电厂消防施工合同范本

电厂消防施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源集团有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：张XX，联系方式：138XXXX1234。甲方系依法注册成立的大型能源企业，具备完善的电力生产及运营资质，现因XX电厂新建项目消防系统工程施工需要，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，特委托乙方提供专业施工服务。甲方在电厂项目建设中，对消防系统的安全性和合规性有严格要求，为确保工程质量和进度，选择具备相应资质和丰富经验的乙方进行施工，双方基于平等自愿、协商一致的原则达成本合同。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX消防工程股份有限公司，地址：XX省XX市XX区XX大道XX号，法定代表人/负责人：李XX，联系方式：139XXXX5678。乙方系依法注册成立的专业消防工程企业，拥有国家住房和城乡建设部核发的消防设施工程专业承包壹级资质，具备承接各类电厂、工业及民用建筑消防工程施工的能力。乙方在成立以来的十年间，已成功完成超过XX个大型项目的消防系统施工，积累了丰富的电厂消防工程经验，尤其在消防自动化系统、气体灭火系统及消防电气系统方面具备核心技术优势。为满足甲方XX电厂新建项目的消防施工需求，乙方根据自身技术实力、设备配置及人员储备，同意按照本合同约定履行施工义务。

双方合作背景及前提条件：

XX电厂新建项目系国家能源发展规划的重要组成部分，项目建成后将成为区域内重要的电力供应基地。消防系统作为电厂安全生产的关键环节，其设计、施工及验收需严格遵循《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等行业标准。甲方在项目招标阶段对消防施工方提出了高技术门槛和短工期要求，经多方比选，最终确定乙方为中标单位。乙方在投标过程中提交的施工方案、技术方案及人员设备配置方案均获得甲方认可，双方在协商一致的基础上，就XX电厂消防系统工程施工事宜达成以下合同条款。本合同范本的制定，旨在明确双方的权利义务，确保工程顺利实施，并为后续的质量监督、进度控制及风险防范提供法律依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定XX电厂新建项目消防系统工程施工的具体内容、技术标准、履行期限及双方权利义务，确保乙方按照国家及行业相关消防规范和甲方要求完成消防系统的设计（如适用）、采购、安装、调试及竣工验收工作，最终使该消防系统达到设计目标，满足电厂安全生产及消防规范要求。合同范围包括但不限于：电厂主厂房、输煤系统、循环水系统、电气屋、控制室、综合楼等主要建筑区域的火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统（如二氧化碳、七氟丙烷等）、消防电气系统、防排烟系统及相关消防设施的安装、管道敷设、设备单体调试、系统联动测试及竣工资料编制。具体工程量以双方确认的施工图纸、工程量清单及国家或地方现行消防规范标准为准。

第二条定义

1.“消防系统”指在本合同项下建设的火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防电气系统、防排烟系统以及相关消防设施设备及其附属组件的总称。

2.“施工图纸”指经甲方或其授权代表批准，供乙方施工依据的设计图纸及技术文件。

3.“工程量清单”指详细列出本合同项下各分部分项工程量及相应单位、价格的清单，作为结算依据。

4.“国家及行业消防规范”指中华人民共和国及行业主管部门颁布的现行有效的消防设计、施工及验收标准，如《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等。

5.“竣工验收”指消防系统安装调试完成后，由甲方组织相关单位依据本合同约定及国家消防规范标准进行的最终检查和评定，确认合格后办理移交手续。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工组织、人员资质、材料设备选用、施工工艺及进度进行监督和检查，并要求乙方按期整改不符合要求之处。甲方有权要求乙方提供施工日志、隐蔽工程验收记录、材料检验报告等过程文件。

（2）甲方应向乙方提供施工所需场地，并负责协调解决施工过程中涉及的非乙方原因的第三方关系及障碍物清除，确保乙方施工便利。甲方应在合同约定的时间内完成相关许可、审批手续的办理，并承担相应费用。

