路灯迁改合同范本

路灯迁改合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市市政工程建设有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：张三，联系电话甲方系依法注册成立的企业法人，具备从事市政基础设施工程建设的完全民事行为能力和相应的资质条件。甲方因城市道路规划调整及公共设施升级需求，拟对XX市XX区XX路段现有路灯设施进行迁改，并委托乙方提供专业的施工服务。甲方在本次合作中享有对路灯迁改工程成果的验收权、使用权及监督权，同时需按照合同约定履行付款义务及配合乙方施工的相关职责。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX市政工程服务有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX大道XX号，法定代表人：李四，联系电话乙方系依法注册成立的专业工程施工企业，具备市政公用工程施工总承包资质，拥有从事路灯安装、迁改及维护的丰富经验和技术能力。乙方同意根据甲方要求，在约定的期限内完成XX市XX区XX路段路灯迁改工程，并确保施工质量符合国家及地方相关标准。乙方在履行合同过程中享有工程款收取权、施工组织权及材料采购自主权，同时需承担确保工程安全、质量及进度达标的法律责任。

双方基于平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本次路灯迁改工程的具体情况，经友好协商达成如下协议，以兹共同遵守。

本合同项下的路灯迁改工程系甲方为配合城市发展规划及提升道路照明效能所必需的公共设施改造项目，属于市政基础设施建设工程范畴。甲方作为委托方，负责提供迁改工程所需的基础资料、现场条件及相关审批手续，并承担因迁改工程对第三方利益可能产生的补偿事宜；乙方作为服务提供方，负责按照甲方确认的方案及国家规范要求，完成路灯基础拆除、线路迁移、新灯安装、系统调试等全部施工内容，并承担施工期间的安全管理责任。双方的合作基础为甲方明确的项目需求及乙方专业的技术实力，合作范围覆盖XX路段全长约500米，涉及路灯杆基础8处、照明灯具20盏、电缆线路约1200米等工程内容。本合同范本后续条款将就项目范围、技术标准、费用结算、工期安排、违约责任等事项作出详细约定，以保障双方权利义务的清晰性和可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方对XX市XX区XX路段现有路灯设施进行迁改施工的双方权利义务，确保工程按质、按量、按期完成，满足城市道路规划调整及公共设施升级的需求。涉及的具体内容包括：

1.乙方根据甲方提供的现场条件和设计要求，完成对指定路段内8处路灯基础及20盏照明灯具的拆除、清运及安全处置；

2.乙方负责将迁改后的电缆线路沿规划路径重新敷设约1200米，并确保线路连接牢固、绝缘性能达标；

3.乙方完成新路灯杆的定位、基础施工、灯具安装、电气接线及系统调试，确保路灯亮灯率≥95%；

4.乙方承担施工期间产生的所有安全责任及第三方协调事务，包括但不限于对迁改范围内建筑物、绿化及交通设施的临时保护措施；

5.乙方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、材料合格证、测试报告及养护建议书，并配合甲方完成工程验收。本合同范围以双方确认的施工图纸及工程量清单为准，任何超出范围的变更需另行签订补充协议。

第二条定义

1.路灯迁改工程：指在本合同项下，对XX路段现有路灯设施进行拆除、线路迁移、新灯安装及系统调试的综合性市政工程施工活动。

2.施工图纸：指甲方提供的包含路灯迁改位置、线路走向、设备型号等技术参数的竣工图纸及现场确认的变更记录。

3.竣工验收：指甲方依据国家《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ44-2012）及本合同约定，对工程完成情况进行的最终确认程序。

4.工程量清单：指双方在合同附件中列明的路灯基础、灯具、电缆等分项工程的数量及单价明细。

5.不可抗力：指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照施工图纸及国家规范进行作业，并监督施工进度和质量；

