项，任何延期支付均需承担违约责任。甲方有权在工程完成后组织验收，并依据验收标准对工程质量进行评定。甲方应配合乙方处理施工过程中遇到的不可预见问题，并提供必要的协助。

2.**乙方的权力和义务**

乙方有权按照合同约定收取工程款项，并有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方应组建专业的施工团队，配备先进的施工设备，严格按照施工图纸及验收标准进行施工，确保工程质量。乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方确认后执行，确保按时完成施工任务。乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全措施，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。乙方应做好施工过程中的现场管理，保持施工环境整洁，并妥善处理施工废弃物。乙方应配合甲方的验收工作，提供完整的工程质量证明文件，并承担因施工质量问题导致的返工责任。乙方应遵守国家法律法规及当地规定，如因乙方原因违反相关规定，由乙方承担全部责任。在施工过程中，乙方应主动与甲方及第三方沟通协调，避免因沟通不畅导致的延误或纠纷。乙方应确保施工人员具备相应的资质和经验，并购买必要的保险，以防范施工风险。在工程交付前，乙方应负责施工现场的成品保护，防止因第三方原因造成的损坏。若发生工程变更，乙方应根据甲方要求进行修改，并承担相应的费用，但甲方提出的变更应合理可行。乙方应保存完整的施工记录和资料，并按甲方要求提供副本。在合同履行过程中，乙方应遵守商业秘密条款，不得泄露甲方的技术信息或商业信息。若因乙方原因导致工程无法通过验收，乙方应负责免费返工直至合格，并承担由此产生的全部费用。乙方应积极配合甲方进行工程结算，并提供清晰的费用明细。在合同履行完毕后，乙方应向甲方移交完整的工程档案和竣工图纸。

第四条价格与支付条件

本合同项下电力管道施工项目的总价款为人民币XXXX万元整（大写：XXXX元整），该价格包含乙方为完成本合同约定的全部施工内容所发生的人工费、材料费、设备费、运输费、施工机械使用费、安全文明施工费、措施费、管理费、利润以及税金等所有费用。

价格支付方式采用分期支付方式：

1.合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元整，作为预付款；

2.主体工程施工完成并通过阶段性验收后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元整；

3.全部工程竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XXXX万元整；

4.质保期满且无质量问题后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的XX%，即人民币XXXX万元整。

乙方应在收到每期款项前向甲方提供等额的发票，甲方在收到发票并核对无误后按约定时间支付款项。任何一期款项的支付，若甲方未按期支付，则每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。甲方逾期支付款项，经乙方书面催告后XX日内仍未支付的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工程的相应费用及违约金。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期满并结清全部款项之日止，合同有效期约为XX个月。

乙方应按照经甲方确认的施工进度计划，于XXXX年XX月XX日前完成全部施工内容，并提交竣工验收申请。关键时间节点包括：

1.施工准备阶段：自合同签订后XX日内完成现场踏勘、施工方案编制及报审等工作；

2.主体施工阶段：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，其中包含XX个重要的里程碑节点，分别为：XX月XX日前完成土方开挖；XX月XX日前完成管道安装；XX月XX日前完成回填及附属设施建设；

3.验收阶段：自工程竣工验收申请提交之日起XX日内完成竣工验收；

4.质保期：竣工验收合格之日起XX个月。

若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。乙方应确保在合同约定的期限内完成各阶段施工任务，若乙方无故延误工期，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。若延误超过XX日，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付任何一期款项的，除应按本合同第四条约定支付逾期付款违约金外，还应承担乙方为催收款项所发生的合理费用，包括但不限于律师费、差旅费等。若甲方无故拖欠工程款达到XX万元或占合同总价款XX%以上，且在乙方书面催告后XX日内仍未支付的，乙方有权暂停施工，直至甲方付清全部款项及违约金。暂停施工期间造成的损失由甲方承担，且甲方仍需按原计划支付款项。若甲方在乙方暂停施工XX日后仍未履行付款义务，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工程的XX%费用作为补偿，并承担由此给乙方造成的全部损失，包括合同预期利润、已投入材料设备的费用等。

（2）甲方提供的设计图纸、技术资料或勘察资料有重大错误或遗漏，导致乙方返工或损失，甲方应承担全部返工费用和损失，并按实际损失额的XX%向乙方支付赔偿金。若因甲方提供的错误信息导致工程无法继续施工，乙方有权解除合同，甲方应支付合同总价款的XX%作为违约补偿。