（3）甲方应按合同约定及时审核乙方提交的施工方案、技术方案及进度计划，并在收到乙方提交的材料设备报验资料后XX日内予以确认或提出修改意见。甲方应组织或参与消防系统的分部分项工程验收及最终竣工验收，并在验收合格后按照合同约定支付工程进度款及最终结算款。

（4）甲方应提供施工图纸、工程量清单及其他必要的技术资料，并保证资料的真实性、准确性。如因甲方提供的资料错误导致工程返工或损失，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。

（5）甲方应指定专门联系人及授权代表，负责与乙方的沟通协调及合同事宜处理。甲方应保证其提供的付款账户信息准确有效，因账户错误导致的付款延迟或错误，由甲方承担责任。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照合同约定的范围、标准和进度要求，自行组织施工力量、调配设备材料，并享有施工过程中的自主管理权。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及配合事项，如甲方未及时提供导致工期延误，乙方有权索赔。

（2）乙方应严格按照国家及行业消防规范、施工图纸及工程量清单进行施工，确保工程质量达到设计要求及合同标准。乙方应建立完善的质量管理体系，实行工序交接检验制度，并主动接受甲方的监督检查。对甲方提出的合理整改意见，乙方应在XX日内完成整改，并承担由此产生的费用。

（3）乙方应向甲方提供施工组织设计、专项施工方案及人员设备资质证明文件，并按约定提交工程进度计划。乙方应确保所使用的材料设备符合合同约定及国家消防产品标准，并提供产品合格证、检测报告等证明文件。如发生材料设备抽检不合格情况，乙方应无条件更换并承担相关费用。

（4）乙方应建立健全安全生产责任制，配备合格的安全管理人员和特种作业人员，做好施工现场的安全防护措施，严格遵守消防及电力行业安全规定，杜绝重大安全事故发生。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的费用。

（5）乙方应负责消防系统的单体调试、系统联动调试及试运行工作，并确保调试结果符合合同要求。乙方应按合同约定编制竣工图纸及完整的竣工资料，并在竣工验收前XX日提交甲方审核。竣工验收合格后，乙方应配合甲方办理消防验收备案等手续，并承担相应费用。

（6）乙方应指定项目经理作为其在合同项下的主要代表，负责合同履行过程中的全面协调工作。乙方应设立现场联络点，保持与甲方的沟通畅通。如因乙方原因导致合同无法继续履行或产生纠纷，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

（7）乙方应遵守当地法律法规及环保要求，文明施工，妥善处理施工废弃物，并在工程完工后及时清理现场，恢复原状。因乙方施工造成的场地破坏或环境污染，由乙方负责修复并承担相关费用。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX电厂消防系统工程施工总价为人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元），该价格包含但不限于设计（如适用）、材料设备采购、运输、安装、调试、技术指导、竣工资料编制、配合验收等全部施工内容所发生的费用。最终结算价格以经甲方审核确认的竣工图纸、工程量变更及现场实际完成的合格工程量为准。

付款方式采用分阶段支付方式：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元），作为预付款。

（2）消防系统主要设备到场验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元）。

（3）消防系统完成分部分项工程验收，且甲方收到乙方提交的相应进度款申请及资料后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元）。

（4）消防系统通过最终竣工验收，且甲方收到乙方提交的完整竣工资料及结算报告后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元）。

（5）剩余XX%合同价款，即人民币（大写）XXXXX元整（¥XXXXX.XX元），作为质保金，自竣工验收合格之日起XX个月期满后，若乙方在质保期内无任何违约行为且甲方无任何索赔，甲方向乙方一次性支付。

所有付款均通过银行转账方式，乙方应在收到款项前向甲方提供等额有效的发票。甲方付款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账户名称：XX能源集团有限公司；账号：XXXXX。任何一方变更联系方式或银行账户信息，均需提前XX日书面通知对方。

