木工工人合同范本

木工工人合同范本甲方（雇主）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（木工工人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方有木工工程相关工作需要完成，乙方具备从事木工工作的专业技能和经验，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行木工工作事宜达成如下协议：一、工作内容及要求1.工作内容乙方负责为甲方位于（详细地址）的[具体项目名称]提供木工服务，具体工作包括但不限于[详细列举木工工作的具体任务，如制作门窗、安装橱柜、搭建木质框架等]。2.工作要求乙方应按照国家及地方现行的木工施工规范、质量验收标准以及甲方的要求进行施工。所使用的木材及其他材料应符合国家标准及甲方指定的品牌和质量要求。工作成果应达到优良标准，无明显瑕疵、裂缝、变形等质量问题，且应满足甲方对于美观、实用等方面的合理期望。二、工作期限本合同自年月日起生效，至年月日结束。乙方应在合同约定的期限内完成全部工作任务。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经双方协商后可适当延长工期；如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任（违约责任具体条款见本合同“违约责任”部分）。三、工作报酬及支付方式1.工作报酬甲方应向乙方支付的工作报酬为人民币元（大写元整）。此报酬为固定总价，包含乙方完成本合同约定工作内容所需的全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式甲方按照以下方式向乙方支付报酬：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币元（大写元整），作为乙方启动工作的资金。在乙方完成工作总量的[X]%后，甲方支付乙方进度款人民币元（大写元整）。乙方完成全部工作任务，并经甲方验收合格后，甲方支付剩余报酬人民币元（大写元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督检查，并提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的工作内容、质量标准和期限完成工作任务。对乙方工作成果不符合合同约定的，有权要求乙方进行整改或返工，直至达到合同要求。2.义务按照本合同约定向乙方支付工作报酬。为乙方提供开展工作所需的必要条件，包括但不限于提供施工场地、施工图纸、水电供应等，并协助乙方协调与其他施工单位或相关部门的关系。在乙方工作过程中，因甲方原因导致乙方需要暂停工作或延误工期的，应及时通知乙方，并承担相应的责任（如赔偿乙方因此遭受的损失等）。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工作报酬。有权要求甲方提供开展工作所需的必要条件。在工作过程中，对于甲方提出的不合理要求，有权提出异议并协商解决。2.义务遵守国家法律法规及本合同约定，按照甲方要求及相关施工规范完成木工工作任务，并对工作质量负责。自行准备工作所需的工具、设备、材料等，但材料的质量应符合本合同约定。乙方应确保自身具备从事木工工作所需的资质和技能，并承担因自身原因导致的一切安全责任。在工作期间，乙方应遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。乙方应合理安排工作时间和人员，确保工作进度顺利进行。如因乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。乙方在工作过程中应爱护甲方提供的场地及设施设备，如造成损坏应负责修复或赔偿。工作完成后，乙方应负责清理工作现场，保持现场整洁。乙方应保守在工作过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露。五、材料供应1.除本合同另有约定外，乙方负责提供完成工作所需的全部木材及其他材料，但材料的质量、规格、型号等应符合本合同约定及相关国家标准。2.甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料不符合要求，乙方应负责及时更换，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。六、质量验收1.乙方应在完成每一阶段工作任务后，提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。2.验收标准按照本合同约定的工作要求及国家现行的木工施工质量验收规范执行。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定的期限内进行整改或返工，直至验收合格。因乙方原因导致整改或返工的费用及工期延误责任由乙方承担。3.工作成果经甲方验收合格后，并不免除乙方在质保期内的质量保证责任。质保期为自验收合格之日起[X]个月，在质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内免费进行修复或更换。七、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付工作报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的报酬及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工期间的工人工资、设备租赁费用等）。2.若乙方未按照本合同约定的工作内容、质量标准和期限完成工作任务，每逾期一日，应按照合同总报酬的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工作成果不符合质量要求，乙方应负责无偿整改或返工，直至达到合同标准，同时承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于因质量问题导致的修复费用、工期延误造成的甲方额外支出等）。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总报酬的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。3.若乙方违反本合同约定擅自更换材料、转包工作或泄露甲方机密信息等，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，乙方应按照合同总报酬的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的确全部损失。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总报酬的[X%]向对方支付违约金。八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或