（2）甲方应在合同签订后3日内向乙方提供完整的迁改工程基础资料，包括但不限于道路竣工图、地下管线分布图及相关审批文件，并保证资料真实有效；

（3）甲方负责协调施工期间涉及的交通疏导及第三方沟通事宜，因协调不力导致的延误由甲方承担相应责任；

（4）甲方应按合同约定及时支付工程款，逾期付款需按日向乙方支付合同总价5‰的违约金；

（5）甲方有权对乙方施工方案提出合理化建议，但需承担因变更设计产生的额外费用；

（6）工程验收合格后，甲方应在30日内办理工程结算手续，并配合乙方申领相关质量监督机构备案文件。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的工作条件，包括但不限于施工用水、用电接入及临时堆放场地；

（2）乙方应组建由项目经理、安全员、技术员组成的专业施工团队，配备符合资质的特种作业人员，并严格履行安全生产责任制；

（3）乙方需在施工前编制专项方案，明确安全防护措施，如设置围挡、警示标识，并对临近管线进行保护性加固；

（4）乙方应采用符合国家标准的材料，包括灯具效率高于90LM的LED光源、铠装电缆及防雷接地系统，并随工程移交3套备品备件；

（5）乙方需建立施工日志，记录每日进度、天气情况及突发事件处理措施，并每月向甲方提交进度报告；

（6）乙方应对施工过程中可能造成的第三方财产损失承担赔偿责任，但甲方可先行赔付后向乙方追偿；

（7）工程未经验收擅自投入使用，乙方需承担保修期内全部维修责任，且甲方有权扣除相应比例工程款作为保证金；

（8）乙方需配备专业调试设备，完成单灯调试、线路绝缘测试及系统联调，确保投用后6个月内无故障运行；

（9）乙方应遵守当地治安管理规定，施工人员需佩戴统一证件，因违规行为产生的罚款由乙方自行承担；

（10）合同履行完毕后，乙方需将工程资料整理成册，包括但不限于隐蔽工程记录、设备验收单及竣工图，并协助甲方完成档案移交。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下路灯迁改工程总价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元），该价格包含但不限于设计、施工、材料、设备、运输、安装、调试、验收及缺陷责任期内的维修等全部费用，已考虑XX路段地质条件及交通协调的复杂性。

2.价格构成明细详见合同附件《工程量清单》，其中材料费占55%，人工费占25%，机械费占15%，管理费及税金按国家规定计入。乙方承诺使用品牌厂商直供材料，并随报价提交主要设备的三年质保承诺书。

3.支付方式采用分阶段验收付款模式：

（1）合同签订后7日内，甲方支付合同总价30%的预付款（¥105,000.00），用于购买基础材料及启动施工准备；

（2）基础工程验收合格后30日内，甲方支付至合同总价60%的进度款（¥210,000.00）；

（3）工程竣工验收合格并移交资料后60日内，甲方支付至合同总价85%的尾款（¥297,500.00）；

（4）缺陷责任期满无质量问题后12个月内，甲方支付剩余15%质保金（¥52,500.00）。

4.所有款项均通过银行转账支付至乙方以下账户：户名：XX市政工程服务有限公司；开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。乙方需在收到款项后5日内提供等额发票。甲方逾期支付每超过一日，需按未付金额的1‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价10%。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至缺陷责任期结束之日止，总工期为120日历天，自乙方收到预付款且具备施工条件之日起计算。

2.关键时间节点安排如下：

（1）开工准备期：合同签订后15日内完成现场踏勘、方案细化及审批报批工作；

（2）主要施工期：90日内完成全部路灯拆除、线路敷设及安装任务，其中夜间施工比例不得低于总工程量的40%；

（3）调试验收期：最后30日完成系统联调、亮灯测试及甲方组织的竣工验收，验收合格后3日内完成工程移交。

3.工期顺延条件：因不可抗力、交通管制调整、地下管线权属单位未按约定配合移交场地等非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后可相应顺延，但每顺延30日需支付乙方窝工补偿费按合同总价0.5%计算。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）工期延误：乙方未按本合同第五条约定的工期完成任何关键节点任务，每逾期一日需按合同总价1%向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价20%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收取的全部款项并承担甲方因此产生的直接损失，包括但不限于临时照明租赁费、第三方索赔补偿等；

（2）质量缺陷：工程竣工验收后6个月内出现灯具损坏、线路短路等严重质量问题，乙方应在收到甲方通知后48小时内响应，7日内完成免费维修。若同一部位出现二次以上缺陷，甲方有权单方面降低该部分工程款20%，并保留追究乙方连带责任的权利；