第五条履行期限

1.本合同有效期自双方签字盖章之日起至消防系统最终竣工验收合格并办理移交手续之日止。

2.消防系统整体施工期限为XX个月，自乙方收到甲方书面发出的开工通知之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知为准，但甲方应确保在开工日期前提供满足施工要求的场地及必要条件。

3.关键时间节点安排如下：

（1）乙方完成施工组织设计及专项方案编制并提交甲方审核：合同签订后XX日内。

（2）主要消防设备到场：开工后XX日内。

（3）消防系统主体安装完成：开工后XX周内。

（4）消防系统分部分项工程验收：主体安装完成后XX日内。

（5）消防系统联动调试及试运行：分部分项验收合格后XX日内。

（6）最终竣工验收：试运行合格后XX日内。

4.如遇非乙方原因导致的不可抗力事件或甲方原因导致的停工，经双方书面确认后，履行期限相应顺延，顺延时间不超过XX个月。若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

5.乙方应按合同约定的节点提交进度计划及相应资料，甲方应在收到后XX日内予以书面确认。若甲方未按时确认，不视为甲方放弃确认权利，但乙方有权催告甲方在XX日内确认，逾期未确认的，视为确认。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。违约金累计不超过合同总价款的XX%。

（2）甲方未按合同约定支付进度款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的停工、窝工、设备闲置及人员遣散等损失。

（3）甲方未按时提供施工场地、许可或协调第三方关系，导致乙方无法按期开工或继续施工，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方已发生成本及预期利润的XX%损失。

（4）甲方在工程量审核、付款确认等方面拖延时间，每逾期一日，应向乙方支付当期应付未付款项XX%的违约金，但该违约金总额不超过合同总价款的XX%。

2.乙方违约责任：

（1）工程质量违约：

a.乙方施工的消防系统未达到国家及行业消防规范标准或合同约定质量要求，经甲方或权威检测机构检验确认后，乙方应负责无偿返工、重做或采取其他补救措施，直至合格。因返工造成的工期延误，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的损失。

b.乙方使用的材料设备不符合合同约定或国家消防产品标准，一经发现，乙方应立即更换并承担由此产生的全部费用，工期不予顺延。若因使用不合格材料设备造成工程功能缺陷或安全事故，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接损失及间接损失。

（2）工期延误违约：

a.乙方未按合同约定工期完成各关键节点任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款XX%的损失。

b.因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方采取赶工措施，赶工费用由乙方承担。若赶工仍无法按期完成，甲方有权另寻施工单位，并要求乙方赔偿因此造成的损失，损失赔偿上限为合同总价款的两倍。

（3）安全生产违约：

a.乙方在施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

b.乙方未按安全规定采取防护措施，发生一般安全事故，乙方应承担全部修复及赔偿费用，并接受相关行政处罚。若导致工期延误，工期不予顺延。

（4）竣工资料及验收违约：

a.乙方未按时提交完整、规范的竣工资料，导致甲方无法通过竣工验收或备案，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计不超过XX万元。

b.消防系统最终验收不合格，且非因甲方原因或不可抗力导致，乙方应负责整改并承担费用，整改后的验收期限顺延，且每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

（5）解除合同违约：

a.若因乙方严重违约，甲方解除合同，乙方应赔偿甲方合同总价款XX%的损失。乙方应妥善撤离现场，并返还甲方提供的资料、设备等，否则需承担占用费或赔偿责任。

b.若因甲方无正当理由解除合同，甲方应支付乙方已完成工程量对应价款的XX%，并赔偿乙方的预期利润损失，但赔偿总额不超过合同总价款的XX%。

3.质保期违约：

（1）消防系统在质保期内发生非使用不当或不可抗力导致的故障或质量问题，乙方应在收到甲方通知后XX日内响应，并负责免费维修或更换，直至合格。若乙方未能及时响应或维修不合格，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，并扣减相应质保金。