（3）甲方未按时提供施工场地、许可手续或协调第三方关系，导致乙方工期延误，每延误一日，甲方应按合同总价款的XX%向乙方支付延误赔偿金，但赔偿金总额不超过合同总价款的XX%。若延误超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工程的XX%费用，并承担乙方因此遭受的全部损失。

2.**乙方违约责任**

（1）工程质量违约。乙方施工的电力管道工程若未达到合同约定的质量标准或国家验收规范的，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，并承担由此产生的全部费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款，并按合同总价款的XX%向甲方支付赔偿金。若工程质量问题导致甲方或其他第三方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。

（2）工期延误违约。乙方未按本合同第五条约定的时间节点完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。若因乙方原因导致工期延误超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款的XX%作为违约补偿，并退还甲方已支付但未完成工程部分的款项。逾期交付的工程，甲方有权拒绝接收或按不合格处理，乙方仍需承担相应责任。

（3）安全生产违约。施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失、行政处罚等。若因乙方安全措施不到位导致事故，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的赔偿金。乙方还应承担因安全事故导致的甲方停工、整改等损失。

（4）保密违约。乙方在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密或技术信息，应严格保密。若乙方违反保密义务，泄露给任何第三方，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。若泄露行为给甲方造成严重后果，乙方还应承担相应的法律责任。

（5）材料设备违约。乙方使用的不合格材料或设备导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，包括返工、修复、赔偿等，并按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。若该材料设备属于乙方采购，乙方应自行承担采购方的法律责任。

3.**不可抗力免责**。因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。不可抗力影响消除后，应尽快恢复合同履行。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、泥石流、滑坡、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变化、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行的状态。

2.**不可抗力通知与证明**

任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同义务的，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况、影响范围以及预计持续的时间，并随附相关证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。若不可抗力影响持续超过XX日，双方应再次协商确定合同履行状态。

3.**责任免除**

因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力解除合同的，已产生的费用按实际履行情况结算，尚未履行的部分不再履行。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，互不追责。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复合同履行，已发生的不可抗力期间的费用由双方合理分摊。

若不可抗力导致合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，并退还已支付但未履行部分的款项。解除合同的，双方应相互返还财产，无法返还的，折价补偿。因不可抗力导致的合同解除，不产生违约责任，但双方应妥善处理善后事宜，包括人员安置、财产保护等。

第八条争议解决

1.**协商解决**

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商应本着公平、合理、互谅互让的原则进行，直至达成一致解决方案。

2.**调解解决**

若协商未果，双方可共同向合同签订地或工程所在地具有管辖权的调解委员会申请调解。调解委员会应遵循中立、公正的原则进行调解，调解达成协议的，制作调解协议书，经双方签字后具有约束力；调解不成的，应向约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。

3.**仲裁解决**

本合同双方同意，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同签订地，仲裁语言为中文。仲裁过程中产生的仲裁费由败诉方承担，双方均应承担各自的律师费及其他合理费用。

4.**诉讼解决**

若双方未选择仲裁或仲裁协议无效，任何一方均有权向合同签订地或工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应适用中华人民共和国法律。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不得因此中断。原告提起诉讼后，应将起诉状副本送达对方，并应对方的书面要求提供相应的证据材料。法院判决后，双方应自觉履行，拒不履行的，可依法申请强制执行。

5.**争议选择**

本合同双方明确选择仲裁作为首选争议解决方式。任何一方在签订本合同时，已充分了解并同意仲裁条款的效力，并放弃其他争议解决方式的权利。任何一方单方面选择诉讼的，视为自动放弃仲裁协议，由此产生的额外费用由该方自行承担。

第九条其他条款

1.**通知方式**

本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的EDI系统发送。通知应在工作日送达指定地址或电子邮箱。若通过电子邮件发送，发出时视为送达；若通过传真发送，发送成功后视为送达。地址变更应及时书面通知对方，否则按原地址送达视为有效。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。合同变更不得违反法律法规的强制性规定，否则变更无效。

3.**保密义务**

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营数据等confidentialinformation（保密信息）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用保密信息，但法律法规另有规定或为履行本合同所必需的除外。保密义务在本合同终止后持续有效。

4.**知识产权**

乙方在履行本合同过程中产生的任何知识产权（包括但不限于设计、工艺、技术等）归乙方所有，但甲方有权在合同约定的范围内使用该知识产权。若乙方使用甲方提供的技术或资料，相关知识产权归属按双方约定执行。任何一方不得侵犯对方的知识产权，否则应承担侵权责任。

5.**不可转让性**

任何一方未经对方书面同意，不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。否则，转让行为无效，转让方仍应承担相应责任。

6.**独立合同**

本合同是双方之间就特