（3）材料不符：乙方使用非合同约定品牌或规格的材料，经检测不合格的，甲方有权要求乙方立即更换并承担由此产生的全部费用，同时按使用不合格材料金额的2倍向乙方追偿；

（4）安全责任：施工期间发生人员伤亡或重大财产损失的，乙方需承担全部赔偿责任，且甲方有权立即终止合同，已付款项不予退还。

2.甲方违约责任：

（1）付款延迟：甲方未按本合同第四条约定的时间支付款项，每逾期一日需按未付金额的1.5‰向乙方支付滞纳金，同时乙方可暂停施工直至款项付清，因此造成的工期延误责任由甲方承担；

（2）资料提供不及时：因甲方未能按时提供施工图纸、地下管线资料等关键文件导致乙方停工，每延误一日需向乙方支付停工保函费按合同总价0.3%计算；

（3）验收无理由拖延：甲方无正当理由拒绝或拖延竣工验收，工程验收合格后30日内甲方仍不办理结算手续，乙方可单方面出具验收证明并主张工程款，甲方需按合同总价5%支付逾期结算违约金。

3.违约金上限约定：任何一方累计违约金总额达到合同总价的30%时，守约方有权解除合同，违约方除支付全部违约金外，还需赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括已完成工程的成品保护费用、已采购材料的折旧损失等。双方另有约定的除外。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收令、政策调整）以及突发公共卫生事件等导致合同无法履行的客观情况。

2.不可抗力事件通知：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同时，应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供不可抗力事件的有效证明文件（如政府公告、气象部门报告、法院判决等），以便双方协商处理。通知期间自不可抗力事件发生之日起计算，至事件消除后7日止。

3.责任免除条件：因不可抗力事件导致合同部分或全部不能履行的，受影响一方根据不可抗力影响的程度可部分或全部免除违约责任，但已完成的工程量按实结算。不可抗力影响消除后，双方应立即恢复履行合同，工期相应顺延，已发生的费用由双方按实际损失比例分摊。

4.损失承担：因不可抗力造成的第三方索赔、财产损失或人员伤亡，由责任方自行承担相应的法律责任，与对方无直接关联。但若不可抗力导致合同目的无法实现（如道路被永久占用无法恢复照明功能），双方均有权解除合同，并按已完成工程比例结算工程款，双方互不承担赔偿责任。

5.不可抗力期限：不可抗力事件的处理期限最长不超过180日，超过该期限仍未消除的，双方应协商是否继续履行合同或解除合同。如需解除合同，双方应在协商一致后30日内签署书面文件。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先本着友好协商的原则解决，协商不成的，应提交以下第（一）种方式解决。

2.协商与调解：双方应指定专门联系人负责争议协商，通过书面函件或会议形式沟通解决。如协商未果，可邀请XX市建设工程行业协会或双方认可的第三方机构进行调解，调解达成一致的，应签订调解协议书并履行。

3.仲裁或诉讼：

（1）仲裁选择：凡本合同未约定争议解决方式的，任何一方均有权向XX省XX市仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁事项包括但不限于合同履行、质量争议、工期延误、费用结算等。

（2）诉讼选择：若双方约定通过诉讼解决争议，则应向合同履行地（XX市XX区人民法院）提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分的履行不受诉讼影响。

4.证据规则：争议解决过程中，双方应提交书面证据证明各自主张，包括但不限于往来函件、会议纪要、工程影像资料、第三方检测报告等。仲裁或法院应依据查明的事实和本合同约定作出裁决或判决。

5.争议管辖的排他性：双方确认，对于本合同项下的任何争议，仲裁或诉讼裁决的效力具有排他性，任何一方不得就同一事项再行向其他仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼，但法律另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。口头约定或未按约定形式进行的变更，均不产生法律效力。变更内容与本合同原条款有冲突的，以书面变更协议为准。

3.保密条款：双方应对本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、价格方案、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限不因合同终止而解除，持续有效。

4.不可分割性：本合同构成双方关于