（2）质保期满后XX年内，若因乙方施工质量原因导致消防系统发生故障，甲方仍有权要求乙方承担维修责任，维修费用按市场价格协商，但最高不超过合同总价款的XX%。

4.不可抗力导致的违约：

（1）因不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，应继续履行合同。

（2）若不可抗力持续超过XX日，双方可协商解除合同，互不承担赔偿责任。

5.赔偿范围：违约方的赔偿责任包括但不限于直接损失（如人工、材料、设备成本）、间接损失（如合同机会损失、商誉损失）、合理的维权费用（如律师费、诉讼费）等。赔偿金额应以实际发生或可预见范围为限。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。该事件包括但不限于：地震、台风、洪水、海啸、暴雨、大雪、冰雹、雷电、地质沉降、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变化、疫情及其管控措施等。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内，书面通知对方，说明事件情况及其对履行合同的影响。通知应包含不可抗力事件的详细描述、发生时间、影响范围以及预计持续期限。通知发出后XX日内，应向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、气象证明、公证文书等。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力事件的影响，可部分或全部免除相应的违约责任。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行合同、延期履行或解除合同。因不可抗力导致的合同解除，双方互不承担赔偿责任。

4.协商处理：双方应本着诚实信用的原则，就不可抗力事件的影响及后续处理进行友好协商。任何一方不得利用不可抗力事件故意拖延履行合同义务或谋取不当利益。

5.不可免除的责任：因不可抗力导致的以下损失，受影响方仍需自行承担：已产生的直接费用、因采取紧急措施而产生的额外成本、因延迟履行合同而应支付的逾期违约金（若不可抗力是导致迟延的唯一原因）。双方应尽力采取措施减少不可抗力事件造成的损失，由此产生的合理费用由双方按责任比例分担。

6.合同终止：若不可抗力事件持续影响合同履行超过XX个月，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，包括已发生费用的结算、财产返还等。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在合同签订地或争议发生地由双方授权代表进行，并应书面记录协商内容、达成的初步共识或未能达成共识的原因。

2.调解：若双方协商未能解决争议，可在协商未果后XX日内，共同委托合同签订地或争议发生地的建设工程行业协会或具有相关资质的第三方调解机构进行调解。调解应遵循公平、公正、自愿的原则。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，该协议书经双方签字盖章后具有合同约束力，双方应自觉履行。调解不成的，任何一方均有权进入下一争议解决程序。

3.仲裁：如争议未能通过协商或调解解决，任何一方均有权在争议发生之日起XX个月内，将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，履行仲裁庭的指示，并承担因仲裁活动产生的仲裁费、律师费等费用。除仲裁裁决另有约定外，仲裁地点应视为合同履行地。

4.诉讼：若双方在本合同中明确约定了仲裁条款，则应优先通过仲裁解决争议。双方均应尊重并履行仲裁裁决。若双方未约定仲裁或约定仲裁后反悔选择诉讼，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应向合同签订地或项目所在地有管辖权的人民法院提起。诉讼期间，不影响双方根据合同约定继续履行非争议部分义务。

5.法律适用：争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本合同时已充分了解并同意上述争议解决条款的适用。任何一方不得以该条款无效为由，就同一争议向法院或仲裁机构提出诉讼或仲裁申请。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式，可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的即时通讯工具发送。通知应在工作日送达指定地址或联系方式。若通过电子邮件或即时通讯工具发送，发送成功时视为有效送达。地址或联系方式如有变更，应提前XX日书面通知对方。若通过邮寄方式，挂号信发出后XX日视为送达，专人递送当场交收视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须由双方授权代表签署书面文件，经双方签字盖章后生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。合同变更内容成为合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下任何部分工程分包给第三方。如需分包，乙方应具备相应的资质，并确保分包方具备相应能力及合法资质。乙方对分包方的行为、质量及安全负全部责任，并保证分包方履行与本合同项下同等义务。分包不得违反国家法律法规及本合同约定。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、工程数据等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年内。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

5.不可分割性：本合同包含的条款是相互关联、不可分割的整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以替代原无效条款。

6.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解及承诺。任何偏离本合同内容的表示或行为均无约束力。

7.合同转让：未经对方事先