2026年监理工程师之合同管理考试题库500道新版

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审，然后资格后审

【答案】：B2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：A3、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

【答案】：B4、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

【答案】：A5、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.合同附件格式

D.合同协议书

【答案】：D6、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

【答案】：D7、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地

【答案】：B8、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D9、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】：A10、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】：A11、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】：B12、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

【答案】：D13、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B14、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】：C15、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担

【答案】：D16、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。

A.履约保函

B.预付款保函

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：C17、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A18、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A19、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：

A.发包人；姓名及其授权范围

B.发包人；职能分工及监理权限

C.总监理工程师；姓名及其授权范围

D.总监理工程师；职能分工及监理权限

【答案】：C20、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：C21、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5

【答案】：B22、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

【答案】：B23、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B24、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人

【答案】：A25、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B26、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】：B27、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家

【答案】：C28、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。

A.2％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B29、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】：B30、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

【答案】：B31、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日

【答案】：D32、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日

【答案】：A33、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】：B34、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A35、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期

【答案】：C36、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

【答案】：A37、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B38、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】：C39、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：B40、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A41、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

【答案】：A42、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C43、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件

【答案】：B44、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

【答案】：D45、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润

【答案】：C46、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】：A47、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C48、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40%

C.返还总额的50%

D.全部返还

【答案】：C49、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D50、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

【答案】：B51、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B52、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】：B53、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：B54、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

【答案】：B55、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24

【答案】：B56、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法

【答案】：C57、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃

【答案】：C58、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C59、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】：D60、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】：D61、下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督

B.项目概况

C.资金来源

D.招标范围

【答案】：A62、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A63、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：D64、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求

【答案】：C65、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书

【答案】：D66、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价

【答案】：A67、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】：A68、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

【答案】：C69、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。

A.天门冬氨酸

B.亮氨酸

C.组氨酸

D.苯丙氨酸

E.缬氨酸

【答案】：B70、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C71、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】：C72、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP

【答案】：A73、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】：A74、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B75、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。

A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙

B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿

C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】：C76、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】：B77、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】：B78、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开示完成后10日内

【答案】：B79、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：B80、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

【答案】：D81、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】：D82、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

【答案】：A83、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。

A.能量过剩

B.易发生营养缺乏病

C.易发生慢性病

D.普通家庭一般不容易做到

【答案】：B84、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式

【答案】：B85、灭菌乳的质量检验项目包括（）。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物

【答案】：A86、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C87、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B88、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。

A.联合体全体成员的平均资质

B.联合体各成员的财务状况

C.联合体的业绩

D.联合体的信誉

【答案】：A89、对食谱进行调整，是指根据（）调整。

A.食谱的设计目标

B.食谱的价格问题

C.食谱的口味

D.食谱评价中发现的营养问题

【答案】：D90、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】：C91、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人

【答案】：C92、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D93、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

【答案】：D94、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D95、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C96、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。

A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位

B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书

【答案】：A97、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

【答案】：D98、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

【答案】：C99、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B100、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地

B.主要合同履行地

C.主要办事机构所在地

D.董事长的户口所在地

【答案】：C101、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

【答案】：B102、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A103、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C104、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告

【答案】：A105、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

【答案】：C106、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】：C107、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会

【答案】：B108、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误

【答案】：A109、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C110、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

【答案】：C111、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】：D112、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计

【答案】：D113、采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

【答案】：D114、下列关于履约保证说法不正确的是()。

A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%

C.履约银行保函额度是合同价格的10%

D.履约担保书担保额度是合同价格的10%

【答案】：D115、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C116、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13

【答案】：D117、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

【答案】：C118、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.承包人和分包人

D.发包人和承包人

【答案】：D119、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

【答案】：C120、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】：D121、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

【答案】：C122、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A123、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

【答案】：D124、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人

【答案】：B125、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人

【答案】：A126、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C127、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C128、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D129、停止运动的指征包括（）。

A.严重气短

B.不正常的心跳

C.特别眩晕

D.上腹部区疼痛或“烧心”

E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】：A130、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法

【答案】：B131、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》

【答案】：C132、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90

【答案】：D133、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B134、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A135、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C136、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】：B137、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B138、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80

【答案】：B139、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C140、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C141、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人

【答案】：D142、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

【答案】：A143、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】：B144、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。

A.建设工程设计施工总承包合同

B.施工承包合同

C.施工分包合同

D.建设工程施工合同

【答案】：A145、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：B146、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A147、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求

【答案】：A148、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。

A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人不按规定施工

D.承包人破产，倒闭

【答案】：A149、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C150、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D151、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D152、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C153、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

【答案】：D154、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D155、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A156、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

【答案】：D157、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款

【答案】：D158、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D159、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。

A.5人

B.3人

C.5人以上单数

D.3人以上单数

【答案】：C160、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B161、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B162、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】：D163、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B164、（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书

【答案】：D165、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A166、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

【答案】：B167、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A168、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：B169、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

B.有助于保证交易安全

C.增加了交易成本

D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

【答案】：B170、联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C171、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。

A.投标人A，投标人B，投标人C

B.投标人C，投标人B，投标人A

C.投标人A，投标人C，投标人B

D.投标人C，投标人A，投标人B

【答案】：B172、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

【答案】：D173、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A174、（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D175、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。

A.购买的标的物要分批交付

B.工程建设的工期较长时一般不用

C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物

D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】：A176、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】：A177、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。

A.可比性

B.互斥性

C.包含性

D.重叠性

【答案】：B178、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】：D179、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】：C180、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A181、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：D182、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】：A183、关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序

【答案】：C184、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

【答案】：A185、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

【答案】：D186、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定

【答案】：A187、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】：B188、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

【答案】：C189、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.12

B.15

C.18

D.24

【答案】：A190、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

【答案】：C191、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C192、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

【答案】：B193、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师

【答案】：B194、勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求

【答案】：D195、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B196、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】：A197、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D198、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

【答案】：D199、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B200、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】：B201、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

【答案】：C202、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

B.评审的综合评分，最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】：B203、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A204、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数

【答案】：B205、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】：B206、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A207、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

【答案】：D208、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以天为单位计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

【答案】：A209、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

【答案】：A210、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】：D211、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理

【答案】：B212、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

【答案】：C213、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B214、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

【答案】：D215、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：A216、合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象

【答案】：C217、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B218、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A219、关于开工通知，说法不正确的是（）。

A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延

D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】：C220、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】：C221、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B222、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()

A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

【答案】：B223、9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法

【答案】：B224、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】：C225、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。

A.78

B.14

C.90

D.30

【答案】：C226、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】：B227、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人

【答案】：C228、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

【答案】：D229、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B230、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本

【答案】：A231、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议

【答案】：C232、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押

【答案】：B233、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B234、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】：D235、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A.招标文件及收费都不退回

B.退回招标文件，收费不退回

C.不退回招标文件，收费退回

D.招标文件及收费分别退回

【答案】：A236、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识

【答案】：B237、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

【答案】：C238、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()

A.60mm厚条板不得单独用作隔墙

B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm